二零二五年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.供应产品及服务内容3.1开关差插座产品规格型号3.2供应数量3.3安装施工服务内容4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付金额及时间4.3付款方式5.交货及安装施工时间5.1交货时间5.2安装施工时间6.质量要求及验收标准6.1产品质量要求6.2安装施工质量要求6.3验收标准7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：产品清单11.2附件二：安装施工方案12.其他约定事项12.1法律适用12.2合同份数12.3合同生效日期13.合同签署13.1甲方代表签字13.2乙方代表签字14.合同附件清单14.1附件一：产品清单14.2附件二：安装施工方案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：光伏发电有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：1381.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：电气设备有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：13956782.项目概述2.1项目名称：二零二四年度光伏发电工程2.2项目地点：省市县镇2.3项目规模：装机容量100MW3.供应产品及服务内容3.1开关差插座产品规格型号：符合国家标准GB/T3.2供应数量：1000套3.3安装施工服务内容：包括开关差插座的安装、调试及验收4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2分阶段支付金额及时间：4.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%4.2.2中间付款：产品交付并安装完成验收合格后支付合同总价的50%4.2.3尾款：项目验收合格并运行一个月后支付合同总价的20%4.3付款方式：银行转账5.交货及安装施工时间5.1交货时间：合同签订后30个工作日内5.2安装施工时间：交货后15个工作日内完成安装施工6.质量要求及验收标准6.1产品质量要求：产品必须符合国家标准和行业标准，确保质量合格6.2安装施工质量要求：安装施工必须符合国家标准和行业规范，确保安全可靠6.3验收标准：按照国家标准和行业标准进行验收，验收合格后方可投入使用7.违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的千分之五7.1.2甲方未按约定提供安装施工条件，导致乙方无法按时完成安装施工，甲方应承担相应责任7.2乙方违约责任：7.2.1乙方未按约定交付产品，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五7.2.2乙方未按约定完成安装施工，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期每日合同总价的千分之一8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1合同解除条件：9.1.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后仍未在15日内纠正的；9.1.2由于不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致的；9.1.3其他依法或双方约定可以解除合同的情形。9.2合同解除程序：9.2.1提出解除合同的一方应向对方发出书面解除通知；9.2.2收到解除通知的一方应在收到通知之日起15日内予以答复；9.2.3双方应在解除通知发出之日起30日内完成合同解除手续。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：10.2.1合同约定的项目完成并验收合格；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3合同因法定事由或不可抗力而终止。11.合同附件11.1附件一：产品清单11.1.1产品名称：开关差插座11.1.2规格型号：GB/T11.1.3数量：1000套11.2附件二：安装施工方案11.2.1安装施工地点：省市县镇11.2.2安装施工时间：合同签订后30个工作日内11.2.3安装施工质量标准：符合国家标准和行业标准12.其他约定事项12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。12.3合同生效日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.合同签署13.1甲方代表签字：____________________13.2乙方代表签字：____________________14.合同附件清单14.1附件一：产品清单14.2附件二：安装施工方案第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所指的第三方包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、仲裁机构等，其介入旨在保证合同履行过程中的公正、透明和合规性。16.第三方选择与介入条件16.1第三方的选择：甲乙双方有权根据项目需要和实际情况选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2.1双方同意并书面确认第三方介入；16.2.2第三方已签署相关协议或合同，明确其权利和义务；16.2.3第三方具备独立、公正、专业的原则。17.第三方责任与权利17.1责任：17.1.1第三方应按照其协议或合同的规定，对合同履行过程中的相关事宜进行监督、检测、评估或咨询；17.1.2第三方应确保其工作符合相关法律法规和行业标准；17.1.3第三方对其提供的服务质量承担相应责任。17.2权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价；17.2.3第三方有权根据协议或合同的规定收取服务费用。18.第三方责任限额18.1责任限额：第三方的责任限额应根据其协议或合同的规定，并在合同中明确约定。如无特殊约定，第三方对合同履行的责任限额不得超过其收取的服务费用。18.2.1由于不可抗力导致合同无法履行；18.2.2由于甲乙双方故意或重大过失导致合同无法履行；18.2.3由于第三方自身原因导致合同无法履行。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的监督、检测、评估或咨询服务；19.1.2第三方的工作成果应提交甲方审核，甲方有权对第三方的工作提出意见和建议。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的监督、检测、评估或咨询服务；19.2.2第三方的工作成果应提交乙方审核，乙方有权对第三方的工作提出意见和建议。19.3第三方与甲乙双方的共同责任：19.3.1第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议；19.3.2第三方应确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议或合同的规定共同承担；20.2如第三方介入导致合同延期，甲乙双方应协商解决延期费用问题。21.第三方介入的变更与解除21.1如需变更或解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方；21.2第三方介入的变更或解除不影响已履行合同部分的有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：产品清单详细要求：列出所有供应的开关差插座的名称、规格型号、数量、单价和总价。清单应包含产品的质量保证书和合格证。清单应附有制造商的联系方式和售后服务承诺。2.附件二：安装施工方案详细要求：详细描述安装施工的具体步骤、时间安排和质量控制措施。方案应包括施工现场的安全管理措施和应急预案。方案应附有施工人员资质证明和施工设备清单。3.附件三：合同签订证明详细要求：包括甲乙双方代表的签字和公司盖章。确认合同签订的时间和地点。4.附件四：付款凭证详细要求：包括银行转账凭证或现金支付凭证的复印件。凭证应注明付款金额、付款时间、收款人信息。5.附件五：验收报告详细要求：包括产品验收和安装施工验收的报告。报告应说明验收结果和存在的问题。6.附件六：违约通知详细要求：包括违约行为的描述、违约方的信息、违约责任认定和处理建议。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、机构和程序。协议应明确各方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付款项；未按时提供安装施工条件；提供的产品不符合质量要求。乙方违约行为：未按时交付产品；安装施工质量不符合要求；未按时完成安装施工。第三方违约行为：未按约定履行监督、检测、评估或咨询服务；提供的服务不符合相关法律法规和行业标准。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：逾期付款违约金，按每日万分之五计算；未按时提供施工条件，导致工期延误，每日赔偿乙方合同总价的千分之一；提供的产品质量问题，按照产品总价的一定比例赔偿。乙方违约责任认定：逾期交付产品，按每日万分之五计算违约金；安装施工质量问题，按照修复费用或产品总价的一定比例赔偿；工期延误，按每日赔偿甲方合同总价的千分之一。第三方违约责任认定：第三方未按约定履行服务，按实际损失赔偿；第三方提供服务不符合标准，按实际损失赔偿。示例说明：甲方未按时支付乙方工程款，逾期10天，应支付乙方违约金人民币5000元；乙方交付的产品存在质量问题，经检测不合格，乙方应赔偿甲方人民币10000元。全文完。二零二四年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的物及数量2.1光伏发电工程开关差插座类型2.2合同标的物数量及规格3.供应内容与技术要求3.1产品质量标准3.2技术参数要求3.3产品性能要求4.交货时间与地点4.1交货时间4.2交货地点4.3交货方式5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.验收标准与程序6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.施工安装要求7.1施工质量要求7.2施工安全要求7.3施工进度要求8.质保期与服务8.1质保期限8.2质保服务内容8.3响应时间要求9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与附件14.1合同签署日期14.2合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：光伏发电有限公司1.1.2乙方：电气设备制造有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：省市区路号1.2.2乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式1.3.1甲方联系人：，联系电话：138xxxx56781.3.2乙方联系人：，联系电话：139xxxx87652.合同标的物及数量2.1光伏发电工程开关差插座类型2.1.1产品型号：G202.1.2产品规格：20A，三相四线2.2合同标的物数量及规格2.2.1合同总数量：1000套2.2.2具体规格详见附件一：《光伏发电工程开关差插座明细表》3.供应内容与技术要求3.1产品质量标准3.1.1产品应符合国家标准GB/T14048.22016《低压开关设备和控制设备》的要求3.1.2产品应符合甲方提供的《光伏发电工程开关差插座技术要求》3.2技术参数要求3.2.1额定电流：20A3.2.2额定电压：AC380V3.2.3动作电流：6倍额定电流3.3产品性能要求3.3.2产品应满足光伏发电工程现场安装和使用要求4.交货时间与地点4.1交货时间4.1.1交货时间：合同签订后30天内4.1.2具体交货日期以乙方通知为准4.2交货地点4.2.1交货地点：甲方指定地点4.3交货方式4.3.1乙方负责将产品送达甲方指定地点，并负责卸货、堆放等工作5.付款方式及期限5.1付款方式5.1.1付款方式：电汇5.1.2付款账户：详见附件二：《付款账户信息》5.2付款期限5.2.1付款期限：交货验收合格后10个工作日内5.3付款条件5.3.1付款条件：甲方收到乙方提供的合格产品及相关资料后，按合同约定支付货款6.验收标准与程序6.1验收标准6.1.1验收标准：国家标准GB/T14048.22016《低压开关设备和控制设备》及甲方提供的《光伏发电工程开关差插座技术要求》6.2验收程序6.2.1乙方应在交货前将产品送至甲方指定地点，并通知甲方验收6.2.2甲方应在收到乙方通知后5个工作日内进行验收6.3验收时间6.3.1验收时间：交货当天或交货后5个工作日内7.施工安装要求7.1施工质量要求7.1.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工7.1.2施工过程中应确保施工质量，不得出现质量问题7.2施工安全要求7.2.1乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准7.2.2乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全7.3施工进度要求7.3.1乙方应在合同约定的时间内完成施工任务7.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度8.质保期与服务8.1质保期限8.1.1产品质保期限：自交货验收合格之日起12个月8.1.2施工质保期限：自竣工验收合格之日起12个月8.2质保服务内容8.2.1乙方在质保期内提供免费的产品维修或更换服务8.2.2乙方负责对施工质量进行跟踪检查，确保施工质量符合要求8.3响应时间要求8.3.1对于产品问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应8.3.2对于施工问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内响应9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间交货9.1.2乙方提供的产品或施工质量不符合合同约定9.1.3乙方未在约定时间内响应甲方的问题报告9.2违约责任承担9.2.1乙方未按合同约定时间交货，每延迟一天应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金9.2.2乙方提供的产品或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方无条件进行修复或更换，并承担由此产生的费用9.2.3乙方未在约定时间内响应甲方的问题报告，每延迟一天应支付甲方合同总价款的0.1%作为违约金9.3违约赔偿计算9.3.1违约金总额不得超过合同总价款的10%10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：省市区人民法院10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内向争议解决机构提交书面争议解决申请10.3.2争议解决机构应在收到申请后15个工作日内立案11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍未纠正11.1.2不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满11.2.2合同双方协商一致解除合同11.3合同解除或终止程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事由11.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算12.其他约定事项12.1知识产权保护12.1.1双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有12.1.2双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意不得擅自使用12.2不可抗力12.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等12.2.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取必要措施减少损失12.3合同附件12.3.1本合同附件包括：《光伏发电工程开关差插座明细表》、《付款账户信息》13.合同签署与附件13.1合同签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同附件清单13.2.1本合同附件清单如下：13.2.1.1附件一：《光伏发电工程开关差插座明细表》13.2.1.2附件二：《付款账户信息》14.合同份数与保存14.1合同份数14.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.2合同保存14.2.1双方应妥善保存合同原件及相关附件，并承担相应的法律责任第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立承担相应的责任。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入的具体事项和职责应在合作协议中明确约定。17.第三方职责与权利17.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，包括但不限于：17.1.1中介方：协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同等事宜。17.1.2监理方：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。17.1.3检测机构：对产品或施工质量进行检测，出具检测报告。17.1.4咨询顾问：提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。17.2.1获取必要的信息和资料。17.2.2对甲乙双方的行为进行监督。17.2.3要求甲乙双方提供必要的协助。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方介入后，其与甲乙双方之间的关系为独立第三方关系。18.2第三方对甲乙双方不承担连带责任，其责任仅限于合作协议的约定。18.3第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额根据合作协议的约定确定。19.2如合作协议未约定责任限额，则第三方责任限额为人民币万元。19.3第三方责任限额的计算方法如下：19.3.1以实际损失为基础，扣除甲乙双方可预见的损失和过错。19.3.2如第三方责任导致合同无法履行，第三方应承担合同总价款的%作为赔偿。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更或解除需经甲乙双方同意，并签订书面协议。20.2第三方介入的变更或解除不影响本合同的其他条款效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。21.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。22.第三方介入的协议附件22.1本合同附件清单中应包含第三方合作协议的附件。22.2第三方合作协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《光伏发电工程开关差插座明细表》详细要求：列出合同标的物的型号、规格、数量、单价、总价等信息。说明：此附件为合同附件一，是合同的重要组成部分，用于明确双方供应和购买的具体产品信息。2.《付款账户信息》详细要求：提供乙方收款账户的银行名称、账号、开户行等信息。说明：此附件为合同附件二，用于明确合同款项的支付方式和收款账户信息。3.《光伏发电工程开关差插座技术要求》详细要求：详细列出产品应满足的技术参数、性能要求、质量标准等。说明：此附件为合同附件三，用于明确产品技术要求，是产品质量验收的重要依据。4.《施工图纸》详细要求：提供光伏发电工程开关差插座安装的施工图纸，包括尺寸、位置、安装要求等。说明：此附件为合同附件四，用于指导施工安装工作。5.《第三方合作协议》详细要求：明确第三方介入的具体事项、职责、权利、责任限额等内容。说明：此附件为合同附件五，用于规范第三方介入的行为，保护各方权益。6.《验收报告》详细要求：由第三方或甲乙双方共同出具的验收报告，确认产品或施工质量符合要求。说明：此附件为合同附件六，用于记录验收结果，是合同履行的重要凭证。7.《违约金计算标准》详细要求：明确违约金的计算方法、适用范围、支付方式等。说明：此附件为合同附件七，用于规范违约行为的处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间交货乙方提供的产品或施工质量不符合合同约定乙方未在约定时间内响应甲方的问题报告第三方在介入过程中违反合作协议的约定2.责任认定标准：乙方未按合同约定时间交货，每延迟一天应支付甲方合同总价款的0.5%作为违约金。乙方提供的产品或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方无条件进行修复或更换，并承担由此产生的费用。乙方未在约定时间内响应甲方的问题报告，每延迟一天应支付甲方合同总价款的0.1%作为违约金。第三方在介入过程中违反合作协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担相应费用等。3.违约责任示例说明：乙方在合同约定的交货日期后5天仍未交货，甲方有权要求乙方支付违约金，计算方法为：合同总价款×0.5%×5天。乙方提供的产品存在质量问题，经检测机构检测确认，甲方有权要求乙方进行更换，并承担更换产品的费用。第三方在监理过程中未按照合作协议的约定进行监督，导致工程质量出现问题，第三方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、承担相应费用等。全文完。二零二四年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及数量2.1光伏发电工程开关差插座品牌及型号2.2供应数量及规格2.3供应时间3.供应价格及支付方式3.1单价及总价3.2支付方式及期限3.3预付款比例3.4尾款支付条件4.交货及验收4.1交货时间及地点4.2交货方式4.3验收标准及程序4.4验收期限5.安装施工5.1安装施工方案5.2安装施工时间5.3安装施工质量要求5.4安装施工验收6.技术支持与服务6.1技术支持内容6.2技术支持期限6.3服务响应时间6.4服务费用7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.合同修改11.1合同修改程序11.2合同修改效力12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除效力13.合同解除后的处理13.1合同解除后的费用结算13.2合同解除后的资产返还13.3合同解除后的责任承担14.其他约定14.1不可抗力条款14.2合同保密条款14.3合同解除通知方式14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：光伏发电有限公司乙方：电气设备有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.合同标的及数量2.1光伏发电工程开关差插座品牌及型号品牌：品牌型号：型号2.2供应数量及规格数量：1000套规格：符合国家标准2.3供应时间供应时间：自合同签订之日起30日内完成3.供应价格及支付方式3.1单价及总价单价：每套元总价：100,000元3.2支付方式及期限支付方式：分阶段支付首付款：合同签订后5个工作日内支付10%进度款：安装施工完成后支付30%尾款：验收合格后支付60%3.3预付款比例预付款比例：10%4.交货及验收4.1交货时间及地点交货时间：自合同签订之日起30日内交货地点：甲方指定地点4.2交货方式交货方式：乙方负责将货物送达甲方指定地点4.3验收标准及程序验收标准：符合国家标准和合同约定验收程序：甲方收到货物后3个工作日内进行验收4.4验收期限验收期限：自货物送达之日起7日内5.安装施工5.1安装施工方案安装施工方案：详见附件一《光伏发电工程开关差插座安装施工方案》5.2安装施工时间安装施工时间：自合同签订之日起30个工作日内完成5.3安装施工质量要求安装施工质量要求：符合国家标准和合同约定5.4安装施工验收安装施工验收：验收标准同4.3条款，验收程序同4.4条款6.技术支持与服务6.1技术支持内容技术支持内容：提供开关差插座的安装、调试及维护技术指导6.2技术支持期限技术支持期限：自合同签订之日起至设备质保期满6.3服务响应时间服务响应时间：24小时内响应6.4服务费用服务费用：详见附件二《技术支持与服务收费标准》7.违约责任7.1违约情形违约情形：包括但不限于逾期交货、质量不合格、未按时提供服务等7.2违约责任承担违约责任承担：根据违约情形，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等7.3违约金计算方式违约金计算方式：按每日合同总价款的1%计算，累计不超过合同总价款的30%8.争议解决8.1争议解决方式争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构：省市仲裁委员会8.3争议解决费用争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。9.合同生效及终止9.1合同生效条件合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。9.2合同生效日期合同生效日期：2024年5月20日9.3合同终止条件合同终止条件：合同约定的期限届满或因双方协商一致解除合同。9.4合同终止日期合同终止日期：合同约定的期限届满之日或双方协商一致解除合同之日。10.合同附件10.1合同附件清单附件一：《光伏发电工程开关差插座安装施工方案》附件二：《技术支持与服务收费标准》10.2合同附件内容附件一内容：详细描述安装施工的具体步骤、质量标准、安全措施等。附件二内容：列出技术支持服务的具体内容、服务期限、收费标准等。11.合同修改11.1合同修改程序合同修改程序：任何一方提出修改合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署书面修改协议。11.2合同修改效力合同修改效力：修改协议与原合同具有同等法律效力。12.合同解除12.1合同解除条件合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。12.2合同解除程序合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，对方在接到通知之日起15日内未提出异议，视为同意解除。12.3合同解除效力合同解除效力：合同解除后，双方应按照约定履行各自义务，并妥善处理合同解除后的善后事宜。13.合同解除后的处理13.1合同解除后的费用结算合同解除后的费用结算：双方应按照合同约定和实际情况进行结算，如有争议，按本合同争议解决方式处理。13.2合同解除后的资产返还合同解除后的资产返还：双方应按照合同约定和实际情况返还各自资产，如有争议，按本合同争议解决方式处理。13.3合同解除后的责任承担合同解除后的责任承担：双方应按照合同约定和实际情况承担相应的责任，如有争议，按本合同争议解决方式处理。14.其他约定14.1不可抗力条款不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并提供相关证明。14.2合同保密条款合同保密条款：双方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.3合同解除通知方式合同解除通知方式：合同解除通知应以书面形式发送，发送日期以邮戳日期为准。14.4合同附件效力合同附件效力：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的任何个人、机构或组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.1.2第三方不包括合同双方及其法定代表人、直接关联人或合同双方的员工。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.2.2第三方介入应有利于合同目的的实现，且不违反法律法规和公序良俗。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应向第三方明确其介入的具体职责和权限。15.3.2第三方应按照甲乙双方的要求，及时提供相关服务或协助。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行合同过程中，因其自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总价的10%。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的，第三方不承担责任。16.2.2第三方在履行合同过程中，如因甲乙双方提供的信息不准确或存在隐瞒而导致的损失，第三方不承担责任。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方提供的服务或协助，甲方应按照约定支付费用。17.1.2第三方在履行合同过程中，如需甲方提供协助，甲方应予以配合。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方提供的服务或协助，乙方应按照约定支付费用。17.2.2第三方在履行合同过程中，如需乙方提供协助，乙方应予以配合。17.3第三方与甲乙双方的划分17.3.1第三方对甲乙双方均有服务或协助义务的，应公平合理地履行。17.3.2第三方在履行合同过程中，如需甲乙双方共同协助，甲乙双方应协商一致。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更18.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。18.1.2变更协议与本合同具有同等法律效力。18.2合同变更后的责任18.2.1合同变更后的责任划分，按照变更协议的约定执行。18.2.2如变更协议未明确责任划分，则按照原合同约定执行。19.第三方介入的合同解除19.1合同解除19.1.1第三方介入导致合同无法履行的，甲乙双方可协商解除合同。19.1.2合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况进行结算。19.2合同解除后的责任19.2.1合同解除后的责任划分，按照合同约定和实际情况执行。19.2.2如合同约定不明确，则按照法律法规和公序良俗执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《光伏发电工程开关差插座安装施工方案》详细要求：方案应包括施工步骤、施工工艺、质量控制措施、安全措施等。方案应明确施工进度安排、施工人员配置、材料设备清单等。方案应附有相关图纸和技术参数。2.附件二：《技术支持与服务收费标准》详细要求：列出技术支持服务的具体内容，如安装指导、调试支持、维护保养等。明确服务期限，如质保期、响应时间等。列出各项服务的收费标准。3.附件三：《合同履行过程中的沟通记录》详细要求：记录双方在合同履行过程中的沟通内容，包括会议纪要、电话录音、邮件往来等。确保沟通记录的真实性和完整性。4.附件四：《第三方介入协议》详细要求：明确第三方介入的原因、目的、职责和权限。约定第三方的责任限额和服务费用。约定第三方与甲乙双方的关系。5.附件五：《合同变更协议》详细要求：记录合同变更的原因、内容、生效日期等。确保变更协议与原合同具有同等法律效力。6.附件六：《合同解除协议》详细要求：记录合同解除的原因、日期、双方协商结果等。确保解除协议与原合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：逾期交货：甲方未按合同约定时间交货，应向乙方支付违约金。质量不合格：甲方提供的开关差插座质量不符合约定，应承担修理、更换或退货的责任。乙方违约行为：逾期付款：乙方未按合同约定时间付款，应向甲方支付违约金。安装施工质量问题：乙方未按约定完成安装施工，或施工质量不符合要求，应承担修复或重新施工的责任。2.责任认定标准：违约行为的认定：根据合同约定和法律法规进行认定。责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明：甲方违约示例：甲方应在合同约定的时间内交货，但实际交货时间延迟了5天。根据合同约定，甲方应向乙方支付合同总价5%的违约金。乙方违约示例：乙方在安装施工过程中，由于施工质量问题导致光伏发电工程无法正常运行。根据合同约定，乙方应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。全文完。二零二四年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设周期3.供应范围及要求3.1开关差插座品牌及型号3.2供应数量及规格3.3供应时间及交货地点4.安装施工内容4.1安装范围4.2安装标准4.3施工期限4.4施工人员资质要求5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段付款比例及时间5.3付款方式5.4逾期付款违约责任6.质量保证及售后服务6.1质量保证期6.2售后服务内容及期限6.3质量问题处理流程7.保修责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修期内维修责任8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务及期限8.3违反保密义务的责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿计算方法10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2合同未尽事宜另行协商13.3合同份数及效力14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签名或盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X光伏发电有限公司乙方：X开关差插座供应商1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称二零二四年度光伏发电工程2.2项目地点省市县光伏发电基地2.3项目规模总装机容量为100MW2.4项目建设周期自合同签订之日起，预计6个月内完成安装施工3.供应范围及要求3.1开关差插座品牌及型号品牌：品牌型号：型号3.2供应数量及规格数量：2000套规格：符合国家相关标准和甲方技术要求3.3供应时间及交货地点供应时间：合同签订后30天内交货地点：甲方指定现场4.安装施工内容4.1安装范围光伏发电工程开关差插座安装4.2安装标准严格按照国家相关标准和甲方提供的技术文件执行4.3施工期限自合同签订之日起，预计2个月内完成安装施工4.4施工人员资质要求施工人员须持有相关岗位资格证书，并经过甲方验收合格5.合同价格及支付方式5.1合同总价人民币伍拾万元整（￥500,000.00）5.2分阶段付款比例及时间第一阶段：合同签订后5个工作日内，支付合同总价30%第二阶段：安装施工完成并验收合格后5个工作日内，支付合同总价60%第三阶段：合同履行完毕，甲方满意后5个工作日内，支付合同总价10%5.3付款方式银行转账，具体账户信息见附件5.4逾期付款违约责任逾期付款，每逾期一天，按合同总价千分之五支付违约金6.质量保证及售后服务6.1质量保证期自交货之日起12个月6.2售后服务内容及期限提供终身技术支持，免费更换不合格产品6.3质量问题处理流程发现问题后，乙方应在24小时内响应，并采取措施解决问题7.保修责任7.1保修期限自交货之日起24个月7.2保修范围因产品质量问题导致的故障7.3保修期内维修责任乙方负责在保修期内免费维修或更换不合格产品8.保密条款8.1保密信息范围本合同涉及的技术资料、商业秘密、财务数据、合同条款等均为保密信息。8.2保密义务及期限双方均应遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。保密义务自合同签订之日起至合同终止后5年。8.3违反保密义务的责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于：未按约定时间交货、供应的产品不符合质量标准、未按约定完成安装施工、逾期付款等。9.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际情况计算，但不得低于因违约造成的实际损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构市仲裁委员会10.3争议解决费用承担仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件双方签署并盖章后，自合同签订之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致、法定情形等终止。11.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按约定处理剩余事宜，包括但不限于结清款项、返还资料等。12.其他约定12.1合同附件本合同附件包括但不限于付款凭证、产品合格证、施工图纸等。12.2合同未尽事宜另行协商合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。12.3合同份数及效力本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.合同签署13.1合同签署日期____年__月__日13.2合同签署地点省市13.3合同签署人签名或盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________14.合同附件14.1付款凭证14.2产品合格证14.3施工图纸14.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：1.提供合同履行过程中的中介服务；2.提供技术咨询和解决方案；3.进行工程监理和施工监督；4.执行产品检测和质量认证；5.进行工程评估和验收。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方有权选择合适的第三方，并与其签订服务协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的法律责任。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，并根据第三方的资质、服务内容和风险等因素合理确定。17.2责任承担第三方在履行服务过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额。18.第三方与其他各方的权利义务18.1第三方与甲方的权利义务第三方应按照甲方的要求和约定，提供高质量的服务，并接受甲方的监督和检查。18.2第三方与乙方的权利义务第三方应按照乙方的规定和约定，执行合同相关内容，并接受乙方的指导和协调。18.3第三方与甲乙双方的权利义务第三方应公平、公正地履行职责，维护甲乙双方的合法权益，不得偏袒任何一方。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入费用第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据服务协议约定承担。19.2第三方介入的期限第三方介入的期限应与服务协议约定的服务期限一致。19.3第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容或期限，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。20.第三方责任界定20.1第三方责任第三方在履行服务过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担全部或部分赔偿责任。20.2第三方免责因不可抗力或甲乙双方原因导致第三方无法履行服务或造成损失的，第三方不承担责任。20.3第三方责任追偿甲乙双方对第三方的赔偿责任，应按照合同约定和法律规定进行追偿。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕；2.第三方服务期限届满；3.第三方无法继续履行服务；4.双方协商一致。21.2第三方介入终止程序终止第三方介入时，甲乙双方应提前通知第三方，并按照服务协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：加盖公章，清晰可辨，有效期内。说明：用于证明合同双方的合法身份和资质。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证复印件，加盖公章。说明：用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：合同双方联系方式确认函要求：书面确认函，包含联系方式及确认日期。说明：用于确认合同双方的联系方式，确保沟通顺畅。4.附件四：项目概况说明书要求：详细描述项目名称、地点、规模、建设周期等信息。说明：用于明确项目的基本情况，方便双方了解和沟通。5.附件五：供应范围及要求说明书要求：详细列出开关差插座品牌、型号、数量、规格等信息。说明：用于明确供应产品的具体要求，确保产品符合合同约定。6.附件六：安装施工内容说明书要求：详细描述安装范围、标准、期限、人员资质等信息。说明：用于明确安装施工的具体要求，确保施工质量。7.附件七：合同价格及支付方式说明书要求：明确合同总价、分阶段付款比例、时间、方式等信息。说明：用于明确合同价格和支付方式，确保款项的合理分配。8.附件八：质量保证及售后服务说明书要求：详细说明质量保证期、售后服务内容、期限等信息。说明：用于明确产品质量保证和售后服务，保障双方权益。9.附件九：合同履行过程中的相关文件要求：包括变更协议、验收报告、付款凭证等。说明：用于记录合同履行过程中的重要事项，确保合同有效执行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按约定时间交货责任认定：乙方未在合同约定的时间内完成交货，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之五。示例：乙方应于2024年3月31日前完成交货，但实际交货时间为2024年4月10日，乙方应支付违约金人民币____元。2.违约行为：供应的产品不符合质量标准责任认定：乙方供应的产品不符合合同约定的质量标准，应承担修复、更换或退货的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：甲方发现乙方供应的开关差插座存在质量问题，乙方应立即进行修复或更换，并赔偿甲方因此造成的损失人民币____元。3.违约行为：未按约定完成安装施工责任认定：乙方未在合同约定的时间内完成安装施工，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之五。示例：乙方应于2024年6月30日前完成安装施工，但实际完成时间为2024年7月15日，乙方应支付违约金人民币____元。4.违约行为：逾期付款责任认定：甲方未在合同约定的时间内支付款项，应向乙方支付违约金，违约金金额为逾期付款金额的千分之五。示例：甲方应于2024年4月30日前支付第一笔款项，但实际支付时间为2024年5月10日，甲方应支付违约金人民币____元。5.违约行为：违反保密条款责任认定：任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：甲方违反保密条款，向第三方泄露保密信息，应赔偿乙方经济损失人民币____元。全文完。二零二四年度光伏发电工程开关差插座供应与安装施工合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的2.1供应产品规格型号2.2供应产品数量2.3供应产品质量标准3.供应产品价格及支付方式3.1产品单价3.2总价3.3付款方式3.4付款期限4.供应产品交货及验收4.1交货时间4.2交货地点4.3验收标准4.4验收程序5.工程施工5.1施工范围5.2施工期限5.3施工质量标准5.4施工安全措施6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供6.2技术资料提供7.施工人员及设备7.1施工人员资质7.2施工设备要求8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环境保护9.施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2索赔条件及程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项14.1保密条款14.2适用法律14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：能源有限公司1.1.2甲方住所：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：电气设备安装工程有限公司1.2.2乙方住所：省市区路号1.2.3乙方法定代表人：2.合同标的2.1供应产品规格型号2.1.1开关差插座：品牌为，型号为2.2供应产品数量2.2.1开关差插座：共计1000套2.3供应产品质量标准2.3.1产品应符合GB/T标准3.供应产品价格及支付方式3.1产品单价3.1.1开关差插座单价为人民币100元/套3.2总价3.2.1总价为人民币100000元3.3付款方式3.3.1甲方应在合同签订后5个工作日内支付50%的预付款3.3.2乙方在交货合格并经甲方验收后，甲方应在5个工作日内支付剩余50%的货款3.4付款期限3.4.1预付款支付期限：合同签订后5个工作日内3.4.2货款支付期限：交货合格并验收合格后5个工作日内4.供应产品交货及验收4.1交货时间4.1.1乙方应在合同签订后30个工作日内完成交货4.2交货地点4.2.1甲方指定仓库：省市区路号4.3验收标准4.3.1产品应符合合同约定的规格型号和质量标准4.4验收程序4.4.1甲方应在收到货物后5个工作日内进行验收4.4.2乙方应配合甲方进行验收，并提供必要的技术支持5.工程施工5.1施工范围5.1.1乙方负责光伏发电工程开关差插座的安装施工5.2施工期限5.2.1乙方应在合同签订后45个工作日内完成施工5.3施工质量标准5.3.1施工质量应符合国家有关施工规范和标准5.4施工安全措施5.4.1乙方应制定并落实安全施工措施，确保施工安全6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供6.1.1乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提供施工图纸6.2技术资料提供6.2.1乙方应在施工过程中，随时向甲方提供必要的技术资料和报告8.施工人员及设备8.1施工人员资质8.1.1乙方施工人员应具备相应的电气安装工程施工资质8.1.2乙方应提供施工人员名单、资质证书及健康证明8.2施工设备要求8.2.1乙方应提供符合施工要求的电气安装设备8.2.2设备应具有合格证明，并保证在施工期间正常工作9.施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1乙方应按照施工图纸和技术规范进行现场布置9.1.2现场布置应确保施工安全和施工进度9.2施工现场安全9.2.1乙方应制定安全施工方案，并严格执行9.2.2乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患9.3施工现场环境保护9.3.1乙方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工对环境的影响9.3.2施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理10.施工变更及索赔10.1施工变更程序10.1.1任何施工变更需经甲方同意，并由乙方书面提出变更申请10.1.2变更申请应包括变更原因、变更内容、变更后的工期和费用10.2索赔条件及程序10.2.1任何索赔应基于实际发生的事件和损失10.2.2索赔申请应在事件发生后7个工作日内提出，并提供相关证明材料11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，未在规定期限内纠正的11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行的11.2合同终止程序11.2.1双方协商一致解除合同11.2.2一方解除合同，应书面通知另一方，并说明理由12.违约责任12.1甲方违约责任12.1.1甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五12.2乙方违约责任12.2.1乙方未按时交货，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的