2025关于小工程施工合同协议书

合同编号：地址：联系方式：代表姓名：地址：联系方式：代表姓名：鉴于甲方为某项小型工程施工项目的业主，乙方为具备相关施工资质和能力的施工单位，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条施工要求2.1乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成本工程的施工。2.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、工程技术标准和规范进行施工。2.3乙方应保证施工过程中不对周边环境造成污染，不损害甲方及他人的合法权益。第三条合同价格3.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2乙方在施工过程中，如遇不可抗力等因素导致工程增减量，双方应按实结算。第四条付款方式及时间4.1甲方按照乙方完成的工程进度，分阶段支付工程款。4.2具体付款方式及时间，双方另行签订《付款协议》。第五条工期5.1双方确认，本工程预计开工日期为年__月__日，预计竣工日期为年__月__日。5.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为本工程合同总价的__%。6.2甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本应支付工程款的__%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：年__月__日注意事项及解决办法：1.工程质量问题：乙方应保证施工质量，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后__个工作日内进行整改。如乙方整改不力或出现质量问题，甲方有权暂停支付工程款，直至问题得到解决。2.工程进度延误：如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方产生的合理费用。3.合同变更：如合同内容需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。4.合同解除：如一方违反合同规定，严重影响到工程进度或质量，对方有权解除合同，并要求赔偿产生的损失。5.争议解决：双方应优先通过友好协商解决合同争议。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中承担施工方角色的一方，负责按甲方要求完成工程施工。3.施工资质：指乙方具备的进行工程施工的法律资格，包括相关许可证、资质证书等。4.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工程进度：指工程施工的过程，包括各个阶段的完成情况。6.工程质量：指工程施工满足设计要求、法律法规、技术标准和合同约定的程度。7.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。8.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。9.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自权利义务的行为。10.合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行为。应用场合：1.小型建筑工程的施工合同签订。2.家庭装修、改造项目的施工合同签订。3.各类小型施工项目的工程承包商选定和合同签订。4.需要明确施工要求和质量标准的各类小型施工项目。5.需要规定工期、付款方式和违约责任的小型施工项目。补充条款：1.施工期间的安全防护措施。2.乙方施工人员的人身意外伤害保险。3.工程验收标准和程序。4.乙方施工材料的选择和质量要求。5.环境保护和垃圾清运相关规定。6.乙方施工期间的现场管理和施工纪律要求。7.甲方提供的施工条件和支持。8.乙方在施工过程中的变更管理流程。9.乙方在施工过程中的技术支持和售后服务。10.双方对于商业秘密和知识产权的保护约定。附件列表：1.甲方的营业执照复印件。2.乙方的施工资质证书复印件。3.工程设计图纸和技术规范书。4.工程预算明细