2025年度数据中心建造包工不包料施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心建造包工不包料施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________2.乙方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在2025年度需要新建数据中心，为了确保数据中心建设项目的顺利进行，甲方与乙方经友好协商，就数据中心建造包工不包料施工事宜达成一致，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中的“数据中心”是指具备一定规模的数据处理、存储、传输、备份等功能的建筑设施。3.2关键词解释（1）包工不包料：乙方负责数据中心施工过程中的全部劳务作业，甲方负责提供施工所需的材料；（2）施工图：甲方提供的、经批准的数据中心施工图纸；（3）施工期限：本合同约定的乙方完成数据中心施工的时间；（4）验收合格：数据中心施工完毕后，经甲方验收符合国家相关标准的工程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成数据中心施工；（2）甲方有权对乙方施工过程中的材料、工艺、质量进行监督；（3）甲方负责提供施工所需的材料，并承担材料费用；（4）甲方负责办理与数据中心施工相关的审批手续。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成数据中心施工；（2）乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工；（3）乙方应确保施工过程中的材料、工艺、质量符合国家相关标准；（4）乙方应积极配合甲方办理与数据中心施工相关的审批手续；（5）乙方在施工过程中产生的垃圾、废水等应按照国家规定进行处理。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为自合同生效之日起____个月。5.2合同履行地点数据中心施工地点为：_____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成数据中心施工，并按照甲方要求进行验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期满，且双方无异议；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应就合同解除后的相关事宜进行协商，并签订终止协议。6.4终止后果（1）合同解除后，双方应按照约定结算剩余款项；（2）合同解除后，双方应就合同解除前的权利义务进行清理；（3）合同解除后，双方应承担因合同解除而产生的相关责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：乙方提供施工人员的工资、福利、社会保险等；（2）材料费用：甲方提供的施工材料费用；（3）管理费用：乙方在施工过程中的管理费用；（4）其他费用：如税费、运输费、保险费等。7.2支付方式本合同费用支付方式如下：（1）劳务费用：每月底前支付上个月劳务费用的80%，剩余20%在工程验收合格后支付；（2）材料费用：在材料采购前，甲方支付材料费用的50%作为预付款，剩余50%在材料进场后支付；（3）管理费用：按月支付，每月支付上个月管理费用的100%；（4）其他费用：按实际发生支付。7.3支付时间（1）劳务费用：每月底前支付上个月劳务费用的80%，剩余20%在工程验收合格后支付；（2）材料费用：在材料采购前，甲方支付材料费用的50%作为预付款，剩余50%在材料进场后支付；（3）管理费用：每月支付，每月支付上个月管理费用的100%；（4）其他费用：按实际发生支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付期限内将款项支付至乙方指定的账户；（2）乙方应在收到款项后及时出具相应的收据；（3）如甲方逾期支付，应向乙方支付逾期付款的利息，利率按银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五；（2）甲方未按约定提供材料或提供不合格材料的，应承担相应的责任，包括但不限于重新采购材料、支付违约金等。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五；（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，如修复费用超过合同总价的一定比例，乙方应承担相应比例的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照上述违约责任支付相应的违约金或赔偿金。赔偿金应一次性支付，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密、财务信息等，均属于保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）双方应遵守国家有关保密的法律、法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱等政治事件；（3）政府行为导致的政策变化。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件发生期间，双方应尽力减少损失；（3）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及的技术秘密、商业秘密不得转让；（2）合同涉及的国家秘密不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心设计、施工、运营等方面的最终决定权；（2）乙方在合同履行过程中，不得将合同权利转让给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在数据中心施工过程中，对施工方案、施工进度、施工质量等进行监督和调整的权利；（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方利益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行；（2）修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应积极配合乙方完成数据中心施工；（2）乙方应按照甲方要求，及时提供施工所需材料。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题；（2）及时沟通，确保施工进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心建造包工不包料施工的全部协议，任何与本合同相抵触的口头协议或以前签订的协议均无效。16.3增减条款本合同签订后，任何一方不得擅自增减合同条款。如需增减，应经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心施工图纸2.材料清单及质量标准3.甲方提供的材料验收单4.乙方提交的施工进度报告5.工程验收报告6.付款凭证7.不可抗力事件证明8.争议解决相关文件9.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用：认定标准为逾期未支付，违约金为应付款项的千分之五。未按约定提供材料或提供不合格材料：认定标准为材料不符合质量标准，甲方需承担修复责任或支付赔偿金。2.乙方违约：未按约定完成施工：认定标准为施工进度不符合合同约定，违约金为合同总价的千分之五。施工过程中出现质量问题：认定标准为工程质量不符合国家相关标准，乙方需承担修复责任或支付赔偿金。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.保密条款：指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。4.争议解决：指合同当事人之间在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：双方应定期召开协调会议，分析延误原因，制定解决方案，确保施工进度。2.问题：材料质量问题解决办法：甲方应严格按照材料清单及质量标准验收材料，发现质量问题及时通知乙方，要求乙方更换或修复。3.问题：不可抗力事件解决办法：双方应按照合同约定，及时通知对方并提供相关证明，协商解决合同履行问题。4.问题：合同修改和补充解决办法：任何修改和补充均需双方协商一致，并以书面形式进行，确保修改和补充内容具有同等法律效力。5.问题：争议解决解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应确保其提供的材料、设备符合合同约定和国家相关标准。第三方应配合甲方和乙方进行工程验收，并对验收不合格的部分承担修复责任。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权在合同履行过程中，对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。3.第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，确保其提供的材料、设备合法合规。第三方应按照合同约定的时间、质量、进度完成相关工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需材料。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工条件，如水电、临时设施等。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余款项。2.乙方利益条款：乙方在合同履行过程中，如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的误工费。乙方在合同履行过程中，如因甲方原因导致材料价格上涨，甲方应承担相应增加的费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定提供施工所需材料，应向乙方支付违约金，违约金为材料费用的千分之五。甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，应向乙方支付误工费。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中，对施工环境进行保护，避免对周边环境造成污染。甲方可要求乙方在施工过程中，对施工噪音、粉尘等采取措施，减少对周边居民的影响。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，如修复费用超过合同总价的一定比例，乙方应承担相应比例的赔偿责任。全文完。2025年度数据中心建造包工不包料施工合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同原则二、合同双方1.甲方信息2.乙方信息三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目进度四、施工内容1.施工范围2.施工工艺3.施工标准4.施工设备五、工期与进度1.施工工期2.进度安排3.进度控制六、工程量与质量1.工程量计算2.质量标准3.质量检验4.质量责任七、材料供应1.材料种类2.材料品牌3.材料采购4.材料验收八、施工费用1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.工程款支付条件4.费用调整九、安全管理1.安全责任2.安全措施3.安全培训4.安全事故处理十、环境保护1.环境保护责任2.环境保护措施3.环境监测4.环境处罚十一、验收与移交1.验收标准2.验收程序3.验收报告4.移交手续十二、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限4.争议解决地点十四、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止或解除的程序4.合同终止或解除后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同背景甲方为满足自身业务发展需求，决定建设一座数据中心，现委托乙方进行数据中心建造施工。2.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建造施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。3.合同原则（1）公平、公正、诚信；（2）合法、合规、高效；（3）尊重合同约定，维护双方合法权益。二、合同双方1.甲方信息甲方名称：公司法定代表人：地址：联系电话：2.乙方信息乙方名称：建筑有限公司法定代表人：地址：联系电话：三、项目概况1.项目名称：2025年度数据中心建造项目2.项目地点：市区路号3.项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米4.项目进度：自合同签订之日起，乙方应在个月内完成施工。四、施工内容1.施工范围（1）土建工程：包括地基基础、主体结构、屋面、地面、装饰装修等；（2）安装工程：包括电力、照明、通风、空调、消防、安防等；（3）室外工程：包括道路、绿化、排水、供电等。2.施工工艺（1）土建工程：采用钢筋混凝土结构，按国家标准施工；（2）安装工程：选用符合国家标准和行业规范的设备、材料；（3）室外工程：按设计要求施工，确保工程质量。3.施工标准（1）土建工程：按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行；（2）安装工程：按国家标准《建筑电气工程施工质量验收统一标准》执行；（3）室外工程：按设计要求和国家标准执行。4.施工设备乙方负责提供满足施工要求的设备，包括但不限于施工机械、运输车辆、安全防护设施等。五、工期与进度1.施工工期自合同签订之日起，乙方应在个月内完成施工。2.进度安排（1）基础工程：个月；（2）主体结构工程：个月；（3）装饰装修工程：个月；（4）安装工程：个月；（5）室外工程：个月。3.进度控制乙方应按合同约定的时间节点完成施工，确保工程进度。六、工程量与质量1.工程量计算（1）土建工程：按设计图纸及施工规范计算；（2）安装工程：按设备清单及施工规范计算；（3）室外工程：按设计图纸及施工规范计算。2.质量标准（1）土建工程：按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行；（2）安装工程：按国家标准《建筑电气工程施工质量验收统一标准》执行；（3）室外工程：按设计要求和国家标准执行。3.质量检验（1）土建工程：每道工序完成后进行自检，并报甲方验收；（2）安装工程：每道工序完成后进行自检，并报甲方验收；（3）室外工程：每道工序完成后进行自检，并报甲方验收。4.质量责任（1）乙方对工程质量承担全部责任；（2）甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不合格工程提出整改要求。七、材料供应1.材料种类（1）土建工程：钢筋、水泥、砂石、砖、混凝土等；（2）安装工程：电线、电缆、管道、阀门、灯具等；（3）室外工程：道路材料、绿化材料、排水材料等。2.材料品牌乙方应选用符合国家标准和行业规范的材料品牌。3.材料采购（1）乙方负责材料采购，确保材料质量；（2）甲方有权对材料采购进行监督。4.材料验收（1）乙方在材料进场前应进行质量检验；（2）甲方有权对材料进行验收，并对不合格材料提出退换要求。八、施工费用1.工程款支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款万元；（2）工程进度达到约定节点，甲方按实际完成工程量支付工程款；（3）工程完工验收合格后，甲方支付尾款万元。2.工程款支付进度（1）基础工程完成30%后支付；（2）主体结构完成50%后支付；（3）装饰装修完成70%后支付；（4）安装工程完成80%后支付；（5）室外工程完成90%后支付；（6）工程完工验收合格后支付尾款。3.工程款支付条件（1）工程进度达到约定节点；（2）工程量经甲方确认；（3）工程款支付前，乙方应提供相应的发票和结算报告。4.费用调整因不可抗力或政策调整等原因导致工程成本发生变化，双方应协商调整工程款。九、安全管理1.安全责任（1）乙方对施工过程中的安全负责；（2）甲方对施工现场的安全进行监督。2.安全措施（1）制定安全管理制度；（2）进行安全培训；（3）配备必要的安全防护设施；（4）定期进行安全检查。3.安全培训乙方应对所有施工人员进行安全培训，确保其掌握必要的安全知识和技能。4.安全事故处理（1）发生安全事故，乙方应及时上报甲方；（2）按照国家相关法律法规处理安全事故；（3）对事故原因进行分析，防止类似事故再次发生。十、环境保护1.环境保护责任乙方负责施工现场的环境保护，遵守国家有关环保法规。2.环境保护措施（1）制定环境保护方案；（2）减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染；（3）对施工现场进行绿化。3.环境监测乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保符合环保要求。4.环境处罚如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任。十一、验收与移交1.验收标准（1）工程完工后，乙方应进行自检；（2）甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可移交。2.验收程序（1）乙方提交验收申请；（2）甲方组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。3.验收报告验收报告应详细记录验收过程、结果和存在问题。4.移交手续验收合格后，乙方应办理工程移交手续，包括工程资料、设备等。十二、违约责任1.违约情形（1）乙方未按时完成工程；（2）乙方提供的材料、设备不合格；（3）乙方未履行安全责任；（4）乙方未履行环境保护责任；（5）乙方未履行验收与移交责任。2.违约责任（1）乙方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等；（2）甲方有权解除合同。3.违约处理双方应协商解决违约问题，协商不成可向人民法院提起诉讼。十三、争议解决1.争议解决方式（1）双方协商；（2）向有关行政部门申请调解；（3）向人民法院提起诉讼。2.争议解决程序（1）提出争议；（2）协商或调解；（3）提起诉讼。3.争议解决期限争议应在合同签订之日起个月内解决。4.争议解决地点争议解决地点为市区。十四、合同终止与解除1.合同终止条件（1）合同约定的工程完工；（2）合同约定的其他终止条件。2.合同解除条件（1）一方违约；（2）不可抗力；（3）合同约定的其他解除条件。3.合同终止或解除的程序（1）一方提出终止或解除合同；（2）双方协商一致；（3）签署终止或解除合同协议。4.合同终止或解除后的处理（1）双方应按照协议处理合同终止或解除后的相关事宜；（2）甲方支付乙方已完成的工程款；（3）乙方办理工程移交手续。甲方（盖章）：___________________________乙方（盖章）：___________________________代表人（签字）：___________________________代表人（签字）：___________________________签订日期：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款（1）说明：在甲方为主导的情况下，甲方有权对施工过程进行全面的监督和管理。条款内容：甲方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工工艺、材料选择等进行审查和批准。2.设计变更权（1）说明：甲方有权根据实际需要，对原设计方案进行变更。条款内容：甲方提出的设计变更需在施工前通知乙方，乙方应根据甲方要求进行相应调整，并承担由此产生的额外费用。3.施工进度管理权（1）说明：甲方有权对施工进度进行管理，确保工程按期完成。条款内容：甲方有权要求乙方调整施工计划，确保工程进度符合约定时间节点。4.质量监督权（1）说明：甲方有权对工程质量进行监督，确保工程质量达到合同要求。条款内容：甲方应定期对施工质量进行检查，乙方应配合甲方进行质量监督。5.材料采购权（1）说明：甲方有权决定部分材料的采购，以保证材料质量和供应。条款内容：甲方可指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求进行采购。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款（1）说明：在乙方为主导的情况下，乙方负责整个施工过程的设计、施工和管理。条款内容：乙方负责提出施工方案，经甲方批准后执行。2.设计方案调整权（1）说明：乙方有权根据实际情况对设计方案进行调整，以确保施工顺利进行。条款内容：乙方在施工过程中，如遇特殊情况，可向甲方提出设计方案调整申请，经甲方批准后执行。3.施工管理权（1）说明：乙方有权对施工过程进行管理，包括人员安排、进度控制、质量保证等。条款内容：乙方应确保施工过程中人员到位、设备齐全，并按照合同约定完成施工任务。4.材料选择权（1）说明：乙方有权根据工程需求和材料市场情况，选择合适的材料供应商。条款内容：乙方应负责材料的采购，确保材料质量符合工程要求。5.质量控制权（1）说明：乙方有权对施工过程中的质量问题进行控制和处理。条款内容：乙方应建立质量管理体系，确保工程质量达到合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款（1）说明：引入第三方中介机构，以公正、客观的方式对施工过程进行监督和管理。条款内容：双方同意引入第三方中介机构，对施工过程进行监督，中介机构应具备相关资质。2.中介机构职责（1）说明：明确第三方中介机构的职责，确保其能够有效地履行监督职责。条款内容：中介机构应负责对施工过程进行监督，包括工程质量、进度、安全等方面，并向双方报告监督情况。3.中介机构费用（1）说明：明确第三方中介机构的费用由哪方承担，以确保其独立性和公正性。条款内容：第三方中介机构的费用由甲方承担，具体费用由双方另行协商确定。4.中介机构报告（1）说明：中介机构应定期向双方提交报告，确保双方及时了解施工情况。条款内容：中介机构应每月向双方提交一次施工情况报告，报告内容包括工程质量、进度、安全等方面。5.中介机