2024版标准施工合同范本资料下载大全

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版标准施工合同范本资料大全本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工合同2.合同签订2.1签订时间2.2签订地点2.3签订主体3.工程内容及范围3.1工程概况3.2工程量清单3.3工程质量标准4.工期及进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3工期延误5.工程质量与验收5.1质量要求5.2验收程序5.3质量保修6.合同价款与支付6.1合同价格6.2价款支付方式6.3价款调整7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量8.施工安全与环保8.1安全要求8.2环保要求8.3安全事故处理9.违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止与验收12.1合同终止12.2工程验收13.合同的附则13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的解释14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，委托承包方进行工程施工的法人或其他组织，具有工程项目的所有权和决策权。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工任务的法人或其他组织，具有工程施工的资质和技术能力。1.3工程工程是指发包方委托承包方施工的项目，包括工程的设计、施工、验收等全部工作。1.4施工合同施工合同是指发包方和承包方之间，为实现工程目标，明确双方权利义务关系的书面协议。第二条合同签订2.1签订时间本合同的签订时间为双方代表在合同文本上签字或盖章的日期。2.2签订地点本合同的签订地点为合同双方约定的地点。2.3签订主体本合同的签订主体为发包方和承包方，均具有法定代表资格。第三条工程内容及范围3.1工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。3.2工程量清单工程量清单包括但不限于工程项目的名称、数量、单位、工程量等。3.3工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。第四条工期及进度4.1施工期限施工期限是指承包方完成工程施工的时间，按照合同约定的工程量清单和工程质量标准确定。4.2工程进度计划承包方应按照合同约定的时间节点，编制工程进度计划，并报发包方批准。4.3工期延误因承包方原因导致工程进度延误的，承包方应按照约定承担违约责任。第五条工程质量与验收5.1质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，满足发包方的使用需求。5.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，验收程序由双方共同协商确定。5.3质量保修承包方应按照合同约定，对工程质量承担保修责任。第六条合同价款与支付6.1合同价格合同价格是指承包方完成工程施工所需的全部费用，包括工程造价、材料费用、人工费用等。6.2价款支付方式合同价款的支付方式可以分为一次性支付、分期支付等方式，具体支付方式由双方约定。6.3价款调整因工程变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照约定进行价款调整。第八条材料与设备8.1材料供应承包方应按照合同约定的质量和数量，向工程现场提供所需的材料。8.2设备供应承包方应按照合同约定的型号、质量和数量，向工程现场提供所需的设备。8.3材料与设备质量材料与设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。第九条施工安全与环保9.1安全要求承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求，确保工程施工安全。9.2环保要求承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求，确保工程施工环保。9.3安全事故处理发生安全事故的，承包方应立即采取措施进行处理，并及时报告发包方。第十条违约责任10.1发包方违约发包方违反合同约定，导致承包方损失的，应承担相应的违约责任。10.2承包方违约承包方违反合同约定，导致发包方损失的，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定或实际损失金额，向守约方支付违约赔偿金。第十一条争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同争议。11.2调解解决如协商不成，双方可同意向相关机构申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.4法律途径如仲裁不成，双方可向合同约定的法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条合同的终止与验收13.1合同终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。13.2工程验收工程验收应按照合同约定的验收程序进行。第十四条合同的附则14.1合同的生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同的终止本合同在合同约定的权利义务履行完毕后终止。14.3合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入1.1第三方定义第三方是指本合同以外，与发包方和承包方无直接合同关系的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于工程咨询、设计、监理、检测、材料供应、设备供应等。1.3第三方选择发包方和承包方应共同协商选择第三方，并对其资质、信誉等进行审查。2.第三方责任2.1第三方责任限制第三方对工程的质量和安全承担相应责任，但其责任限额应在本合同中明确。2.2第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的支付和赔偿。2.3第三方义务第三方应按照合同约定，履行相应的工作职责，并保证工程质量和安全。3.第三方支付3.1第三方费用第三方费用包括但不限于第三方服务的报酬、材料供应费用等。3.2支付方式第三方费用的支付方式由发包方和承包方协商确定。3.3支付时间第三方费用的支付时间按照合同约定的工作进度和完成情况确定。4.第三方违约处理4.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。4.2违约赔偿第三方应按照合同约定或实际损失金额，向发包方和/或承包方支付违约赔偿金。5.第三方与甲乙方的关系5.1第三方与发包方第三方与发包方之间不存在直接的合同关系，但第三方应服从发包方的合理指令。5.2第三方与承包方第三方与承包方之间不存在直接的合同关系，但第三方应按照承包方的要求履行合同义务。6.第三方介入的变更与解除6.1变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议，涉及第三方权益的，应通知第三方。6.2解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议，涉及第三方权益的，应通知第三方。7.第三方与合同解除7.1合同解除合同解除后，第三方对解除前的工程质量和安全仍承担相应责任。7.2第三方责任限制合同解除后，第三方的责任限额不变，仍按照合同约定执行。8.第三方与合同终止8.1合同终止合同终止后，第三方对工程的质量和安全不再承担责任。8.2第三方结算合同终止后，第三方与发包方和承包方之间的工作量和费用进行结算。9.第三方权益保护9.1权益保护发包方和承包方应共同保护第三方的合法权益，包括但不限于支付费用、承担违约责任等。9.2第三方投诉第三方如认为其合法权益受到侵害，可以向发包方和/或承包方提出投诉。10.第三方违约的争议解决10.1争议解决第三方违约引起的争议，通过协商解决，协商不成的，可以向相关机构申请调解或仲裁。10.2调解与仲裁调解或仲裁的程序和结果，对发包方和承包方均具有法律约束力。11.第三方介入的合同补充11.1补充协议本合同的第三方介入部分，如双方认为有必要，可以签订补充协议进行细化。11.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力，对双方均有约束力。12.第三方介入的合同修改12.1修改程序本合同的第三方介入部分，如双方认为需要修改，应通过协商一致进行修改。12.2修改效力修改后的内容与原合同具有同等法律效力，对双方均有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：材料供应清单附件3：设备供应清单附件4：工程施工图纸附件5：工程质量标准规范附件6：安全施工规范附件7：环保施工规范附件8：合同价款支付明细表附件9：工程进度计划表附件10：质量保修条款附件11：违约责任认定表附件12：争议解决机构名录附件13：合同变更申请表附件14：合同解除协议附件15：第三方服务协议附件详细要求和说明：1.工程量清单：详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为合同价款计算的基础。2.材料供应清单：详细列出材料名称、规格、数量、质量标准等，确保材料供应的准确性和质量。3.设备供应清单：详细列出设备名称、型号、数量、质量标准等，确保设备供应的准确性和质量。4.工程施工图纸：包括工程的设计图纸、施工图纸等，作为工程施工的依据。5.工程质量标准规范：明确工程质量的要求，参照国家相关法律法规、行业标准和规范。6.安全施工规范：明确工程施工安全的要求，参照国家相关法律法规、行业标准和规范。7.环保施工规范：明确工程施工环保的要求，参照国家相关法律法规、行业标准和规范。8.合同价款支付明细表：详细列出合同价款的支付时间、支付金额等信息。9.工程进度计划表：明确工程施工的进度计划，包括关键节点、完成时间等。10.质量保修条款：明确质量保修的范围、期限、责任等。11.违约责任认定表：详细列出各种违约行为及相应的责任认定标准。12.争议解决机构名录：列出合同争议解决的机构，包括仲裁机构、法院等。13.合同变更申请表：用于申请合同变更的表格。14.合同解除协议：用于申请合同解除的协议。15.第三方服务协议：明确第三方服务的范围、职责、支付等事项。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付合同价款。2.承包方未按约定时间完成工程施工。3.承包方使用不合格材料或设备。4.承包方未按约定履行安全施工和环保施工要求。5.第三方未按约定提供服务或不符合服务要求。违约责任认定标准：1.按照合同约定，违约方应承担相应的违约责任。2.违约方的违约行为导致损失的，应按照实际损失金额赔偿。3.违约方应支付违约金，违约金的计算按照合同约定或实际损失金额确定。示例说明：如承包方未按约定时间完成工程施工，属于违约行为。根据合同约定，承包方应承担违约责任，如支付违约金或赔偿因工期延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.法人：具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。2.其他组织：指除法人以外的组织，如个体工商户、合伙企业等。3.个人：指具有完全民事行为能力的自然人。4.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。5.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。6.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。7.合同解除：合同当事人双方协商一致，终止合同关系的行