2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程项目的业主单位。1.2乙方：指中标并获得本项目合同的施工单位。1.3工程：指2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程，包括花岗岩采购、运输、铺装、施工监理等全部工作。2.合同金额及支付方式2.1合同金额：双方根据工程量清单和单价协商确定的合同总价。2.2支付方式：甲方根据乙方完成工程进度，按照约定的比例和时间节点支付工程进度款。3.工程进度及工期3.1工程进度：双方协商确定的工程各阶段完成时间节点。3.2工期：自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止的时间。4.工程质量及标准4.1乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足设计要求。4.2工程质量检验：甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见，乙方应按要求及时整改。5.材料供应及要求5.1乙方负责花岗岩的采购、运输及供应，确保材料质量符合工程要求。5.2乙方应提供材料合格证明及质量检测报告。6.施工安全及环保6.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。7.合同的变更和解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。8.违约责任8.1甲方违约：甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。8.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。9.争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同的生效、终止和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：工程竣工交付使用后，合同自行终止。10.3合同解除：双方协商一致，可以解除合同。11.保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。12.法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.其他约定13.1双方约定本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同的签署14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程项目的业主单位，具有独立法人资格。1.2乙方：指中标并获得本项目合同的施工单位，具有独立法人资格及相关资质。1.3工程：指2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程，包括花岗岩采购、运输、铺装、施工监理等全部工作。1.4项目经理：指乙方指派的负责本工程的项目经理，负责工程项目的日常管理和协调。2.合同金额及支付方式2.1合同金额：双方根据工程量清单和单价协商确定的合同总价，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、税金等。2.2支付方式：甲方根据乙方完成工程进度，按照约定的比例和时间节点支付工程进度款。支付款项的具体比例和时间节点由双方在合同附件中约定。3.工程进度及工期3.1工程进度：双方协商确定的工程各阶段完成时间节点，包括但不限于工程开工、材料进场、施工完成、验收等。3.2工期：自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止的时间。工期天数由双方在合同附件中约定。4.工程质量及标准4.1乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足设计要求和相关法律法规的规定。工程质量标准由双方在合同附件中约定。4.2工程质量检验：甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见，乙方应按要求及时整改。工程质量检验的具体流程和标准由双方在合同附件中约定。5.材料供应及要求5.1乙方负责花岗岩的采购、运输及供应，确保材料质量符合工程要求。花岗岩的质量标准、供应数量和时间由双方在合同附件中约定。5.2乙方应提供材料合格证明及质量检测报告，以证明花岗岩的质量符合工程要求。6.施工安全及环保6.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法规进行施工，确保施工安全。乙方应制定并执行施工安全措施，防止事故的发生。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。乙方应制定并执行环保措施，防止环境污染的发生。7.合同的变更和解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。合同变更应书面签署，并经双方盖章确认。7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除应书面签署，并经双方盖章确认。7.3合同变更和解除不影响双方的权利和责任，包括但不限于已支付款项、已发生的费用、违约责任等。8.违约责任8.1甲方违约：甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。违约金的计算方式由双方在合同附件中约定。8.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。违约金的计算方式由双方在合同附件中约定。8.3违约方应承担因违约所产生的损失和费用，包括但不限于对方损失的利润、额外支出、律师费、诉讼费等。9.争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的情况下，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决停止履行。10.合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：工程竣工交付使用后，合同自行终止。10.3合同解除：双方协商一致，可以解除合同。合同解除应书面签署，并经双方盖章确认。11.保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。保密信息包括但不限于技术秘密、商业计划、客户信息等。11.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除后五年内。12.法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的情况下，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.其他约定13.1双方约定本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议应经双方签字盖章确认。13.2双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式从事非法活动。14.合同的签署14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。签字盖章后的合同具有法律约束力，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同涉及的第三方包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、设备供应商等。第三方介入是指第三方在合同履行过程中参与甲乙双方的交易活动。15.2第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.第三方责任16.1第三方应按照补充协议的约定履行相应的义务，并承担因未能履行义务而产生的损失和责任。16.2第三方介入时，甲乙双方仍有权按照本合同约定行使权利和履行义务。第三方不得干涉甲乙双方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额应由甲乙双方与第三方在补充协议中约定。赔偿责任限额可以采取固定金额或者按照工程价款一定比例的方式确定。17.2第三方同意在本合同项下承担的赔偿责任限额，视为对其赔偿能力的一种限制。若第三方未能履行赔偿责任，甲乙双方有权向第三方追偿。18.第三方违约处理18.1第三方未履行补充协议约定的义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。赔偿金额的计算方式由甲乙双方与第三方在补充协议中约定。19.第三方介入的协调与管理19.2甲乙双方应监督第三方按照约定履行义务，确保工程进度和质量不受影响。20.第三方退出20.1第三方因故需要退出合同履行，应提前通知甲乙双方。20.2第三方退出后，甲乙双方应重新协商确定后续工作的安排，并签订相应的补充协议。21.第三方介入对其他各方的影响21.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的责任。21.2第三方介入不影响本合同的履行期限和质量标准，甲乙双方应确保工程按时按质完成。22.第三方信息的披露22.1甲乙双方应向第三方提供与工程相关的必要信息，但不得泄露对方的商业秘密和机密信息。22.2第三方应按照约定用途使用甲乙双方提供的信息，不得泄露给其他无关方。23.第三方介入的合同变更23.1若第三方介入导致本合同内容发生变更，甲乙双方应签订补充协议，明确变更后的权利和义务。23.2补充协议应经甲乙双方签字盖章确认，具有同等法律效力。24.第三方介入的争议解决24.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。协商不成的情况下，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。24.2诉讼过程中，甲乙双方应继续履行本合同，除非法院判决停止履行。25.第三方介入后的合同终止和解除25.1第三方介入导致的合同终止或解除，不影响甲乙双方根据本合同产生的权利和义务。25.2合同终止或解除后，甲乙双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于工程交接、结算等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的材料数量、规格、单价等信息，作为计算合同金额的依据。附件二：材料质量标准明确花岗岩的质量要求，包括颜色、纹理、硬度等指标，以保证工程质量。附件三：施工方案详细描述施工过程中的具体步骤、施工方法、施工技术等，以确保施工顺利进行。附件四：安全防护措施列出施工过程中应采取的安全措施，包括人员安全、材料安全、设备安全等。附件五：环保措施明确施工过程中应遵守的环保规定，包括废物处理、噪音控制、空气质量管理等。附件六：支付进度表详细列出合同进度款支付的时间节点和比例，以确保双方权益。附件七：违约金计算方式明确违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等。附件八：保密协议详细描述保密信息的范围和保密期限，以及双方在保密方面的权利和义务。附件九：争议解决方式明确双方在发生争议时应采取的解决方式，包括协商、调解、诉讼等。附件十：合同履行地点和方式详细描述合同履行地点和方式，包括工程现场、交付方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付工程进度款。2.乙方未按约定完成工程。3.乙方提供的材料质量不符合要求。4.乙方未按约定采取施工安全措施。5.乙方未按约定采取环保措施。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约所产生的损失和费用，包括但不限于对方损失的利润、额外支出、律师费、诉讼费等。2.违约方的违约行为导致工程进度延误的，应按照合同约定支付违约金。3.违约方的违约行为导致工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。示例说明：假设乙方未按约定完成工程，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。具体违约金的计算方式见附件七。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指负责2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程项目的业主单位，具有独立法人资格。2.乙方：指中标并获得本项目合同的施工单位，具有独立法人资格及相关资质。3.工程：指2024年高铁站前广场花岗岩铺装工程，包括花岗岩采