版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市道路照明设施建设及维护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系电话2.合同标的2.1建设项目概述2.2维护项目概述3.合同金额3.1建设项目合同金额3.2维护项目合同金额3.3合同总价4.付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款方式5.建设项目实施5.1建设工期5.2工程进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工资料6.维护项目实施6.1维护范围6.2维护期限6.3维护标准6.4维护费用7.质量保证7.1建设项目质量保证7.2维护项目质量保证8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同附件12.1附件一:建设项目施工图纸12.2附件二:维护项目维护方案12.3附件三:其他相关文件13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市城市管理局乙方:城市照明有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系人甲方联系人:乙方联系人:1.4合同双方联系电话甲方联系电话:138乙方联系电话:13956782.合同标的2.1建设项目概述本合同建设项目为市城市道路照明设施建设,包括道路照明设备的安装、调试和验收。2.2维护项目概述本合同维护项目为市城市道路照明设施的日常维护、故障排除和保养。3.合同金额3.1建设项目合同金额建设项目合同金额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。3.2维护项目合同金额维护项目合同金额为人民币贰拾万元整(¥200,000.00)。3.3合同总价合同总价为人民币壹佰贰拾万元整(¥120,000.00)。4.付款方式4.1付款比例建设项目付款比例为:合同签订后支付合同金额的30%,工程验收合格后支付合同金额的70%。维护项目付款比例为:合同签订后支付合同金额的50%,年度维护结束后支付剩余50%。4.2付款时间建设项目付款时间为:每个付款节点后的10个工作日内。维护项目付款时间为:每个付款节点后的10个工作日内。4.3付款方式付款方式为银行转账。5.建设项目实施5.1建设工期建设项目工期为自合同签订之日起60个工作日内完成。5.2工程进度甲方应按照工程进度要求,及时提供相关施工图纸、资料和场地。5.3施工质量乙方应按照国家标准和合同约定,确保施工质量符合要求。5.4施工安全乙方应严格按照施工安全规范,确保施工现场安全。5.5施工资料乙方应按照甲方要求,及时提供施工过程中的相关资料。6.维护项目实施6.1维护范围维护范围包括道路照明设备的日常巡查、故障排除、保养和更换。6.2维护期限维护期限为自合同签订之日起一年。6.3维护标准维护标准应符合国家标准和甲方要求。6.4维护费用维护费用为人民币贰拾万元整(¥200,000.00),按年度支付。8.违约责任8.1违约行为(1)甲方未按合同约定支付款项的;(2)乙方未按合同约定完成建设或维护项目的;(3)乙方施工过程中发生安全事故的;(4)乙方未按合同约定提供施工资料的;(5)任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任(1)甲方未按时付款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的1%;(3)乙方施工过程中发生安全事故的,应承担全部责任,赔偿甲方因此遭受的损失;(4)乙方未提供施工资料的,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的1%;(5)任何一方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。9.争议解决9.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决。协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。9.3争议解决程序争议解决程序应按照市仲裁委员会的仲裁规则执行。10.合同解除10.1合同解除条件(1)任何一方违反合同约定,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方;(2)双方应就解除合同的善后事宜进行协商;(3)协商不成的,可依法提起诉讼或仲裁。11.合同生效11.1合同生效条件合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同生效日期合同生效日期为2004年1月1日。12.合同附件12.1附件一:建设项目施工图纸12.2附件二:维护项目维护方案12.3附件三:其他相关文件13.合同变更13.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。13.2合同变更程序(1)提出变更的一方应向对方提出书面变更请求;(2)双方应就变更内容进行协商;(3)协商一致后,签订书面变更协议。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.3合同签署日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:日期:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、评估、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形(1)项目前期可行性研究;(2)工程设计、施工监理;(3)设备采购、质量检测;(4)项目验收、评估;(5)合同争议解决;(6)合同履行过程中的其他专业服务。15.3第三方选择第三方的选择应由甲乙双方协商确定,并签订书面协议。第三方应具备相应的资质和专业技术能力,能够独立承担法律责任。16.第三方责任16.1责任范围第三方在本合同项下的责任范围限于其提供的专业服务内容,不包括甲乙双方的其他责任。16.2责任限额(1)第三方因自身原因导致的服务质量问题,应承担相应的责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失。(2)第三方责任限额由双方在签订第三方协议时约定,原则上不超过其合同金额的20%。16.3责任承担(1)第三方在履行服务过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,应向甲乙双方承担赔偿责任。(2)如第三方无法承担全部责任,甲乙双方有权向第三方追偿。17.第三方权利17.1第三方有权根据合同约定,独立开展服务,并要求甲乙双方提供必要的配合和支持。17.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方之间是委托服务关系,第三方应独立承担法律责任。18.2第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,不得损害甲乙双方的合法权益。18.3第三方在履行服务过程中,如需与其他相关方进行沟通和协调,应取得甲乙双方的同意。19.第三方介入的流程19.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体情形和需求。19.2甲乙双方签订第三方协议,明确第三方的责任、权利和义务。19.3第三方按照协议约定开展服务。19.4第三方服务结束后,甲乙双方应进行验收和评估。20.第三方介入的终止20.1第三方介入服务完成后,甲乙双方应根据实际情况决定是否继续委托第三方服务。20.2如需终止第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建设项目施工图纸详细要求:包含施工图、设计说明、材料清单、设备清单等。说明:施工图纸需符合国家标准,详细标注尺寸、材料、施工工艺等。2.附件二:维护项目维护方案详细要求:包括维护计划、维护标准、设备清单、应急预案等。说明:维护方案需针对不同类型照明设备制定,确保维护质量。3.附件三:其他相关文件详细要求:包括但不限于合同签订通知书、付款凭证、验收报告、整改通知等。说明:其他相关文件作为合同履行的辅助性文件,用于证明合同履行情况。4.附件四:第三方协议详细要求:明确第三方介入的具体情形、服务内容、费用、责任等。说明:第三方协议是甲乙双方与第三方签订的独立协议,需明确各方的权利义务。5.附件五:合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是甲乙双方就合同条款变更达成一致意见的书面文件。6.附件六:合同终止协议详细要求:包括终止原因、终止后的善后处理、责任划分等。说明:合同终止协议是甲乙双方就合同终止达成一致意见的书面文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按时付款;(2)乙方未按约定完成建设或维护项目;(3)乙方施工过程中发生安全事故;(4)乙方未按约定提供施工资料;(5)第三方未按协议约定提供服务;(6)任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准(1)甲方未按时付款,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的1%;(3)乙方施工过程中发生安全事故,应承担全部责任,赔偿甲方因此遭受的损失;(4)乙方未提供施工资料的,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的1%;(5)第三方未按协议约定提供服务,应承担相应责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失;(6)任何一方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。3.违约示例说明(1)甲方未按时付款:如合同约定甲方应在收到乙方提交的发票后10个工作日内付款,但甲方在约定付款期限内未付款,则构成违约。(2)乙方未按约定完成项目:如合同约定乙方应在60个工作日内完成项目,但乙方实际完成时间为90个工作日,则构成违约。(3)乙方施工过程中发生安全事故:如乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,则乙方应承担全部责任。全文完。二零二四年度城市道路照明设施建设及维护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或负责人1.3合同双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模3.项目实施计划3.1工程进度安排3.2质量要求3.3安全要求4.质量保证措施4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任5.技术服务与支持5.1技术服务内容5.2技术支持方式5.3技术服务期限6.设备与材料6.1设备与材料清单6.2设备与材料供应商6.3设备与材料验收标准7.付款方式与期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更程序9.4解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:合同主要条款说明13.2附件二:项目实施计划13.3附件三:质量保证措施14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:X市城市管理局(2)乙方:X城市道路照明设施建设有限公司1.2合同双方法定代表人或负责人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话3)乙方联系人:赵六(4)乙方联系电话:139001390002.项目背景及概述2.1项目名称:二零二四年度城市道路照明设施建设及维护项目2.2项目地点:X市全市范围内2.3项目内容:城市道路照明设施的安装、改造和维护2.4项目规模:涉及全市1000公里道路,共计50000盏路灯3.项目实施计划3.1工程进度安排(1)2024年1月1日至2024年3月31日:完成项目设计、招标和施工准备(2)2024年4月1日至2024年9月30日:完成项目施工(3)2024年10月1日至2024年12月31日:完成项目验收和移交3.2质量要求(1)按照国家相关标准执行(2)确保照明设施安全、可靠、美观3.3安全要求(1)严格执行施工现场安全管理规定(2)确保施工期间人员、车辆安全4.质量保证措施4.1质量标准(1)路灯及配套设施质量达到国家相关标准(2)照明效果满足设计要求4.2质量检验(1)施工单位自检(2)监理单位抽检(3)甲方验收4.3质量责任(1)施工单位对施工质量负责(2)监理单位对工程质量监督负责(3)甲方对项目整体质量负责5.技术服务与支持5.1技术服务内容(1)提供项目设计、施工、验收等相关技术支持(2)对施工单位进行技术培训5.2技术支持方式(1)现场指导(2)远程协助5.3技术服务期限(1)项目施工期间(2)项目验收合格后1年内6.设备与材料6.1设备与材料清单(1)路灯灯具(2)电缆(3)变压器(4)配电箱(5)其他相关材料6.2设备与材料供应商(1)路灯灯具供应商:X照明科技有限公司(2)电缆供应商:X电缆有限公司(3)变压器供应商:X变压器制造厂(4)配电箱供应商:X配电箱厂6.3设备与材料验收标准(1)设备与材料符合国家相关标准(2)设备与材料质量符合合同约定8.付款方式与期限8.1付款方式(1)预付款:合同签订后10个工作日内,乙方收到甲方支付预付款总额的30%(2)进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方在收到乙方提交的付款申请及验收报告后15个工作日内支付相应节点工程款的60%(3)竣工结算款:工程验收合格后30个工作日内,甲方支付剩余工程款的40%8.2付款期限(1)预付款:合同签订后10个工作日内(2)进度款:每完成一个节点后30个工作日内(3)竣工结算款:工程验收合格后30个工作日内8.3付款条件(1)付款申请及验收报告齐全(2)工程进度符合合同约定(3)工程质量达到合同要求9.风险管理9.1风险识别(1)政策风险(2)市场风险(3)施工风险(4)自然灾害风险9.2风险评估(1)对每种风险进行评估,确定风险等级(2)制定风险应对策略9.3风险应对措施(1)政策风险:密切关注政策变化,及时调整施工方案(2)市场风险:合理控制材料价格,降低成本(3)施工风险:加强施工现场管理,确保施工安全(4)自然灾害风险:制定应急预案,降低损失10.合同变更与解除10.1变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)双方协商一致10.2解除条件(1)一方严重违约(2)合同目的无法实现10.3变更程序(1)提出变更申请(2)双方协商确定变更内容(3)签署变更协议10.4解除程序(1)提出解除申请(2)双方协商确定解除内容(3)签署解除协议11.违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定完成工程(2)工程质量不符合要求(3)逾期付款(4)泄露商业秘密11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失11.3违约处理(1)违约方应立即采取措施纠正违约行为(2)守约方有权要求违约方承担违约责任12.争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决(2)调解(3)仲裁(4)诉讼12.2争议解决程序(1)双方协商(2)提交调解机构(3)申请仲裁(4)向人民法院提起诉讼12.3争议解决地点(1)合同签订地(2)争议发生地13.合同生效及期限13.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章(2)合同经公证机关公证13.2合同期限(1)合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止(2)保修期为工程验收合格之日起2年14.其他约定事项14.1合同附件(1)合同副本(2)工程图纸(3)技术规范(4)质量标准14.2通知送达(1)通知以书面形式送达(2)送达地址为合同双方在合同中约定的地址14.3合同份数(1)合同一式四份,甲乙双方各执两份14.4合同解释(1)合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准(2)合同未尽事宜,由双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的其他个人或组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的专业性和公正性,确保项目质量、进度和安全。16.第三方介入方式16.1监理单位(1)监理单位由甲方指定,负责对项目进行全面监理,包括施工过程、材料质量、工程进度等。(2)监理单位应具备相关资质,并对监理结果负责。16.2咨询机构(1)咨询机构由甲乙双方协商确定,提供技术咨询服务。(2)咨询机构应具备专业能力,并对咨询意见负责。16.3检测机构(1)检测机构由甲乙双方协商确定,负责对工程材料、设备进行检测。(2)检测机构应具备相应资质,并对检测结果负责。16.4保险机构(1)保险机构由甲乙双方协商确定,为项目购买相关保险。(2)保险机构应提供充分保障,并对保险理赔负责。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失或损害,应承担相应的责任。17.2责任限额(1)监理单位:对因监理不当导致的损失,责任限额为监理费用总额的5倍。(2)咨询机构:对因咨询意见错误导致的损失,责任限额为咨询费用总额的3倍。(3)检测机构:对因检测报告不准确导致的损失,责任限额为检测费用总额的2倍。(4)保险机构:根据保险合同约定,对保险责任范围内的损失进行赔偿。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方管理,接受甲方监督,确保合同履行。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通,配合乙方完成项目施工。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方在履行合同过程中,应公平、公正、公开,维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的程序19.1第三方介入申请第三方介入前,甲乙双方应书面申请,经对方同意后方可介入。19.2第三方介入协议甲乙双方与第三方应签订书面协议,明确各方权利、义务和责任。19.3第三方介入期限第三方介入期限根据项目需要确定,一般不超过项目工期。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕(2)第三方完成既定任务(3)合同解除或终止20.2第三方介入终止程序第三方介入终止前,甲乙双方应书面通知第三方,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本要求:合同文本应清晰、完整、无涂改,加盖甲乙双方公章及法定代表人签字。说明:合同文本是合同的主要组成部分,是双方履行合同的基础。2.项目实施计划要求:计划应详细列出工程进度、质量要求、安全要求等。说明:项目实施计划是指导项目执行的重要文件,有助于双方明确项目目标。3.质量保证措施要求:措施应包括质量标准、检验方法、质量责任等。说明:质量保证措施是确保项目质量的关键,有助于提高工程的整体质量。4.设备与材料清单要求:清单应详细列出设备与材料名称、规格、数量等。说明:设备与材料清单是确保项目顺利进行的重要依据。5.付款方式与期限表要求:表格应明确列出各阶段付款金额、时间、条件等。说明:付款方式与期限表有助于双方明确付款流程,确保资金安全。6.风险管理计划要求:计划应包括风险识别、评估、应对措施等。说明:风险管理计划有助于双方提前识别和应对项目风险。7.合同变更申请表要求:表格应详细列出变更原因、内容、影响等。说明:合同变更申请表有助于双方在发生变更时,及时沟通和解决。8.违约责任认定表要求:表格应明确列出违约行为、责任认定标准等。说明:违约责任认定表有助于双方在发生违约时,明确责任。9.争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、程序、地点等。说明:争议解决协议有助于双方在发生争议时,选择合适的解决方式。10.合同附件要求:附件应包括合同中提及的所有相关文件。说明:合同附件是对合同内容的补充,有助于双方更好地理解合同内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按合同约定完成工程(2)工程质量不符合要求(3)逾期付款(4)泄露商业秘密说明:违约行为是指一方违反合同约定,给对方造成损失的行为。2.责任认定标准(1)违约方应承担违约责任(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失(3)违约方应支付违约金说明:责任认定标准是确定违约方责任的重要依据。3.违约责任示例示例一:乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,甲方因此遭受损失。乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失。示例二:甲方逾期付款,导致乙方无法按时完成工程,乙方因此遭受损失。甲方应承担违约责任,支付违约金。示例三:第三方在项目实施过程中泄露商业秘密,给甲乙双方造成损失。第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方损失。全文完。二零二四年度城市道路照明设施建设及维护合同2本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同依据的法律、法规及政策1.2建设项目背景及必要性2.合同双方当事人2.1甲方2.1.1甲方名称2.1.2甲方地址2.1.3甲方法定代表人2.2乙方2.2.1乙方名称2.2.2乙方地址2.2.3乙方法定代表人3.合同标的3.1建设项目概述3.2照明设施种类及数量3.3照明设施建设地点4.合同工期4.1工期总天数4.2分阶段工期安排5.合同价款5.1合同价款总额5.2计价方式及依据5.3付款方式及时间6.合同质量要求6.1照明设施质量标准6.2质量检测及验收7.合同履行7.1乙方施工组织及人员安排7.2甲方配合义务7.3施工进度及阶段性成果汇报8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更对价款及工期的影响9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除对价款及工期的影响10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同份数及生效14.3合同签订及生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1合同依据的法律、法规及政策本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《城市道路照明设施建设及维护管理办法》等相关法律法规和政策。1.2建设项目背景及必要性根据甲方城市发展规划,为提升城市形象,改善市民夜间出行条件,本项目旨在建设及维护城市道路照明设施,提高城市照明水平。2.合同双方当事人2.1甲方甲方名称:市城市管理局甲方地址:市区路号甲方法定代表人:2.2乙方乙方名称:市照明有限公司乙方地址:市区路号乙方法定代表人:3.合同标的3.1建设项目概述本项目包括新建道路照明设施和现有照明设施的维护工作。3.2照明设施种类及数量新建道路照明设施包括LED路灯、LED庭院灯等,共计5000套。3.3照明设施建设地点建设地点为市区路、路等共计10条道路。4.合同工期4.1工期总天数合同工期为180天。4.2分阶段工期安排第一阶段:新建道路照明设施建设,工期60天;第二阶段:现有照明设施维护,工期60天;第三阶段:项目验收及移交,工期60天。5.合同价款5.1合同价款总额合同价款总额为人民币伍佰万元整(¥500万元)。5.2计价方式及依据合同价款按工程量清单计价,依据国家及地方现行定额和材料价格。5.3付款方式及时间付款方式:分阶段付款,按实际完成工程量及质量验收合格后支付。付款时间:第一阶段工程完成并验收合格后支付合同价款的30%;第二阶段工程完成并验收合格后支付合同价款的40%;第三阶段工程完成并验收合格后支付合同价款的20%;剩余10%作为质保金,自合同终止之日起一年后无息退还。6.合同质量要求6.1照明设施质量标准照明设施质量应符合国家标准《城市道路照明设计标准》(GB500342013)及地方相关标准。6.2质量检测及验收乙方应按照合同约定进行质量检测,并接受甲方监督。项目验收合格后方可进行下一步工作。7.合同履行7.1乙方施工组织及人员安排乙方应组建专门的施工团队,负责项目的实施。施工团队应具备相应的资质和经验。7.2甲方配合义务甲方应提供必要的施工场地、水、电等基础设施,确保乙方施工顺利进行。7.3施工进度及阶段性成果汇报乙方应按合同约定的时间节点,定期向甲方汇报施工进度及阶段性成果。甲方有权对施工进度和质量进行监督检查。8.合同变更8.1合同变更条件在合同履行过程中,因不可抗力、政策调整、设计变更等原因,导致合同内容需进行变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议。8.2合同变更程序合同变更需经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。8.3合同变更对价款及工期的影响合同变更导致工程量增加或减少,价款相应调整;因变更导致工期延长,工期相应顺延。9.合同解除9.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方催告后仍未履行或采取补救措施;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)因政策调整或规划变更,导致合同无法继续履行。9.2合同解除程序提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方,并说明解除合同的理由。双方应协商解决合同解除后的善后事宜。9.3合同解除对价款及工期的影响合同解除后,双方应按已实际完成的工作量及质量验收合格的情况,结算合同价款。合同解除导致工期延误的,工期相应顺延。10.违约责任10.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。10.2乙方违约责任(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的选定应遵守《中华人民共和国仲裁法》或《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成后,且经双方验收合格;(2)合同约定的价款结算完毕;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同约定的其他终止条件。13.合同附件13.1合同附件清单合同附件包括:(1)工程量清单;(2)设计图纸;(3)施工组织设计;(4)质量保证书;(5)验收报告。13.2合同附件内容合同附件内容应符合合同约定,双方应确保附件的真实性、完整性和有效性。14.其他约定事项14.1合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.2合同份数及生效本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同签订及生效日期本合同于二零二四年X月X日在市签订,自签订之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、担保、评估、检测、监理等服务的机构或个人。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方参与合同履行的任何环节。15.2.2第三方具备相应的资质和条件,能够满足合同履行所需的专业服务。15.2.3第三方的介入不违反法律法规及合同约定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应将第三方介入事宜通知对方,并取得对方的同意。15.3.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持沟通,确保合同履行的顺利进行。16.甲乙双方额外条款及说明16.1第三方服务内容甲乙双方应在合作协议中明确第三方的服务内容,包括但不限于:(1)项目咨询与服务;(2)项目监理与监督;(3)项目评估与检测;(4)项目担保与保险。16.2第三方责任与义务(1)按照合同约定,提供专业、高效的服务;(2)对提供的服务承担相应的法律责任;(3)保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的商业信息。16.3第三方费用及支付第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费、评估费、检测费等。费用支付方式、时间及金额应在合作协议中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 粤教版高中信息技术 必修 1.1.2 信息的基本特征 说课稿
- 教科版信息技术高一必修 2.3.1文件及其类型说课稿001
- 第26课《诗词五首:饮酒》说课稿 2024-2025学年统编版语文八年级上册
- 大学协会换届大会
- 合同的主体培训
- 第二章空气与水资源说课稿-2024-2025学年九年级化学沪教版上册
- 培训班美术插画课件
- 医疗污水处理
- 2024煤炭交易平台技术支持居间服务协议3篇
- 2024版成品油购销合同集锦
- 清华大学大学物理-光的偏振
- 心理健康教育-网络与青少年
- 高中英语人教版(2019) 选择性必修一 Unit 3 课文语法填空(含答案)
- 三年级道德与法制上学期期末考试质量分析集合3篇
- 2021-2022学年陕西省宝鸡市陈仓区北师大版六年级上册期末考试数学试卷(含答案解析)
- 应用PDCA提高入院宣教的知晓率
- 装修增减项单模板
- 线性系统理论郑大钟307张课件
- 2019-2020学年第一学期广东省广州市天河区3年级数学期末考试卷
- 缠论公式(最完美自动画笔公式)主图
- 肩凝证(肩周炎)的临床路径修改后
评论
0/150
提交评论