2021一建考试《建设工程项目管理》题库试卷考前押题考点题库合集及答案解析五

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程项目管理》

1.单选题

风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过

程，其采取的方法应符合（）、环境保护以及有关法规的要求。

A.国家标准.行业规范

B.预防预控.成本节约

C.社会公德.企业目标

I）.公众利益.人身安全

答案：I）

解析：2021/2020教材P64

风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过

程，其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及有关法规的要求。

2.单选题

某施工合同实施过程中出现了偏差，根据合同实施偏差分析的结果，承包人采取了增加投

入的措施。这种调整措施属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

答案：C

解析：2021教材P317/2020教材P316

经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等。

3.单选题

施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于（）。

A.项目建设周期

B.总包单位对分包单位的管理责任

C.业主对分包单位的付款方式

D.业主对分包单位的选择和认可权限

答案：B

解析：2021教材P319/2020教材P318

对分包单位的管理责任，也是由施工总承包或者施工总承包管理单位承担。也就是说，将

由施工总承包或者施工总承包管理单位向业主承担分包单位负责施工的工程质量、工程进

度、安全等的责任。

4.单选题

按照《建设工程施工合同示范文本》的规定，发包人的主要工作有（）。

A.保证施工噪音符合环保规定

B.提供进度统计报表

C.开通专用条款规定后规定的施工场地内的交通十道

D.做好施工现场地下管线的保护

答案：C

解析：2021教材P289/2020教材P288

1.发包人的义务（第7.1款）发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及

补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条

款约定。

5.单选题

建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（）。

A.招标人通过媒体发布招标公告

B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件

C.向符合条件的投标人发出招标文件

D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书

答案：B

解析：2021教材P263/2020教材P262

招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请；投标

人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确

定中标人，发出中标通知书，为承诺。

6.单选题

招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过

()约定风险承担方式。

A.调整投标价格

B.调整中标价格

C.价格调整条款

D.调整工作范围

答案：C

解析：2021教材P263/2020教材P262

对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造

成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是

单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。可以

说，合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承

包人的经济利益。在建设工程实践中，由于各种原因导致费用增加的概率远远大于费用减

少的概率，有时最终的合同价格调整金额会很大，远远超过原定的合同总价，因此承包人

在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。

7.单选题

某项目计划使用钢筋的目标消耗量为2001,单价4000元，损耗率5%。若实际消耗量为

220t,损耗率4%,运用因素分析法计算得第二次替代与第一次替代的差额为23100元，则

实际单价为()元。

A.4100

B.4139

C.4400

D.4510

答案：A

解析：2021/2020教材Pl04

(二)因素分析法(1)确定分析对象，计算实际与目标数的差异；(2)确定该指标是由哪

几个因素组成的，并按其相互关系进行排序(排序规则是：先实物量，后价值量；先绝对

值，后相对值)；(3)以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；

(4)将各个因素的实际数按照已确定的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留

下来；(5)将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该

因素对成本的影响程度。(6)各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等。

本以目标数840000元(=200X4000X1.05)为分析替代的基础，消耗量、单价、损耗率分别

为第一、第二及第三替代因素。第一次替代消耗量因素，以220替代200,得；

220X4000X1.05=92400o第二次替代后的值-第一次替代后的值=第二次替代与第一次替代

的差额=947100-924000-23100,而第二次替代后的值947100=220x实际单价XI.05,所以

实际单价二947100/220/1.05=4100(元)

8.单选题

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013,对涉及结构安全和使用功能的重

要分部工程应进行().

A.抽样检测

B.化学成分测定

C.破坏性试验

D.观感质量验收

答案：A

解析：2021教材P185/2020教材P184

必须注意的是，由于分部工程所含的各分项工程性质不同，因此它并不是在所含分项

验收基础上的简单相加，即所含分项验收合格且质量控制资料完整，只是分部工程质

量验收的基本条件，还必须在应基础上对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功

能的地基基础、主体结构和设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测；而且还

需要对其观感质量进行验收，并综合给出质量评价，对于评价为“差”的检查点

应通过返修处理等进行补救。

9.单选题

一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。这两

项工作是（）的关键。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

答案：B

解析：2021/2020教材P74

技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施工成本

管理目标偏差也有相当童要的作用。因此，运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个

不同的技术方案；二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，以选择最佳方案。

10.单选题

对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索

赔实践中，下列费用中未包括在索赔金额中的是（）。

A.分包费用

B.利息

C.收集整理索赔资料发生的费用

D.施工机械使用费

答案：C

解析：2021教材P331/2020教材P330

由图1Z206063可索赔费用的组成部分，

11.单选题

采购管理的工作有：(D进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；(2)

采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；(3)进行采购策划，编制采购

计划。对上述三项工作而言，其正确的工作步骤是()。

A.(3)——(1)——(2)

B.(1)一一⑶一一(2)

C.(2)一一(1)一一(3)

D.(3)——(2)——(1)

答案：A

解析:2021/2020教材P40

采购管理应遵循下列程序：(1)明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任：

(2)进行采购策划，编制采购计划；(3)进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单

位，建立名录；(4)采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；(5)

签订采购合同；(6)运输、验证、移交采购产品或服务；(7)处置不合格产品或不符合

要求的服务；(8)采购资料归档。故A正确。

12.单选题

关于管理环节中决策的说法，正确的是()。

A.从备选方案中选择一个即将被执行的方案

B.制定多项备选方案

C.落实已选定方案

D.检杳方案是否被执行

答案：A

解析：2021/2020教材P25

管理职能分工在项目管理中的应用。选项B是对“筹划”的解释，选项C是对“执行”的

解释，选项D是对“检查”的解释。

13.单选题

关于施工成本控制的说法，错误的是()O

A.成本管理体系没有社会组织来评审和认证

B.管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的

重点

C.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序

D.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证

答案：D

解析：2021/2020教材P87

成本管理体系的建立不同于质量管理体系，质量管理体系反映的是企业的质量保证能力，

由社会有关组织进行评审和认证；成本管理体系的建立是企业自身生存发展的需要，没有

社会组织来评审和认证，故D错误。

14.单选题

建设工程项目管理信息系统是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。

A.主要用于项目的人、财、物的管理

B.主要用于企业的产、供、销的管理

C.是项目进展的跟踪和控制系统

D.是项目信息门户（PIP）的一种方式

答案：C

解析：2021教材P357/2020教材P356

工程项目管理信息系统的应用，主要是用计算机进行项目管理有关数据的收集、记录、存

储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。它是项目进展的跟踪和控制系

统，也是信息流的跟踪系统。

15.单选题

关于工期索赔的说法，正确的是（）。

A.单一延误是可索赔延误

B.共同延误是可索赔延误

C.交叉延误可能是可索赔延误

D.非关键线路延误是不可索赔延误

答案：c

解析：2021教材P334/2020教材P333

如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可

索赔延误；D项错误共同延误：可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将

变成不可索赔延误，这是工程索赔的惯例之一；B项错误当两个或两个以上的延误事件从

发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。C项正确单一延误是指在某一延误事件

从发生到终止的时间间隔内，没有其他延误事件的发生，该延误事件引起的延误称为单一

延误。A项错误

16.单选题

施工现场处置方案的主要内容不包括()。

A.事故特征

B.注意事项

C.应急组织与职责

D.应急物资与装备保障

答案：D

解析：2020教材P238/2019教材P236

现场处置方案的主要内容：1事故特征，2应急组织与职责，3应急处直，4注意事项

17.单选题

某地下工程合同约定：计划1月份开挖土方80000m3,2月份开挖160000m3,合同单价均

为85元/m3。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为：1月份实际开挖土方

90000m3,2月份开挖180000m3,实际单价均为72元/m3。则到1月底，该工程的费用偏

差(CV)为()万元。

A.117

B.-117

C.85

D.-85

答案：A

解析：2021/2020教材P92

费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)一已完工作实际费用(ACWP).本题中：

1、1月份计划数量：80000立方米，预算单价：85元/立方米；

2、1月实际完成数量90000立方米，实际单价：72元/立方米；要求1月底费用偏差，费

用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用

=90000X85-90000X72=90000X13=1170000元。

18.单选题

目标控制的基本方法PDCA的中文解释为()

A.计划-实施-对比-处置

B.U划一实施-检查-处置

C.计划-实施-对比-纠偏

D.计划-实施-检查-纠偏

答案：B

解析：2021教材P161/2020教材P160

(一)计划P(Plan)(二)实旅D(Do)(三)检查C(Check)(四)处置A(Action)

19.单选题

发生建设工程重大安全事故时，负贡事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）

日内作出批复。

A.30

B.45

C.60

D.15

答案：1）

解析：2020教材P243/2019教材P241

事故的审理和结案。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收

到事故调杳报告之口起15日内作出批复；特别重大事故，30口内作出批复，特殊情况

下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

20.单选题

安全生产管理制度中，（）的目的是防止和减少生产安全事故。

A.安全检查制度

B.“三同时”制度

C.安全生产许可证制度

D.安全预评价制度

答案：C

解析：2021教材P218/2020教材P216

《安全生产许口八止条例》规定国家对建筑施工企业实施安全生产许口Ji止制度。其付的是为

了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

21.单选题

保证施工质量的重要措施是（）。

A.加强施工人员的管理

B.采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案

C.采用节能低碳的新型建筑材料和设备

D.合理选择和正确使用施工机械设备

答案：D

解析：2021教材P174/2020教材P173

施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工

机械设备是保证施工质量的重要措施。

22.单选题

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）,建筑工程质量验收逐级划分

为（）。

A.分部工程、分项工程和检验批

B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批

D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

答案：c

解析：2021教材P176/2020教材P175

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013的规定，建筑工程质量验收应逐

级划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。

23.单选题

现场处置方案应具体、简单、（）。

A.操作性强

B.针对性强

C.可行性强

D.科学性强

答案：B

解析：2020教材P235/2019教材P233

（三）现场处置方案现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处

置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。

24.单选题

对于技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两个阶段技术交底，即（）和实

施性施工图技术设计交底。

A.初步设计技术交底

B.前期施工技术交底

C.专项设计技术交底

D.针对性的技术交底

答案：A

解析：2021教材P231/2020教材P229

(5)对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段

技术交底，即初步设计技术交底和实施性施工图技术设计交底；

25.单选题

建设工程项目管理的内涵是：自项目开始到项目完成，通过0使项目的费用目标、进度目

标和质量目标得以实现。

A.项目策划和项目组织

B.项目控制和项目协调

C.项目组织和项目控制

D.项目策划和项目控制

答案：D

解析：2021/2020教材P4

建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划(ProjeCtPlAnning)和

项目控制(ProjeCtControl),以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

26.单选题

关于质量管理体系运行说法不正确的是()。

A.质量管理体系运行按质量管理体系文件所制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗

位职责进行运作

B.质量管理体系运行过程中，按各类文件要求，监视、测量和分析过程的有效性和效率

C.按照质量管理体系文件规定的办法进行质量管理评审和考核

D.对过程运行评审考核工作，应针对发现的问题，采取必要改进措施，保证不发生质量问

题

答案：I）

解折；2021教材P166/2020教材P165

（3）按文件规定的办法进行质量管理评审和考核。对过程运行的评审考核工作，应针对发

现的主要问题，采取必要的改进措施，使这些过程达到所策划的结果并实现对过程的持续

改进。

27.单选题

根据我国合同法的规定，下列不属于建设工程合同的是（）。

A.勘察合同

B.设计合同

C.施工承包合同

D.工程监理合同

答案：D

解析：2021教材P266/2020教材P265

根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合

同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。

28.单选题

关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（）。

A.项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确定工程编码

B.项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确定工作目录

C.项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确定工作编码

D.项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确定工作目录

答案：B

解析：2021教材P118/2020教材PU7

本题考察的是项目总进度目标论证的工作步骤。原文：其中，大型建设工程项目的结构分

析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录

29.单选题

项目实施的工作项编码，是对项目实施的工作过程的编码，应莅盖（）。

A.项目施工全过程

B.项目工作的全部内容

C.项目的工作任务目录

D.项目实施的工作任务目录的全部内容

答案：D

解析：2021教材P347/2020教材P346

（4）项目实施的工作项编码（项目实施的工作过程的编码）应覆盖项H实施的工作任务R

录的全部内容

30.单选题

《永久设备和设计一建造合同条件》，合同计价采用（）方式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.其他计价

答案：B

解析：2021教材P338/2020教材P337

（（永久设备和设计一建造合同条件））CConditionsofContractforPlantand

DesignBuild,简称"新黄皮书”）。适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要

按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程（可能包括由土木、机械、电力等

工程的组合）。合同计价采用总价合同方式。

31.单选题

当协商和调解不成时，国际工程承包合同争议解决的常用方式是（）。

A.协商解决

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

答案：I）

解析：2021教材P342/2020教材P341

由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其

是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方

式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。

32.单选题

下列情形中，承包人不可以提出索赔的是（）。

A.法规变化

B.因工程变更造成的时间损失

C.不可抗力导致承包人的设备损坏

D.对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

答案：C

解析：2021教材P331/2020教材P330

施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包人责任工效降

低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

33.单选题

工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。

A.向监理工程师提交索赔证据

B.提交索赔报告

C.提出索赔意向通知

D.与业主就索赔事项进行谈判

答案：C

解析：2021教材P329/2020教材P328

在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提蚀索赔意向，

即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔

愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。

34.单选题

项目合同管理编码的基础是()O

A.项目结构图和结构编码

B.项目组织结构图和组织编码

C.项目工作流程图和流程编码

D.投资控制.进度控制和质量控制等工作编码

答案：A

解析：2021/2020教材P17

项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础

35.单选题

事前控制、事中控制和事后控制属于()。

A.三全控制原理

B.PDCA循环

C.三阶段控制原理

D.质量的动态管理

答案：B

解析：2021教材P170/2020教材P169

以上三大环节不是互相孤立和截然分开的，它们共同构成有机的系统过程，实质上也就是

质量管理PDCA循环的具体化，在每一次滚动循环中不断提高，达到质量管理和质量控制的

持续改进。

36.单选题（本题1分）

建设工程项目人力资源管理的目的是（）。

A.调动所有项目参与人的积极性

B.减少项目管理班子人员数量

C.降低项目管理人工成本

D.组建项目管理班子

答案：A

解析：本题考核的是项目人力资源管理的目的。

项目人力资源管理包括有效地使用涉及项目的人员所需要的过程。项目人力资源管理的目

的是调动所有项目参与人的积极性，在项目内建立组织的内部和外部有效的工作机制，以

实现项目目标。

综上所述，本题正确答案为A。

37.单选题（本题1分）

在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（）的时间目标。

2014

A.竣工

B.调试

C.试生产

D.动用

答案：D

解析：本题考查的是业主的进度目标。进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交

付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅

馆可以开业的时间目标等。

38.单选题（本题1分）

建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的

管理依据，它在（）过程中形成。

A.分析系统质量控制界面

B.编制系统质量控制计划

C.制定系统质量控制制度

D.明确系统质量控制网络

答案：c

解析：本题主要考查建设工程质量控制系统的形成过程。

建设工程质量控制系统的形成过程如下：

形成过程内容

明确系统质量控制网络明确系统各层面的建设工程质量控制负责人，以形成明确的项

目质量控制责任者的关系网络架构。

制定系统质量控制制度包括质量控制例会制度、协调制度、报告亩批制度、质量脸收

制度和质量信息管理制度等。形成建设工程项目质量控制系统

的管理文件或手册，作为承担建设工程J页目实施任务各方主体

共同遵循的管理依据。

分析系统质量控制界面建设工程项目质量控制系统的质量责任界面

编制系统质量控制计划建设工程项目管理总组织者，负责主持编制建设工程项目总质

量计划，并根据质量控制系统的要求，言曙各质量责任主体编

制与其承担任务范围相符的质量计划。

由上表可知，建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册应在制定系统质量控制制度过

程中形成。

综上所述，本题正确答案为C。

39.单选题(本题1分)

建设工程项目管理规划属于()项目管理的范畴。2018真题

A、工程总承包方

B、业主方

C、工程总承包管理方

D、工程咨询方

答案：B

解析：本题考查的是建设工程项目管理规划的内容和编制方法。建设工程项目管理规划涉

及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。

40.单选题(本题1分)

根据《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001),属于辅助性要素的是

()O

A.法规和其他要求

B.运行控制

C.培训、意识和能力

D.管理评审

答案：C

解析：本题考查的是职业健康安全管理体系和环境管理体系的结构和模式的内容。

根据《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001),核心要素包括10个要素:

职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；法规和其他要求；目

标；结构和职责；职业健康安全管理方案；运行控制；绩效测量和监视；审核；管理评

审。

7个辅助性要素包括：培训、意识和能力：协商和沟通：文件：文件司资料控制：应急准

备和响应；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录和记录管理。

C项：培训、意识和能力属于辅助性要素，故当选。

ABD项：ABD项均属于核心要素，故不当选。

综上所述，本题正确选项为C。

41.单选题(本题1分)

根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不

得少于()个工作日。

A.5

B.15

C.20

D.30

答案：A

解析：本题主要考查建设丁程施T招标与投标△

根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规

定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起

至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日。

综上所述，本题正确选项为A项。

42.单选题（本题1分）

招标人或其委托的招标代理机构应至少在（）家指定的媒介发布招标公告。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案：A

解析：本题主要考查招标信息的发布。

招标人或其委托的招标代理机构应至少在1家指定的媒介发布招标公告。

综上所述，本题正确选项为A项。

43.单选题

各个行业的建设施工中出现了安全事故，都应当向（）报告

A.行业主管部门

B.建设行政主管部门

C.公安机关

D.检察院

答案：B

解析：2020教材P242/2019教材P240

由于建设行政主管部门是建设安全生产的监督管理部门，对建设安全生产实行的是统一的

监督管理，因此，各个行业的建设施工中出现了安全事故，都应当向建设行政主管部门报

告

44.单选题（本题1分）

某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查作出了撤销认证的决

定。则该企业（）。

A.可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请

B.不能提出申诉，不能再重新提出认证申请

C.不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请

D.口J以提出申诉，并在半年后可以重新提出认i止申请

答案：A

解析：本题主要考查了企业质量管理体系的认证与监督。

当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或者认证暂停的规定期限未予整改，

或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构作出撤销认证的决定。企业不服可提

出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。

综上所述，本题正确答案为A。

45.单选题（本题1分）

下列项目风险管理工作中，属于风险响应的是（）。2016

A、收集与项目风险有关的信息

B、监控可能发生的风险并提出预警

C、确定各种风险的风险量和风险等级

D、向保险公司投保难以控制的风险

答案：1）

解析：本题考查的是项目风险管理的工作流程。选项A属于风险识别；选项B属于风险控

制；选项C属于风险评估。

46.单选题（本题1分）

关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是（）。

A.项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码

B.项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程

C.项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码

D.项目的进度编码，应根据不同层次不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编

码

答案：C

解析：本题主要考查服务于各种用途的信息编码。

信息编码内容

项目的结构编码依据项目结构图对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编

码。

项目管理组织结构编码依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码

项目的政府主管部门和包括：政府主管部门、业主方的上级单位或部门、金融机构、

各参与单位编码工程咨询单位、设计单位、施工单位等

项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容

项目的投奥基编码它并不是概衡算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考

/成本项编码虑概算、预算、标底、合同价和工程款支付等因素，建立统一

的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。

项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项

的需要，建立统的编码，服务丁项目进度目标的动志控制。

由上表可知，C项“项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工

作部门进行编码”的说法正确。

综上所述，本题正确答案为C。

47.单选题（本题1分）

职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。

A.管理规定、法规

B.操作规程、活动准则

C.程序文件、法律条款

D.文字、表格、流程图

答案：D

解析：本题主要考查职业健康安全与环境管理体系文件的表示方式。

一般把职业安全健康和环境管理体系文件结构分成三个层次：管理手册、程序性文件、其

他文件。其中管理手册、程序性文件主要是文字，其他文件主要指作业文件，作业文件可

以包括作业指导书、操作规范、工艺工程图表、技术说明、规章制度、规定办法等。所以

本题中，职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还

可以用表格和流程图等表示。

综上所述，本题正确选项是D项。

48.单选题（本题1分）

环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（）日内完成验收。

A.15

B.30

C.45

D.60

答案：B

解析：本题主要考查职业健康安全与环境管理体系标准。

根据《建设项目环境保护管理条例》第二十条规定：”建设项目竣工后，建设单位应向审

批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管

部门，申请该建设项目需要配套是设的环境保护设施竣工验收。环保行政主管部门应在收

到申请环保设施竣工验收之日起30日内完成验收。”

综上所述，本题正确选项为B项。

49.单选题（本题1分）

确立组织统一的质量宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的内部环

境。这体现了质量管理原则中的1.

A.领导作用

B.以顾客为关注焦点

C.基于事实的决策方法

D.持续改进

答案：A

解析：本题主要考查质量管理体系八项原则。

质量管理体系八项原则是指以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的

系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。

A项：领导作用是指领导者建立本组织相互统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员

工能充分参与实现组织目标的内部环境。故A项正确。

B项：以顾客为关注焦点是指组织依存于他们的顾客，因而组织应理解顾客当前和未来的

需求，满足顾客需求并争取超过顾客的期望。故B项错误。

c项：基于事实的决策方法是指有效决策是建立在数据和信息分析基础上。故c项错误。

D项：持续改进是指组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永怛的目标。故D项错误。

综上所述，本题正确答案为A。

50.单选题（本题1分）

分部分项工程成本分析采用的“三算”对比分析法，其“三算”对比指的是（）的比较。

A.概算成本、预算成本、决算成本

B.预算成本、目标成本、实际成本

C.月度成本、季度成本、年度成本

D.预算成本、计划成本、目标成本

答案：B

解析：本题考核的是分项工程施工成本分析。

分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完

部分分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比，分别计

算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程寻求节约途径。

综上所述，本题正确答案为九

51.单选题（本题1分）

（2020年真题）根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函

属于（）担保。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金

答案：A

解析：P301-304

工程担保中大量采用的是第三方担保，即保证担保。建设工程中经常采用的担保种类有:

投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等。

52.单选题（本题1分）

项目实施阶段包括一系列的工作，以下属于其工作内容的是（）。

A.设计变更

B.确定项目定义

C.编写可行性研究报告

D.项目决策风险分析

答案：A

解析：本题主要考查建设工程项目实施阶段工作。

全寿命期主要工作

决策阶段决第阶段的主要任务是“项目的定义”。

编制和报批项目建议书、可行性研究报告、项目决策风险分析。

实施阶段设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修

期。

使用阶段建设工程项目的运营维护。

A项：设计变更属于项目实施阶段工作，所以A项正确。

BCD项：确定项目定义、编写可行性研究报告、项目决策风险分析均属于决策阶段工作。

所以BCD项错误。

综上所述，本题正确选项是A项。

53.单选题

根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,以下不属于承包商

责任义务的是（）。

A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同--施工场地的其他分包人之间的交叉配

合

C.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要

D.提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用

答案：D

解析：2021教材P281/2020教材P280

（3）承包人的工作1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,

向分包人提供具备施工条件的施工场地：2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向

分包人进行设计图纸交底；3）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生

的费用；4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施

工运输的需要，保证施工期间的畅通；5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与

同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，.确保分包人按照经批准的施工组织设计进

行施工。

54.单选题

监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）等形式，对建设工程实

施监理。

A.随机抽查

B.定期检验

C.平行检验

D.重点检验

答案：C

解析：2021/2020教材P66

监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工

程实施监理。

55.单选题

在成本形成过程中，是衡量成本降低的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和评

价，属于（）。

A.施工成本分析

B.施工成本考核

C.施工成本控制

D.施工成本核算

答案：B

解析：2021/2020教材Pl12113

施工成本考核是衡量成本降低的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和评价。

56.单选题

应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则作为计

划值的是（）。

A.工程合同价

B.工程变更款

C.工程索赔款

D.工程结算价

答案：A

解析：2021/2020教材P51

在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算

与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：1）工程合同价与工程

概算的比较；2）工程合同价与工程预算的比较；3）工程款支付与工程概算的比较；4）

工程款支付与工程预算的比较；5）工程款支付与工程合同价的比较；6）工程决算与工

程概算、工程预算和工程合同价的比较。

57.单选题

下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（）。

A.使用不安全设备

B.造成安全装置失效

C.个人防护用品的缺陷

D.对易燃易爆危险品处理不当

答案：C

解析：2021教材P233~234/2023教材P232

物的不安全状态的内容包括：（1）物本身存在的缺陷；（2）防护保险方面的缺陷；（3）物的放置

方法的缺陷；（4）作业环境场所的缺陷；（5）外部的和自然界的不安全状态；（6）作业方法导致

的物的不安全状态；（7）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷。

58.单选题

沟通过程中的（），构成了信息的双向沟通。

A.反馈

B.信息

C.干扰

D.符号

答案：A

解析：2021/2020教材P57

本题考核的是沟通过程的分析。发送者通过反馈以了解他想传递的信息是否被对方准确地

接受。沟通过程中的反馈，构成了信息的双向沟通。

59.单选题

一个焊工班组有A、B、C、D三位工人实施焊接作业，共抽检80个焊接点，发现有24点不

合格，占30%。主要问题出在（）身上。

分层调直的统id啜据表

作业工人抽检点数不合格点数个体不合格率占不合格点总数百分率

A20210%8.3%

B20630%25%

C20945%37.5%

D20735%29.2%

合计8024—100%

A.工人D

B.工人C

C.工人B

D.工人A

答案：B

解析：根据分层调查的统计数据表可知，主要是作业工人C的焊接质量影响了总体的质量

水平。

60.单选题（本题1分）

物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（）。2017

A、进行采购合同谈判，签订采购合同

B、选择材料设备的采购单位

C、进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录

D、明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任

答案：c

解析：本题考查的是物资采购的模式。采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服

务的基本要求、采购分工及有关责任；（2）进行采购策划，编制采购计划；（3）进行市

场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；（4）采用招标或协商等方式实施评

审工作，确定供应或服务单位；（5）签订采购合同；（6）运输、验证、移交采购产品或

服务；（7）处置不合格产品或不符合要求的服务：（8）采购资料归档。

61.单选题

债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权

人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是

（）担保。

A.保证

B.质押

C.留置

D.抵押

答案：D

解析：2021教材P308/2020教材P307

抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务

人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受

偿。

62.单选题（本题1分）

按照我国现行规定，重大事故的事故调查组应由（）负资组织。

A.省级人民政府

B.设区的市级人民政府

C.县级人民政府

D.国务院

答案：A

解析：本题主要考查建设丁程安全事故的处理C

《生产安全事故报告和调查处理条例》有以下规定：

特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、

县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组

织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调杳组进行调查。

综上所述，本题正确选项为A项。

63.单选题

针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故

发生单位加以实施，以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理

原则的()原则。

A.事故原因未查清不放过

B.事故责任人未受到处理不放过

C.事故责任人和周围群众没有受到教育不放过

D.事故没有制订切实可行的整改措施不放过

答案：I）

解析：2020教材P241/2019教材P239

（一）事故处理的原则（“四不放过”原则）国家对发生事故后的“四不放过”处理原

则，其具体内容如下：1.事故原因未查清不放过2.事故责任人未受到处理不放过3.事

故责任人和周围群众没有受到教育不放过4.事故没有制定切实可行的整改措施不放过

64.单选题

职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。下列不属于职业健康安全

管理与环境管理体系运行范畴的是（）。

A.培训意识和能力

B.文件编写

C.文件管理

D.不符合纠正和预防措施

答案：B

解析：2021教材P215/2020教材P213

（一）管理体系的运行体系运行是指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点包括培训

意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记

录等。

65.单选题

联系建设工程项目各参与方的纽带是（）O

A.投标文件

B.质量计划

C.施工组织设计

D.建设工程合同

答案：D

解析：2021教材P163/2020教材P162

建设工程合同是联系建设工程项目各参与方的纽带，只有在项目合同结构合理，质量标准

和责任条款明确，并严格进行履约管理的条件下，质量控制体系的运行才能成为各方的自

觉行动。

66.单选题

关于费用（进度）绩效指数的表达，正确的是（）。

A.反映的是相对偏差

B.只能在不同项目比较中采用

C.反映的是绝对偏差

D.仅适合于对同一项目作偏差分析

答案：A

解析：2021/2020教材P93

本题考察的是费用（进度）绩效指数的相关知识。费用（进度）绩效指数反映的是相对偏

差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，因而在同一项目和不同项目比

较中均可采用。

67.单选题

东洋市水利局作为该局综合办公大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定

了该市的建筑设计研究院和第三皂筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。对于上述

三家单位：作为项目业主，东洋市水利局的进度目标是指该局综合办公大楼的0。

A.立项时间目标

B.投产时间目标

C.启用时间目标

D.运营时间目标

答案：C

解析：2021/2020教材P5

进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。东安市交通局作为

该局办公楼的项目业主，其进度目标指的是办公楼可以启用的时间目标，而非项目的立项

时间目标；而投产时间目标和运营时间目标则分别和工业生产性和商业性的建设项目有

关。

68.单选题

建设工程项目管理的“费用目标”对业主而言指的是()。

A.成本目标

B.预算目标

C.投资目标

D.估算指标

答案：C

解析：2021/2020教材P4

（3）“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

69.单选题（本题1分）

我国积极推行建设工程总承包，其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到（）

的目的。

A.降低项目投资风险

B.为项目建设增值

C.实行固定总价包干

D.业主免于参与项目建设管理

答案：B

解析：本题考核的是建设工程总承包的主要意义。

B项：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设

计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。

所以B项正确.

A项：降低项目投资风险不是工程总承包的核心目的，所以A项错误,

C项：应该指出，即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而

多数采用变动总价合同。所以C项错误。

D项：无论采取什么承包模式，业主都需要参与项目的建设管理中，所以D项错误。

综上所述，正确选项为B。

70.单选题

我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程的施工质量由（）负责。

A.监理单位

B.政府工程质量监督部门

C.建设单位

D.施工单位

答案：D

解析：2021教材P179/2020教材P178

施工单位对建设工程的施工质量负责

71.多选题

施工承包合同采用成本加酬金计价方式时，业主和承包商应注意（）。

A.必须完整而明确地规定承包人工作

B.必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内

C.必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比

D.应该列出工程费用清单，要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记

账的格式和方法

E.应该保留有关工程实际成本的发票或付款的账单，表明款额已经支付的记录或

答案：CDE

解析：2021教材P299/2020教材P298

在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时，业主与承包商应该注意以下问题。（1）

必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比。如果发生

变更和其他变化，酬金支付如何调整。（2）应该列出工程费用清单，要规定一套详细的

工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记账的格式和方法，以便对工地实际发生的人

工、机械和材料消耗等数据认真市及时地记录。应该保留有关工程实际成本的发票或付款

的账单、表明款额已经支付的记录或证明等，以便业主进行审核和结算。

72.多选题

当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用（）的后续关键工

作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用。

A.资源占用量大

B.资源占用量小

C.直接费用高

D.直接费用低

E.持续时间短

答案：AC

解析：2021教材P146/2020教材P145

当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用资源占用量大或者直

接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用。故AC正确。

73.多选题

某承包公司对一钢结构高层建筑工程的施工成本进行划分，应计入间接成本的有（）。

A.钢材购置费

B.安全施工费

C.差旅交通费

D.大型机械进出场及安拆费

E.管理人员工资

答案：CE

解析：2021/2020教材P70

直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是

可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。

间接成本是指准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出，是非直接用于也无法直接

计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅

交通费等。

74.多选题

大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。

A.项目实施总体部署

B.总进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.施工准备与资源配置计划

E.项目实现的条件和应采取的措施

答案：ABC

75.多选题

根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）,施工企业项目经理的权限有

（）O

A.参与工程竣工验收

B.参与组建项目管理机构

C.决定授权范围内的项目资源使用

D.主持项目管理机构工作

E.自主选择分包人

答案：BCD

解析：项目管理机构负责人的权限如下：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参

与组建项目管理机构；（3）参与组织对项目各阶段的重大决策：（4）主持项目管理机构

工作；（5）决定授权范围内的项目资源使用；（6）在组织制度的框架下制定项目管理机

构

管理制度；（7）参与选择并直接管理具有相应资质的分包人；（8）参与选择大宗资源的

供应单位；（9）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通；（10）法定代表人和组织授予

的其他权利。

76.多选题

当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。以下关于仲裁的特

点的说明正确的是（）。

A.仲裁程序效率高，周期短

B.仲裁程序一般都是保密的

C.公正性和中立性

D.费用较高

E.专业化程度较低

答案：AB

解析:2021教材P342/2020教材P341

（四）仲裁的特点（1）仲裁程序效率高，周期短，费用少。（2）保密性。（3）专业化。

77.多选题

施工合同的管理风险包括（）。

A.对环境调查和预测的风险

B.合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性

C.承包商投标策略错误

D.承包商的技术能力、施工力量、装备水平和管理能力不足

E.承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周

答案：ABCE

解析：2021教材P304/2020教材P303

施工合同的管理风险包括：（1）对环境调查和预测的风险。（2）合同条款不严密、错

误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。（3）承包商投标策略错误，错误地理解业主

意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。（4）承包商的技术设计、施工方案、

施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。（5）实施控制过程中的风险。

78.多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201施工合同签订后，承包人应向发包

人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。

A.劳动合同

B.缴纳社保证明

C.身份证

D.职称证书

E.注册执业证书

答案：AB

解析：2021/2020教材P53

项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳

动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。

79.多选题

沟通是现代企业管理的（）。

A.核心

B.实质

C.灵魂

D.支柱

E.手段

答案：ABC

解析：20