2024年老楼改造消防通风施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年老楼改造消防通风施工协议本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围3.施工单位及资质3.1施工单位名称3.2施工单位资质4.施工内容4.1消防系统改造4.2通风系统改造4.3其他施工内容5.施工工期5.1施工开始时间5.2施工结束时间6.施工进度及验收6.1施工进度安排6.2施工验收标准6.3验收时间及方式7.施工费用及支付7.1施工费用总额7.2费用构成7.3支付方式及时间8.质量保证8.1质量标准8.2质量保证措施9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施10.保密条款10.1保密内容10.2保密责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“老楼改造”指对建筑物主体结构、设备设施、功能布局等进行全面改造，以提升建筑物的使用功能和安全性能。1.1.2“消防系统改造”指对建筑物的消防设施、器材、报警系统等进行更新、维修或更换，确保消防设施正常运行。1.1.3“通风系统改造”指对建筑物的通风设施、管道、设备等进行更新、维修或更换，改善室内空气质量。1.1.4“施工单位”指具备相应资质，承担本合同消防通风施工任务的单位。1.1.5“合同”指本《2024年老楼改造消防通风施工协议》。第二条项目概述2.1项目名称：老楼改造消防通风施工项目2.2项目地点：市区路号2.3项目范围：包括消防系统改造和通风系统改造等内容。第三条施工单位及资质3.1施工单位名称：消防通风工程有限公司3.2施工单位资质：具备消防设施工程专业承包二级资质，通风空调工程专业承包二级资质。第四条施工内容4.1消防系统改造：4.1.1更新消防水泵、消防喷淋系统、火灾报警系统等；4.1.2维修消防水池、消防水池水泵等；4.1.3更换消防器材、消防栓等；4.1.4安装消防疏散指示标志、应急照明等。4.2通风系统改造：4.2.1更新风机、风管、风口等；4.2.2维修通风系统管道、设备等；4.2.3安装新风系统、排风系统等；4.2.4改善室内空气质量。第五条施工工期5.1施工开始时间：2024年3月1日5.2施工结束时间：2024年6月30日第六条施工进度及验收6.1施工进度安排：6.1.1第一个月：完成消防系统改造方案设计；6.1.2第二个月：完成消防系统改造施工；6.1.3第三个月：完成通风系统改造方案设计；6.1.4第四个月：完成通风系统改造施工；6.1.5第五个月：完成系统调试及验收；6.1.6第六个月：完成整改及交付使用。6.2施工验收标准：6.2.1消防系统：符合《建筑设计防火规范》GB500162014的要求；6.2.2通风系统：符合《建筑通风与空调设计规范》GB501762016的要求。6.3验收时间及方式：6.3.1验收时间：施工结束后，双方约定的时间内；6.3.2验收方式：由双方共同组织验收，验收合格后，由监理单位出具验收报告。第七条施工费用及支付7.1施工费用总额：人民币万元整。7.2费用构成：7.2.1工程直接费用：人民币万元整；7.2.2工程间接费用：人民币万元整；7.2.3其他费用：人民币万元整。7.3支付方式及时间：7.3.1支付比例：按施工进度分期支付；7.3.2支付时间：每个阶段完成后，双方约定的时间内支付。第一部分：合同如下：第八条质量保证8.1质量标准8.1.1消防系统改造需符合国家相关消防标准和规定；8.1.2通风系统改造需符合国家相关通风标准和规定；8.1.3所使用的材料和设备需符合合同约定的品牌和规格。8.2质量保证措施8.2.1施工单位需对施工过程进行严格的质量控制；8.2.2施工单位需对施工人员进行专业培训，确保其具备相应的施工技能；8.2.3施工单位需对施工过程中发现的问题及时进行整改。第九条安全生产9.1安全生产责任9.1.1施工单位负责施工期间的安全生产；9.1.2施工单位需制定安全生产方案，并严格执行；9.1.3施工单位需对施工人员进行安全教育和培训。9.2安全生产措施9.2.1施工现场设置安全警示标志；9.2.2施工现场配备必要的安全防护设施；9.2.3施工单位需定期进行安全检查，确保施工安全。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在履行合同过程中获得的技术资料、商业秘密等；10.1.2合同履行过程中涉及的商业信息、客户信息等。10.2保密责任10.2.1双方应对保密内容采取保密措施，防止信息泄露；10.2.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十一节违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务的；11.1.2施工单位未按合同约定提供合格的材料和设备的；11.1.3双方违反保密条款的。11.2违约责任及赔偿11.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；11.2.2因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。第十二节争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；12.1.2协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。第十三节合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2支付首期款项。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成后；13.2.2双方协商一致解除合同；13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。第十四节其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定效力14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的第三方主体，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的情形2.1监理单位介入：为保证施工质量、进度和安全，甲乙双方可约定聘请具有相应资质的监理单位对施工过程进行监督管理。2.2设计单位介入：如项目需要进行设计变更，甲乙双方可约定聘请设计单位进行设计调整。2.3检测机构介入：为保证材料、设备质量，甲乙双方可约定聘请检测机构对材料、设备进行检测。2.4评估机构介入：在合同履行过程中，如需要对工程量、成本等进行评估，甲乙双方可约定聘请评估机构进行评估。2.5咨询机构介入：在合同履行过程中，如需要专业咨询意见，甲乙双方可约定聘请咨询机构提供咨询服务。2.6仲裁机构介入：在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方可约定提交仲裁机构进行仲裁。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确列出。第四条第三方责权利划分4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定和自身职责，对合同履行情况进行监督、检查、评估和咨询。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和证明，以履行其职责。4.1.3第三方有权在发现问题时，及时向甲乙双方提出意见和建议。4.2第三方责任：4.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，保证其提供的咨询、评估、检测、监理等服务质量。4.2.2第三方因自身原因造成损失时，应承担相应的责任，并按照合同约定赔偿损失。4.2.3第三方在合同履行过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.3第三方义务：4.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其提供的服务符合相关要求。4.3.2第三方应按照合同约定的时间、地点和要求，提供相关服务。4.3.3第三方应妥善保管甲乙双方提供的资料和证明，不得泄露或损坏。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体事宜。5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务和责任。5.3第三方介入期间，甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。第六条第三方变更及退出6.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因需要变更或退出，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。6.2第三方变更或退出后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方或恢复原合同条款。第七条第三方介入费用7.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定或市场行情协商确定。7.2第三方介入费用可在合同履行过程中分期支付，或按合同约定一次性支付。第八条第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应尝试协商解决。8.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或仲裁机构解决。第九条第三方介入合同附件9.1第三方介入合同附件包括：9.1.1第三方资质证明；9.1.2第三方服务内容、标准和期限；9.1.3第三方责任限额；9.1.4第三方介入费用及支付方式；9.1.5其他双方认为需要约定的内容。第十条第三方介入合同生效10.1第三方介入合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2第三方介入合同附件自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：第三方资质证明详细要求：第三方资质证明文件需加盖公章，证明第三方具备履行合同所需的专业资质和条件。说明：包括第三方营业执照副本、相关行业资质证书、专业技术人员资格证书等。2.附件二：第三方服务内容、标准和期限详细要求：明确第三方提供服务的具体内容、质量标准、服务期限及验收标准。说明：包括第三方提供的服务项目、质量标准、服务期限、验收流程等。3.附件三：第三方责任限额详细要求：明确第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。说明：包括第三方责任限额的具体金额、计算方式及赔偿范围。4.附件四：第三方介入费用及支付方式详细要求：明确第三方介入费用的总额、支付方式及支付时间。说明：包括第三方介入费用的构成、支付比例、支付时间及支付方式（如银行转账、支票等）。5.附件五：施工图纸及技术规范详细要求：提供完整的施工图纸及技术规范，包括平面图、立面图、剖面图、材料清单等。说明：确保施工过程中有据可依，保证施工质量。6.附件六：施工进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工时间节点。说明：有助于甲乙双方对施工进度进行监控，确保工程按时完成。7.附件七：材料设备清单及质量保证书详细要求：列出所需材料、设备的品牌、型号、规格、数量及质量保证书。说明：确保施工过程中使用的材料、设备符合合同约定。8.附件八：安全生产责任书详细要求：明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明：加强安全生产意识，确保施工安全。9.附件九：保密协议详细要求：约定双方在合同履行过程中应遵守的保密义务。说明：保护双方商业秘密，防止信息泄露。10.附件十：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、程序及仲裁机构或法院。说明：为解决合同履行过程中的争议提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成施工任务；施工单位未按合同约定提供合格的材料和设备；施工单位未按合同约定的时间完成施工；双方违反保密条款；第三方在履行职责过程中违反合同约定。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失；违约金及损失赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁机构或法院裁决。3.违约示例说明：施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工期延误。违约方应支付守约方违约金，并赔偿守约方因工期延误造成的损失。第三方在履行职责过程中泄露甲乙双方商业秘密，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方因商业秘密泄露造成的损失。全文完。2024年老楼改造消防通风施工协议1本合同目录一览1.1项目概述1.2项目背景1.3项目目标1.4项目范围1.5项目实施计划1.6项目组织结构1.7项目实施责任1.8施工进度安排1.9施工质量控制1.10施工安全措施1.11施工材料与设备1.12施工现场管理1.13付款方式与进度款1.14竣工验收与交付1.15违约责任与争议解决1.16合同生效与解除1.17合同附件与补充协议1.18其他约定事项第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年老楼改造消防通风施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3项目业主：[业主名称]1.4项目承包方：[承包方名称]1.5项目投资：[投资总额]1.6项目建设内容：包括消防系统改造、通风系统改造等。第二条项目背景2.1项目依据：《中华人民共和国消防法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规。2.2项目目的：提高老楼消防安全和通风条件，保障居民生命财产安全。2.3项目必要性：鉴于老楼消防设施老化、通风不良等问题，必须进行改造。第三条项目目标3.1完成消防系统改造，确保消防设施符合国家标准。3.2完成通风系统改造，改善室内空气质量，提高居住舒适度。3.3确保施工质量，达到国家规定的建筑质量标准。第四条项目范围4.1消防系统改造：包括消防管道、消防喷淋系统、消防报警系统等。4.2通风系统改造：包括通风管道、新风系统、排风系统等。4.3施工图纸、设计变更及现场施工管理等。第五条项目实施计划5.1施工准备：包括人员、设备、材料等准备工作。5.2施工进度：按照施工计划分阶段进行，确保按时完成。5.3施工质量控制：严格执行施工规范，确保工程质量。5.4施工安全措施：确保施工现场安全，预防安全事故发生。第六条项目组织结构6.1业主方：负责项目整体协调、监督和验收。6.2承包方：负责施工组织、实施、验收及后期维护。6.3项目经理：负责项目的日常管理工作。6.4项目部：负责现场施工、技术指导、质量控制等工作。第七条施工质量控制7.1施工前：承包方需对施工图纸进行审核，确保施工质量。7.2施工中：承包方应严格按照施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量。7.3施工后：承包方应进行自检，发现问题及时整改。7.4业主方进行竣工验收，对工程质量进行最终确认。第八条施工进度安排8.1施工前期：包括图纸会审、技术交底、材料设备采购等，预计完成时间[具体日期]。8.2施工阶段一：消防系统改造，预计完成时间[具体日期]。8.3施工阶段二：通风系统改造，预计完成时间[具体日期]。8.4施工阶段三：系统调试与验收，预计完成时间[具体日期]。8.5整体施工周期：预计[具体时间]内完成全部施工任务。第九条施工质量控制9.1质量标准：严格按照国家相关标准和规范执行。9.2材料检验：所有进场材料必须经过检验，合格后方可使用。9.3施工过程检验：施工过程中每道工序完成后，进行自检和互检。9.4竣工验收：施工完成后，由业主方组织验收，合格后方可交付使用。第十条施工安全措施10.1安全生产责任制：明确各方安全生产责任。10.2安全教育：对施工人员进行安全教育和培训。10.3安全防护：施工现场设置必要的安全防护设施。10.4应急预案：制定应急预案，应对突发安全事故。10.5定期安全检查：定期进行安全检查，发现问题及时整改。第十一条施工材料与设备11.1材料采购：承包方负责材料的采购，确保材料质量。11.2设备租赁：如需租赁设备，由承包方负责租赁并维护。11.3材料和设备进场：所有材料和设备进场前需进行验收。11.4材料和设备保管：施工过程中，承包方负责材料和设备的保管。第十二条施工现场管理12.1施工现场布置：合理布置施工现场，确保施工顺利进行。12.2施工现场清洁：保持施工现场清洁，及时清理施工垃圾。12.3施工现场交通：合理规划施工现场交通，确保交通秩序。12.4施工现场环保：遵守环保法规，减少施工对环境的影响。第十三条付款方式与进度款13.1付款方式：按照合同约定分期付款。13.2进度款：根据施工进度，按月支付进度款。13.3付款条件：进度款支付前，需提供相关证明材料。13.4逾期付款：逾期付款需支付违约金。第十四条竣工验收与交付14.1竣工验收：工程完工后，由业主方组织验收。14.2验收合格：验收合格后，承包方办理工程交付手续。14.3验收不合格：验收不合格，承包方需整改，直至合格。14.4交付使用：验收合格后，工程正式交付使用。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为履行合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的法律实体或个人。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、施工管理公司等。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件：在合同履行过程中，如因特殊情况需要第三方介入，应由甲方或乙方提出申请，并经对方同意。2.2介入程序：甲方或乙方应提前[具体时间]通知对方，并共同协商确定第三方的选择、职责范围及合作方式。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照合同约定和甲方或乙方的委托，履行相应的职责。3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以完成其职责。3.3第三方有权对合同履行过程中的问题提出建议或要求，甲方或乙方应予以考虑。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方委托的专业机构，对甲方负责。4.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方合作方，对乙方负责。4.3第三方与合同其他方的责任划分：第三方对合同其他方不承担直接责任，但应确保其服务符合合同要求。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额：第三方责任限额由双方在合同中约定，如未约定，按第三方承担责任的实际损失计算。5.3超出责任限额部分，由甲方或乙方自行承担。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方在合同中约定。6.2如第三方介入导致合同履行成本增加，增加部分由相关方按比例分担。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更：在合同履行过程中，如需变更第三方职责或服务内容，由双方协商一致后进行。7.2第三方介入的终止：合同履行完成后或合同约定终止条件成就时，第三方介入终止。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，由甲方、乙方和第三方协商解决。8.2协商不成时，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。第九条第三方介入的其他约定9.1第三方介入期间，甲方、乙方应保持与第三方的良好沟通，确保第三方能够顺利履行职责。9.2第三方介入过程中，如涉及国家秘密、商业秘密等，第三方应予以保密。9.3第三方介入期间，如因不可抗力导致第三方无法履行职责，甲方、乙方应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：详细列出施工图纸、设计变更、技术规范文件，确保施工过程中遵循。说明：施工图纸是施工的依据，技术规范是保证施工质量的重要文件。2.附件二：施工组织设计及施工方案要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工方法、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，施工方案是具体实施施工的指导。3.附件三：工程量清单及预算要求：详细列出工程量清单、工程预算，明确工程量和费用。说明：工程量清单和预算是工程结算和付款的重要依据。4.附件四：合同签订及履行过程中的往来函件要求：包括合同签订文件、变更通知、进度款支付函等。说明：往来函件是证明合同履行过程的重要文件。5.附件五：施工日志及进度报告要求：记录施工过程中的每日施工情况、进度情况。说明：施工日志和进度报告是反映工程进度和质量的重要文件。6.附件六：验收报告及保修证书要求：包括竣工验收报告、保修证书等。说明：验收报告和保修证书是工程交付和使用的重要文件。7.附件七：第三方介入的相关文件要求：包括第三方介入协议、职责范围、费用清单等。说明：第三方介入的相关文件是明确第三方职责和责任的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。施工质量不符合合同约定的标准。施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。逾期付款或未按合同约定支付进度款。擅自变更施工方案或设计图纸。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为对非违约方造成的损失承担赔偿责任。损失包括直接损失和间接损失，如工期延误、经济损失、信誉损失等。违约方应承担违约金，违约金数额由合同约定。3.违约责任示例：若承包方未按合同约定的时间完成施工任务，每延误一日，应支付相当于工程总造价1%的违约金。若施工过程中发生安全事故，承包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。若业主方逾期付款，每逾期一日，应支付相当于逾期款项千分之五的违约金。全文完。2024年老楼改造消防通风施工协议2本合同目录一览1.施工范围及内容1.1项目名称1.2施工地点1.3施工面积1.4施工内容概述2.施工工期2.1施工开始时间2.2施工结束时间2.3施工进度安排3.施工质量要求3.1质量标准3.2质量检测方法3.3质量责任4.施工安全与环保4.1安全施工措施4.2环保施工措施4.3应急预案5.施工材料及设备5.1材料供应商5.2材料质量要求5.3设备采购及安装6.施工费用及支付方式6.1施工总费用6.2分阶段费用6.3支付方式6.4付款节点7.施工变更及调整7.1变更申请程序7.2变更费用承担7.3变更后的工期调整8.施工验收及移交8.1验收标准8.2验收程序8.3移交手续9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除后的责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工进度计划13.3附件三：施工安全措施13.4附件四：环保措施14.其他约定14.1通知送达14.2合同份数14.3合同语言14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.施工范围及内容1.1项目名称：2024年老楼改造消防通风施工项目1.2施工地点：市区路号1.3施工面积：800平方米1.4施工内容概述：包括消防管道铺设、通风系统改造、消防设备安装及调试等。2.施工工期2.1施工开始时间：2024年3月1日2.2施工结束时间：2024年6月30日2.3施工进度安排：详见附件二：施工进度计划3.施工质量要求3.1质量标准：符合国家及地方相关消防通风施工规范要求3.2质量检测方法：采用现场抽检、隐蔽工程验收等方式3.3质量责任：施工单位对施工质量负责，确保工程质量达到合同约定标准4.施工安全与环保4.1安全施工措施：制定安全施工方案，定期进行安全培训，确保施工安全4.2环保施工措施：采用环保材料，减少施工过程中的噪音、粉尘等污染4.3应急预案：制定应急预案，确保突发事件得到及时有效处理5.施工材料及设备5.1材料供应商：经甲方认可的材料供应商5.2材料质量要求：材料须符合国家及行业相关标准5.3设备采购及安装：设备采购应符合国家及行业相关标准，安装需符合施工图纸要求6.施工费用及支付方式6.1施工总费用：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）6.2分阶段费用：详见附件三：施工费用分阶段表6.3支付方式：分阶段支付，具体支付节点及金额见附件三6.4付款节点：工程验收合格后，按约定支付对应阶段的费用7.施工变更及调整7.1变更申请程序：施工单位需在施工过程中提出变更申请，经甲方确认后实施7.2变更费用承担：因设计变更、材料涨价等原因产生的变更费用由乙方承担7.3变更后的工期调整：根据变更内容，合理调整工期，并经甲方确认8.施工验收及移交8.1验收标准：按照国家及地方相关消防通风施工规范和设计要求进行验收8.2验收程序：验收前由施工单位提供验收资料，验收时由甲方组织相关人员进行8.3移交手续：验收合格后，双方办理工程移交手续，施工单位提供完整的技术档案和保修书9.违约责任9.1违约情形：包括工期延误、质量不合格、未按约定支付费用等9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等9.3违约金计算：违约金的计算方式按合同约定或国家相关规定执行10.争议解决10.1争议解决方式：优先通过友好协商解决，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁10.2争议解决机构：市仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决11.合同解除11.1合同解除条件：因不可抗力、合同主体资格丧失、一方严重违约等原因11.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前书面通知对方，并说明理由11.3解除后的责任承担：合同解除后，双方应按约定承担相应的责任，并处理剩余工程12.合同生效与终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：工程验收合格，双方办理完移交手续，合同终止12.3合同终止程序：合同终止后，双方应相互结算，结清所有款项和费用13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工进度计划13.3附件三：施工费用分阶段表13.4附件四：施工安全措施13.5附件五：环保措施14.其他约定14.1通知送达：以书面形式送达对方指定地址，视为送达14.2合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力14.3合同语言：本合同使用中文书写14.4合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同指定的，为提供专业服务或协助合同履行而介入的独立第三方。2.第三方的职责2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务或协助，确保合同条款的履行。3.第三方的权利3.1第三方有权根据合同约定，获取必要的资料和配合，以完成其职责。4.第三方的介入程序4.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关合作协议。4.2第三方介入后，应向甲乙双方提供其资质证明和过往业绩。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的关系：第三方应向甲方提供服务，并接受甲方的监督和指导。5.3第三方与其他方的划分：第三方与合同以外的其他方无直接合同关系，其服务仅限于合同约定的范围内。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中明确。6.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失，其责任限额不得超过协议约定的金额。6.3第三方在履行职责过程中因不可抗力或其他非因第三方原因造成的损失，不承担赔偿责任。7.第三方的变更7.1第三方的变更需经甲乙双方书面同意，并签订新的合作协议。7.2第三方变更后，其权利、义务和责任应按照新的合作协议执行。8.第三方的退出8.1第三方退出合同执行需经甲乙双方书面同意，并办理相关手续。8.2第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，安排其他第三方接替其职责。9.第三方的保密义务9.1第三方在合同执行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。10.第三方的争议解决10.1第三方与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.第三方的资质要求11.1第三方应具备履行合同所需的专业资质和条件，包括但不限于：11.1.1具有合法注册的营业执照11.1.2拥有相关领域的专业技术人员和设备12.第三方的责任承担12.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。12.2第三方在履行合同过程中，因甲乙双方的原因造成的损失，由甲乙双方按