2025年度消防改造工程一期施工合同规范范本12篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防改造工程一期施工合同规范范本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同生效日期6.合同终止日期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求三、合同主体1.承包方2.业主方3.监理单位4.设计单位四、合同价格1.合同总价2.付款方式3.付款节点4.付款条件5.付款违约责任五、工期1.工期安排2.工期延误责任3.工期调整六、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工现场管理3.施工安全措施4.施工质量保证措施5.施工进度保证措施七、材料与设备1.材料设备供应2.材料设备质量要求3.材料设备验收4.材料设备保管八、技术规范与标准1.技术规范2.国家标准3.行业标准4.企业标准九、工程质量1.工程质量要求2.质量检验与验收3.质量保证措施4.质量责任与处理十、安全生产1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产培训4.安全生产事故处理十一、环境保护1.环境保护要求2.环境保护措施3.环境污染处理4.环境保护责任十二、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十四、合同终止与清算1.合同终止条件2.合同清算程序3.合同终止后的债权债务处理4.合同终止后的档案管理合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度消防改造工程一期施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：2024年____月____日4.合同签订双方：承包方：_______业主方：_______5.合同生效日期：合同签订之日起6.合同终止日期：合同规定的工程完工并验收合格后二、工程概况1.工程名称：2024年度消防改造工程一期2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：消防设施改造火灾自动报警系统安装消防泵房改造消防通道疏通5.工程质量要求：符合国家相关消防工程标准确保消防设施运行安全可靠三、合同主体1.承包方：全称：_______地址：_______法定代表人：_______联系人：_______联系电话：_______2.业主方：全称：_______地址：_______法定代表人：_______联系人：_______联系电话：_______3.监理单位：全称：_______地址：_______法定代表人：_______联系人：_______联系电话：_______4.设计单位：全称：_______地址：_______法定代表人：_______联系人：_______联系电话：_______四、合同价格1.合同总价：_______元2.付款方式：预付款：合同签订后_______日内支付合同价的_______%进度款：根据工程进度分期支付结算款：工程完工验收合格后_______日内支付合同价的_______%保修金：合同总价款的_______%，保修期满后无息退还3.付款节点：每完成工程量的_______%支付一次进度款4.付款条件：业主方收到承包方提交的付款申请及相关证明文件工程进度符合合同约定5.付款违约责任：业主方逾期付款，应向承包方支付_______%的违约金承包方逾期收款，应向业主方支付_______%的违约金五、工期1.工期安排：_______个月2.工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担全部责任因业主方或不可抗力原因导致工期延误，工期相应顺延3.工期调整：因特殊原因需调整工期，双方应协商一致并签订补充协议六、施工组织与管理1.施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，经业主方和监理单位批准后实施2.施工现场管理：保持施工现场整洁、有序遵守国家及地方有关施工现场管理规定3.施工安全措施：建立健全安全生产责任制定期进行安全检查，确保施工安全4.施工质量保证措施：严格执行国家及行业质量标准采用先进施工技术和设备5.施工进度保证措施：制定合理的施工进度计划加强施工管理，确保工程进度七、材料与设备1.材料设备供应：承包方负责提供施工所需的全部材料设备材料设备应符合国家及行业标准2.材料设备质量要求：材料设备必须具备出厂合格证、检验报告等文件材料设备质量应符合设计要求3.材料设备验收：业主方、承包方和监理单位共同对材料设备进行验收验收合格后方可使用4.材料设备保管：承包方负责材料设备的保管，确保材料设备质量不受损害八、技术规范与标准1.技术规范：本工程应执行《建筑设计防火规范》GB500162014等现行国家标准和行业标准。2.国家标准：所有材料、设备、施工方法应符合国家相关标准。3.行业标准：本工程应遵守消防工程行业相关标准。4.企业标准：承包方应遵守企业内部制定的相关技术标准。九、工程质量1.工程质量要求：本工程质量应符合国家消防工程验收标准。2.质量检验与验收：工程分部分项工程完成后，承包方应进行自检，并通知业主方和监理单位进行共同验收。3.质量保证措施：承包方应建立质量保证体系，确保工程质量。4.质量责任与处理：若因承包方原因造成质量问题，承包方应承担修复费用及相应责任。十、安全生产1.安全生产责任制：建立安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。2.安全生产措施：制定并落实安全生产措施，确保施工安全。3.安全生产培训：对施工人员进行安全生产培训，提高安全意识。4.安全生产事故处理：发生安全生产事故，承包方应立即采取应急措施，并按规定报告。十一、环境保护1.环境保护要求：施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的规定。2.环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响。3.环境污染处理：对施工过程中产生的污染进行处理，防止污染扩散。4.环境保护责任：因施工造成环境污染，承包方应承担相应责任。十二、合同变更与解除1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更。2.合同解除条件：一方严重违约或发生不可抗力导致合同无法履行。3.合同变更程序：双方协商一致后，签订书面变更协议。4.合同解除程序：一方提出解除合同，经双方协商一致后，签订书面解除协议。十三、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：双方协商确定或向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序：按照相关法律法规和合同约定进行。4.争议解决费用：由责任方承担或双方协商分担。十四、合同终止与清算1.合同终止条件：合同约定的工程完工并验收合格，或因双方协商一致解除合同。2.合同清算程序：双方应进行合同清算，包括工程款结算、设备材料回收等。3.合同终止后的债权债务处理：双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。4.合同终止后的档案管理：双方应妥善保存合同及相关档案资料。合同签字部分：业主方（盖章）：代表签名：_________承包方（盖章）：代表签名：_________日期：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导下的项目管理甲方应指定项目经理，负责整个项目的管理工作。项目经理有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理。甲方应定期召开项目协调会议，协调解决施工过程中出现的问题。2.甲方提供的资料和条件甲方应确保及时提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。甲方应在合同签订后____日内提供完整的施工图纸和技术资料。甲方应负责办理施工许可等相关手续。3.甲方对施工过程的监督甲方有权对施工过程进行现场监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等。甲方应确保监理单位对施工过程进行有效监督。4.甲方对施工变更的管理任何施工变更均需甲方同意，并签订书面变更协议。甲方有权根据工程实际情况调整施工方案。5.甲方对施工款项的支付甲方应在合同约定的时间内支付进度款，不得无故拖延。甲方有权对承包方的施工质量、进度进行审核，并据此支付款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导下的项目管理乙方应指定项目经理，负责整个项目的管理工作。项目经理有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理。乙方应定期向甲方汇报施工进度和工程质量。2.乙方提供的资料和条件乙方应在合同签订后____日内提供详细的施工组织设计和施工方案。乙方应确保施工过程中所需的材料、设备符合合同约定和质量要求。3.乙方对施工过程的控制乙方应确保施工过程符合国家相关标准和规范。乙方有权对施工过程中出现的问题进行及时处理。4.乙方对施工变更的管理任何施工变更均需乙方提出，并经甲方同意后执行。乙方应确保施工变更不影响工程进度和质量。5.乙方对施工款项的申请乙方应根据施工进度和质量，向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方申请后____日内审核并支付款项。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应负责对施工过程进行监督，确保施工符合合同约定和标准。第三方中介应定期向甲方和乙方汇报施工情况。2.第三方中介的资质要求第三方中介应具备相应的资质证书，具备消防工程监理能力。3.第三方中介的收费第三方中介的收费应按照合同约定和行业标准执行。收费标准应在合同中明确。4.第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行职责，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。5.第三方中介的争议解决第三方中介与甲方、乙方之间的争议，应通过协商或仲裁解决。争议解决费用由责任方承担或按合同约定分担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术资料2.施工组织设计和施工方案3.项目管理手册4.安全生产管理制度5.环境保护措施6.材料设备清单及质量证明文件7.施工进度计划8.质量检验报告9.甲方提供的场地、水源、电源等基础设施证明文件10.第三方中介资质证书11.合同变更协议12.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付进度款。认定：甲方在合同约定的时间内未支付进度款，经催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按时完成工程。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。认定：经甲方或第三方中介验收，发现施工质量不符合合同约定。4.违约行为：第三方中介未能履行监督职责。认定：第三方中介未按照合同约定履行监督职责，导致工程质量问题。三、法律名词及解释：1.合同：当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁委员会进行裁决。5.诉讼：当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：及时与甲方和设计单位沟通，签订书面变更协议。2.问题：材料设备供应不及时。解决办法：提前与供应商沟通，确保材料设备按时到位。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，分析原因，制定整改措施。4.问题：施工进度延误。解决办法：分析原因，调整施工计划，确保工程进度。五、所有应用场景：1.新建消防改造工程2.既有建筑消防改造工程3.公共场所消防改造工程4.企事业单位消防改造工程5.住宅小区消防改造工程全文完。2024年度消防改造工程一期施工合同规范范本1合同编号_________一、合同主体地址：_________联系人：_________联系电话：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国消防法》3.《建筑工程施工合同管理办法》4.《建筑工程质量管理条例》5.《建筑工程安全生产管理条例》6.甲方提供的工程图纸、技术规范等相关资料三、定义与解释3.1专业术语1.消防改造工程：指对现有建筑物的消防设施、设备进行更新、改造、完善，以提高建筑物的消防安全水平。2.施工图：指甲方提供的、用于指导施工的图纸。3.施工质量：指施工过程中，工程质量符合国家及行业相关标准。4.安全生产：指在施工过程中，严格遵守安全生产法律法规，确保施工人员的人身安全和工程安全。3.2关键词解释1.消防设施：指建筑物内用于防火、灭火、报警、疏散等功能的设施设备。2.消防设备：指用于消防灭火、防火、报警等功能的设备。3.施工期限：指本合同约定的消防改造工程一期的施工完成时间。4.验收合格：指消防改造工程一期施工完成后，经甲方、乙方及相关部门验收，符合国家及行业相关标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成消防改造工程一期的施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按合同约定支付乙方工程款，并按时提供施工图纸、技术规范等相关资料。4.甲方应配合乙方进行施工，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成消防改造工程一期的施工任务。2.乙方应严格按照施工图纸、技术规范等相关资料进行施工，确保工程质量。3.乙方应遵守国家及行业相关安全生产法律法规，确保施工安全。4.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督检查，及时整改存在的问题。5.乙方应按合同约定的时间向甲方提交工程进度报告、质量报告等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的消防改造工程一期施工期限为____个月，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的消防改造工程一期施工地点为：_________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求，采用合理的施工方法，完成消防改造工程一期的施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的施工期限届满，且消防改造工程一期施工任务已完成；2.甲方或乙方单方解除合同，并经另一方书面同意；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.甲方或乙方提出解除合同，应提前____天书面通知另一方；2.双方协商一致，签订解除合同协议；3.解除合同后，乙方应立即停止施工，并做好现场清理工作。6.4终止后果1.合同解除后，乙方应按照合同约定，向甲方退还已支付的工程款；2.甲方应按照合同约定，向乙方支付剩余工程款；3.双方应按照合同约定，处理合同解除后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同中消防改造工程一期的费用构成如下：1.工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.工程间接费用：包括但不限于设计费、监理费、检验检测费、保险费等。3.其他费用：包括但不限于合同签订费、工程变更费、提前竣工奖、延期竣工违约金等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，采用银行转账或现金支付方式向乙方支付工程款项。2.甲方在收到乙方提交的合法发票及工程进度报告后，应在____个工作日内支付相应款项。7.3支付时间1.首付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为首付款。2.进度款：在工程按进度完成并经甲方验收合格后，甲方应按实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付结算款，金额为合同总价款的____%。4.保修金：工程验收合格后，甲方应支付保修金，金额为合同总价款的____%，保修期满后无质量问题，甲方应在____个工作日内无息退还保修金。7.4支付条款1.甲方支付款项时，应按照国家有关税收政策依法纳税。2.乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付____%的违约金。2.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定的时间、地点、质量要求完成施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。2.乙方在施工过程中造成安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.因甲方违约造成的损失，甲方应按实际损失金额进行赔偿。2.因乙方违约造成的损失，乙方应按实际损失金额进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年，自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断，经双方确认属于不可抗力事件。2.因政府政策调整导致工程延期，经双方确认属于不可抗力事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解、仲裁或诉讼的地点为：_________。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。2.经双方同意，甲方可以将本合同的权利和义务转让给其子公司或关联公司。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的国家秘密、商业秘密等不得转让。2.本合同约定的权利和义务具有人身性质，不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对消防改造工程一期的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方在施工过程中，应保留对甲方提供的设计图纸、技术规范等资料的保密权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在消防改造工程一期施工过程中，对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。2.乙方保留在施工过程中，对甲方提供的设计图纸、技术规范等资料的合理使用权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.任何修改和补充的协议，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.任何修改和补充的内容，均不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合，确保消防改造工程一期的顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题，确保工程质量和安全。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展、问题解决等事宜。2.双方应通过书面或口头方式，及时沟通工程相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方签订的其他合同或协议无关。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）。2.任何增减条款，均不影响本合同其他条款的效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的消防改造工程设计图纸及技术规范。2.乙方提交的施工组织设计及施工方案。3.甲方与乙方签订的消防改造工程一期施工合同。4.甲乙双方签订的工程进度款支付计划。5.甲乙双方签订的工程质量验收报告。6.甲乙双方签订的工程竣工验收报告。7.甲乙双方签订的保修服务合同。8.相关法律法规、政策文件及行业标准。9.甲方提供的消防设施设备清单及材料清单。10.乙方提交的施工日志及进度报告。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款项，认定为违约行为。未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料，认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定的时间、地点、质量要求完成施工任务，认定为违约行为。在施工过程中造成安全事故，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范。2.消防法：指《中华人民共和国消防法》，是规范消防工作的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：指当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的补偿。5.保密条款：指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：甲乙双方应及时沟通，协商解决设计变更事宜，并调整工程进度计划。2.问题：施工过程中发现材料质量不合格，影响工程质量。解决办法：乙方应立即停止使用不合格材料，并向甲方报告，共同处理材料质量问题。3.问题：施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡。解决办法：乙方应立即采取紧急措施，救助伤员，并向相关部门报告，同时配合调查处理事故。4.问题：工程验收不合格，甲方要求返工。解决办法：乙方应按甲方要求进行返工，确保工程质量符合合同约定。5.问题：合同履行过程中，甲乙双方出现争议。解决办法：甲乙双方应友好协商，通过协商解决争议；协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应承担其在合同中约定的责任，包括但不限于提供合格的设计图纸、技术规范、材料设备等。第三方应保证其提供的资料符合国家相关标准和规范，并对因资料问题导致的工程延误或质量问题负责。2.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。第三方有权要求甲方和乙方在施工过程中提供必要的协助和支持。3.第三方义务第三方应按时提交设计图纸、技术规范等资料。第三方应参与工程进度和质量控制，确保工程按期完成。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方在合同约定的时间内支付工程进度款。乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术规范等资料。乙方有权在施工过程中对工程质量进行监督。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。乙方有权要求甲方在保修期内承担保修责任。乙方有权在工程延期或质量不合格时要求甲方承担违约责任。3.甲方的违约及限制条款若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付违约金。若甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料，乙方有权要求甲方承担相应的责任。甲方不得无故终止合同，否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在工程验收合格后支付结算款。甲方可要求乙方在保修期内承担保修责任。甲方可要求乙方在工程延期或质量不合格时承担违约责任。3.乙方的违约及限制条款若乙方未按合同约定的时间、地点、质量要求完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。若乙方在施工过程中造成安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。乙方不得无故拒绝甲方的监督检查，否则甲方有权采取相应措施。全文完。2024年度消防改造工程一期施工合同规范范本10合同编号_________一、合同主体1.甲方（业主方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的：本合同系甲方为提高消防安全水平，确保建筑物的消防安全，依据国家有关消防法规和标准，决定对现有建筑物进行消防改造工程。乙方作为施工方，负责本工程的施工任务。本合同的签订旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。2.2合同依据：1.《中华人民共和国消防法》2.《建设工程消防监督管理规定》3.《建设工程质量管理条例》4.《建设工程安全生产管理条例》5.《建筑工程施工许可管理办法》6.甲方提供的消防改造工程相关资料三、定义与解释3.1专业属于：1.消防改造工程：指在原有建筑物基础上，对消防设施、设备进行改造、更新、完善等工程。2.施工：指乙方按照本合同约定，对消防改造工程进行施工、安装、调试等工作。3.2关键词解释：1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至消防改造工程竣工验收合格之日止。2.竣工验收：指消防改造工程完成后，由甲方组织有关单位进行验收，确认工程符合消防法规和标准。3.质量保证期：指消防改造工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担的保修期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成消防改造工程。2.甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全。3.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。4.甲方应提供消防改造工程所需的相关资料，包括设计图纸、技术规范等。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成消防改造工程。2.乙方应确保工程质量、安全，符合消防法规和标准。3.乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程监督检查。4.乙方应按照合同约定，在质量保证期内对工程质量承担保修责任。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同约定的消防改造工程期限为____个月，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：消防改造工程施工地点为：____________________5.3合同履行方式：1.乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范等要求，进行施工。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成消防改造工程。3.乙方应确保工程质量、安全，符合消防法规和标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.消防改造工程竣工验收合格，合同自动终止。2.双方协商一致，解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行，合同自动终止。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行，应向对方提供相关证明材料。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应将施工现场清理完毕，并按照约定将工程资料移交甲方。2.双方应按照合同约定结算工程款，处理相关债权债务。3.本合同终止不影响双方因违约而产生的赔偿责任。七、费用与支付7.1费用构成：1.工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、检验试验费等。2.管理费：包括但不限于项目管理费、协调费、现场管理费等。3.利润：按照合同约定的比例计算。4.不可预见费：根据工程实际情况，双方协商确定的费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总额的_____%作为预付款。2.进度款：乙方按照工程进度，每月向甲方提交工程进度报告及相应的工程量清单，甲方根据实际完成工程量支付进度款。3.验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的_____%作为验收款。4.保修金：合同签订后，甲方支付乙方合同总额的_____%作为保修金，保修期满后无质量问题，甲方无息退还。7.3支付时间：1.预付款：合同签订后____个工作日内支付。2.进度款：每月一个工作日支付上一个月的进度款。3.验收款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付。4.保修金：工程竣工验收合格后支付。7.4支付章件：1.甲方支付款项时，应提供付款通知单、发票、收据等合法有效凭证。2.乙方收到款项后，应在收到款项的____个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按时提供工程资料，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金以实际损失为基础，根据合同约定比例计算。2.赔偿金额应通过协商解决，协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容：1.甲方提供的工程资料、图纸、技术规范等。2.乙方在施工过程中了解到的甲方商业秘密。3.双方在本合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限：本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：1.双方应采取必要措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、动乱等社会事件。3.政府政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱等。3.政府政策调整：法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼：1.协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.调解不成，可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：1.双方未经对方同意，不得转让本合同项下的权利和义务。2.乙方不得将工程分包给第三方。12.2不得转让的情形：1.甲方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。2.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对消防改造工程的最终验收权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或安全隐患的修改权。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在工程进度缓慢或质量不合格时，暂停支付款项的权利。2.乙方保留在工程进度延误或甲方违约时，暂停施工的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。2.任何修改和补充均应与本合同其他条款保持一致。14.2修改和补充效力：1.本合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。2.任何修改和补充均不得违反国家法律法规。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.乙方应按照甲方要求，及时提供施工所需的各种资料。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会，讨论解决工程中出现的问题。2.任何一方发现问题时，应及时通知对方，共同研究解决方案。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间就消防改造工程施工的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款：1.本合同任何条款的增减，均应以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。2.任何增减条款均应与本合同其他条款保持一致。十七、签字、日期、盖章甲方（业主方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的消防改造工程相关资料，包括设计图纸、技术规范、工程预算等。2.甲乙双方签订的合同文本。3.工程进度报告及相应的工程量清单。4.工程验收报告。5.付款通知单、发票、收据等合法有效凭证。6.不可抗力事件的证明材料。7.协商解决争议的记录。8.仲裁或诉讼裁决书。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：甲方未在约定时间内支付工程款。未按时提供工程资料：甲方未在约定时间内提供施工所需资料。2.乙方违约：未按时完成工程：乙方未在约定时间内完成工程。施工过程中出现质量问题：乙方施工过程中出现不符合消防法规和标准的质量问题。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，导致合同目的无法实现，应当承担的法律责任。3.保密条款：合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方应定期召开协调会，讨论解决工程中出现的问题，确保工程按期完成。2.问题：施工过程中发现的设计不合理或安全隐患。解决办法：乙方应及时通知甲方，共同研究解决方案，确保工程质量和安全。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：甲方应按照合同约定支付款项，如未按时支付，应向乙方支付违约金。4.问题：乙方未按时完成工程。解决办法：乙方应按照合同约定完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金。5.问题：不可抗力事件发生。解决办法：双方应及时通知对方，并提供相关证明材料，根据不可抗力事件的具体情况，协商处理合同履行事宜。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：____________________2.第三方地址：____________________3.第三方联系人：____________________4.第三方联系电话：____________________第三方的责任：1.第三方应按照合同约定，提供合格的消防设施和设备。2.第三方应确保其提供的消防设施和设备符合国家相关标准和规范。3.第三方应对其提供的消防设施和设备的安装、调试负责。第三方的权利：1.第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。2.第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。第三方的义务：1.第三方应按时提供合格的消防设施和设备。2.第三方应配合甲方和乙方的施工工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并确保支付及时。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。乙方有权要求甲方对施工过程中发现的设计不合理或安全隐患进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付验收款。乙方有权要求甲方在保修期内支付保修金。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。如甲方未提供必要的施工条件，导致工程延期，甲方应承担相应的责任。甲方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成消防改造工程。甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全。甲方有权要求乙方在施工过程中采取措施，防止对周围环境造成污染。2.甲方利益条款：甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付验收款。甲方有权要求乙方在保修期内支付保修金。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。如乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的修复责任。乙方不得将工程分包给不具备相应资质的第三方。全文完。2024年度消防改造工程一期施工合同规范范本11本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方信息1.2合同签订日期1.3合同有效期限1.4合同项目名称1.5合同项目地点1.6合同项目规模2.工程概况2.1工程建设规模2.2工程建设内容2.3工程建设标准2.4工程建设工期3.工程施工3.1施工组织设计3.2施工进度计划3.3施工现场管理3.4施工质量保证3.5施工安全措施4.工程监理4.1监理单位信息4.2监理范围4.3监理职责4.4监理方法4.5监理报告5.设计变更5.1变更程序5.2变更内容5.3变更费用5.4变更审批6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收报告7.工程款支付7.1付款方式7.2付款时间7.3付款条件7.4付款流程8.工程保险8.1保险责任8.2保险范围8.3保险期限8.4保险费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：工程量清单13.4附件四：工程进度计划14.其他约定14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同生效14.4合同修改第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1发包方名称：公司1.1.2发包方地址：省市区路号1.1.3发包方联系人：1.1.4发包方联系电话：13856781.2合同签订日期：2024年4月1日1.3合同有效期限：自2024年4月1日起至2025年3月31日止1.4合同项目名称：2024年度消防改造工程一期1.5合同项目地点：省市区路号1.6合同项目规模：总面积为5000平方米，涉及消防系统、消防设施及消防通道的改造2.工程概况2.1工程建设规模：5000平方米2.2工程建设内容：消防系统改造、消防设施更新、消防通道拓宽2.3工程建设标准：按照《建筑设计防火规范》GB500162014执行2.4工程建设工期：90天，自合同签订之日起计算3.工程施工3.1施工组织设计3.1.1施工单位名称：建设集团有限公司3.1.2施工单位地址：省市区路号3.1.3施工单位联系人：3.1.4施工单位联系电话：13956783.2施工进度计划3.2.1施工准备阶段：10天3.2.2施工阶段：70天3.2.3验收阶段：10天3.3施工现场管理3.3.1施工现场应保持整洁，不得随意堆放材料3.3.2施工人员需穿戴安全帽、工作服等安全防护用品3.3.3施工现场应设置警示标志，确保安全3.4施工质量保证3.4.1施工单位应按照合同要求，确保工程质量达到国家相关标准3.4.2施工单位应建立质量管理体系，对施工过程进行全程监控3.4.3施工单位应提供质量保证书，保证工程使用寿命3.5施工安全措施3.5.1施工单位应制定安全生产责任制，确保施工安全3.5.2施工单位应定期进行安全教育培训，提高施工人员安全意识3.5.3施工单位应配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等4.工程监理4.1监理单位信息4.1.1监理单位名称：监理咨询有限公司4.1.2监理单位地址：省市区路号4.1.3监理单位联系人：4.1.4监理单位联系电话：13756784.2监理范围4.2.1对施工过程进行全程监理，确保工程质量4.2.2对施工安全进行监管，确保施工安全4.2.3对施工进度进行监控，确保工程按期完成4.3监理职责4.3.1审查施工单位提交的施工组织设计4.3.2监督施工单位执行施工计划4.3.3对施工过程中的质量问题进行处理4.4监理方法4.4.1定期召开工地例会，了解工程进展情况4.4.2对施工现场进行巡查，发现问题及时处理4.4.3对施工质量进行抽检，确保工程质量4.5监理报告4.5.2工程完成后，监理单位提交最终监理报告5.设计变更5.1变更程序5.1.1施工单位提出设计变更申请，监理单位审核5.1.2发包方审批设计变更，施工单位实施5.2变更内容5.2.1设计变更应明确变更内容、变更原因、变更费用等5.3变更费用5.3.1设计变更费用按实际发生计算，由施工单位承担5.4变更审批5.4.1设计变更需经发包方、监理单位、施工单位共同审批6.工程验收6.1验收标准6.1.1工程质量达到《建筑设计防火规范》GB500162014的要求6.1.2工程施工完成，符合设计要求6.2验收程序6.2.1施工单位提交验收申请6.2.2监理单位组织验收6.2.3发包方参加验收6.3验收组织6.3.1验收组由发包方、监理单位、施工单位共同组成6.4验收报告6.4.1验收组提交验收报告，明确验收结果7.工程款支付7.1付款方式7.1.1按工程进度分期支付7.2付款时间7.2.1首付款：合同签订后10个工作日内支付7.2.2进度款：每完成20%的工程量后支付7.2.3验收合格后支付剩余款项7.3付款条件7.3.1施工单位完成相应工程量，且质量合格7.3.2验收合格7.4付款流程7.4.1施工单位提交付款申请7.4.2发包方审核付款申请7.4.3发包方支付款项8.工程保险8.1保险责任8.1.1施工单位应为其施工人员购买意外伤害保险8.1.2施工单位应为其施工设备购买财产保险8.2保险范围8.2.1保险范围包括施工人员的人身伤害、疾病及死亡8.2.2保险范围包括施工设备的损坏、丢失及盗窃8.3保险期限8.3.1保险期限与合同工期一致，自合同签订之日起至合同终止之日止8.4保险费用8.4.1保险费用由施工单位承担，并在合同签订前支付9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程9.1.2施工单位施工质量不符合合同约定9.1.3施工单位未按合同约定支付工程款9.2违约责任9.2.1返还工程款及违约金9.2.2承担因违约造成的损失赔偿9.3违约赔偿9.3.1违约金按合同金额的千分之五计算9.4违约处理9.4.1发包方有权要求施工单位履行合同义务9.4.2发包方有权解除合同并要求赔偿损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议双方应友好协商解决10.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1争议双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请10.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为市区11.合同解除11.1解除条件11.1.1施工单位严重违约11.1.2发包方因不可抗力无法履行合同11.2解除程序11.2.1任何一方提出解除合同，应书面通知对方11.2.2合同解除后，双方应进行清算11.3解除责任11.3.1解除合同后，因违约方造成的损失由违约方承担12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的工期届满12.1.2合同解除12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应进行工程结算12.2.2双方签署合同终止确认书12.3终止责任12.3.1合同终止后，双方应按合同约定处理剩余款项和工程事宜13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.1.1图纸名称：2024年度消防改造工程一期施工图纸13.1.2图纸数量：一套13.2附件二：施工组织设计13.2.1设计名称：2024年度消防改造工程一期施工组织设计13.2.2设计内容：施工方案、进度计划、资源配置等13.3附件三：工程量清单13.3.1清单名称：2024年度消防改造工程一期工程量清单13.3.2清单内容：分部分项工程量、单位工程量等13.4附件四：工程进度计划13.4.1计划名称：2024年度消防改造工程一期施工进度计划13.4.2计划内容：分阶段进度安排、关键节点等14.其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力包括自然灾害、政府行为等14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式发送，发送至对方指定的地址或联系人14.3合同生效14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同修改14.4.1合同的任何修改需经双方书面同意并签署修改协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除合同双方（甲乙双方）外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或执行任务的任何个人或实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、审计机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量与安全15.2.2确保工程进度符合要求15.2.3优化资源配置，提高工程效益15.3第三方介入方式15.3.1.1甲乙双方共同邀请15.3.1.2依法招投标15.3.1.3按照合同约定直接指定15.4第三方职责15.4.1.1对工程进行专业监督和检查15.4.1.2提供专业咨询和建议15.4.1.3对工程质量、安全、进度等方面进行评估15.4.1.4协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息15.5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查15.5.3第三方有权提出改进建议和解决方案15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务分配15.6.2第三方的工作成果和责任由甲乙双方承担，第三方不对甲乙双方直接负责15.6.3第三方与甲乙双方应明确各自的责任和权利，避免责任不清15.7第三方责任限额15.7.1第三方责任限额应按照合同约定执行，具体包括：15.7.1.1第三方因自身原因造成的损失，其赔偿限额不超过合同总价的10%15.7.1.2第三方因故意或重大过失造成的损失，其赔偿限额由双方另行协商确定15.7.2第三方责任限额的确定应在合同中明确，并在第三方介入协议中予以确认15.8第三方介入协议15.8.1第三方介入协议应作为本合同的附件，由甲乙双方与第三方共同签署15.8.2.1第三方的名称、地址、联系方式15.8.2.2第三方的职责和权利15.8.2.3第三方的责任和赔偿限额15.8.2.4第三方介入的具体事项和程序15.8.2.5第三方介入的期限和终止条件15.9第三方变更15.9.1如需变更第三方，甲乙双方应提前通知对方，并签订新的第三方介入协议15.9.2第三方变更后，原有第三方介入协议自动失效16.额外条款及说明16.1.1第三方介入前，甲乙双方应共同对第三方进行考察和评估，确保其具备履行合同的能力16.1.2第三方介入后，甲乙双方应定期召开会议，沟通工程进展情况和第三方的工作情况16.1.3第三方介入期间，甲乙双方应保证工程款的支付和合同执行的透明度16.1.4第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应尝试内部协商解决，协商不成则按本合同第10条争议解决方式处理16.1.5第三方介入期间，甲乙双方应确保工程安全和质量，避免因第三方介入造成安全隐患或质量问题第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含详细的工程图纸、设计说明、技术规范、材料清单等，确保施工过程中的准确性和一致性。附件说明：施工图纸是施工的依据，必须清晰、准确，且与设计文件一致。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等，确保施工过程的有序进行。附件说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需详细规划施工步骤和资源配置。3.附件三：工程量清单详细要求：列出所有分部分项工程量，包括工程量计算规则、单位工程量、工程量汇总表等。附件说明：工程量清单是工程结算的依据，需准确无误。4.附件四：工程进度计划详细要求：明确各阶段的开始和结束时间，包括关键节点和里程碑计划。附件说明：工程进度计划是监控工程进度的工具，需定期更新。5.附件五：合同变更记录详细要求：记录合同执行过程中的所有变更，包括变更原因、变更内容、变更费用等。附件说明：合同变更记录是合同执行的补充，需确保变更的合法性和有效性。6.附件六：验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：验收报告是工程验收的正式文件，需真实反映工程实际情况。7.附件七：工程款支付凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人信息等。附件说明：工程款支付凭证是工程款支付的证明，需确保支付的真实性和及时性。8.附件八：工程保险单详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限、保险公司信息等。附件说明：工程保险单是工程保险的证明，需确保保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据合同约定的工期延误天数，按合同金额的千分之五计算违约金。示例说明：合同约定工期为90天，实际完成工期为105天，则施工单位需支付15天的违约金。2.违约行为：施工单位施工质量不符合合同约定。责任认定标准：根据不合格工程的比例和严重程度，按合同金额的百分比计算赔偿金额。示例说明：合同约定工程质量合格率为98%，实际合格率为95%，则施工单位需赔偿3%的合同金额。3.违约行为：施工单位未按合同约定支付工程款。责任认定标准：根据逾期支付的工程款金额，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。示例说明：合同约定工程款支付时间为每月10日，实际支付时间为每月20日，则施工单位需支付10天的利息。4.违约行为：第三方因自身原因造成的损失。责任认定标准：根据第三方责任限额，按合同约定的赔偿标准计算赔偿金额。示例说明：第三方责任限额为合同总价的10%，实际损失为5%，则第三方需赔偿5%的合同金额。全文完。2024年度消防改造工程一期施工合同规范范本2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条工程工期3.1工期约定3.2工期延误责任3.3工期变更程序第四条工程质量4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量保证期第五条工程造价5.1工程造价组成5.2工程造价确定方式5.3工程造价调整第六条付款方式6.1付款进度6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件第七条保险7.1保险种类7.2保险责任7.3保险期限7.4保险费用第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一条合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效地点第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：合同签订证明13.4附件四：其他相关文件第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市区街道办事处乙方：市建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2024年度消防改造工程一期施工2.2工程地点市区街道小区2.3工程规模总面积：10000平方米2.4工程内容消防设施改造、电气线路改造、给排水改造等第三条工程工期3.1工期约定自合同签订之日起，甲方应于2024年1月1日前完成工程前期准备工作，乙方应于2024年1月15日前完成施工，并在2024年2月15日前完成竣工验收。3.2工期延误责任如乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。3.3工期变更程序如需变更工期，双方应协商一致，并以书面形式确定变更后的工期。第四条工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件的要求。4.2质量验收程序工程验收应按照国家现行有关工程质量验收标准及设计文件的要求进行。4.3质量保证期工程质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。第五条工程造价5.1工程造价组成工程造价包括直接费、间接费、利润、税金等。5.2工程造价确定方式工程造价采用固定总价合同方式确定。5.3工程造价调整如因政策性调整、市场价格波动等原因导致工程造价发生变化，双方应协商一致，按合同约定进行调整。第六条付款方式6.1付款进度合同签订后，乙方提交工程款支付计划，甲方根据计划支付。6.2付款方式付款方式为银行转账。6.3付款时间按工程进度分阶段支付，每个阶段完成后10个工作日内支付。6.4付款条件支付条件为乙方提交符合合同约定的工程进度报告和验收报告。第七条保险7.1保险种类乙方应办理建筑工程一切险、意外伤害险等。7.2保险责任保险责任应包括工程本身的损失、施工人员的意外伤害等。7.3保险期限保险期限应与工程工期一致。7.4保险费用保险费用由乙方承担，并在合同签订前支付。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行诉讼，并接受法院的审理和判决。第九条违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方施工过程中发生重大安全事故；乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准；甲方未按合同约定支付工程款；双方其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、采取补救措施等。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，由法院判决。第十条合同解除10.1合同解除条件双方协商一致解除合同；一方违约致使合同目的不能实现；因不可抗力致使合同无法履行。10.2合同解除程序任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除理由。10.3合同解除后果第十一条合同生效11.1合同生效条件合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。11.2合同生效时间合同生效时间为2024年1月1日。11.3合同生效地点合同生效地点为市区。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件同第十条合同解除条件。12.2合同解除程序同第十条合同解除程序。12.3合同终止条件合同履行完毕或因其他原因导致合同无法履行。12.4合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：合同签订证明13.4附件四：其他相关文件第十四条合同签署14.1合同签署日期2024年1月1日14.2合同签署地点市区街道办事处14.3合同签署人员甲方代表：乙方代表：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所指的第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他支持的个人或机构。1.2范围工程监理；质量检测；安全监督；法律咨询；技术咨询；其他合同双方约定的服务。第二条第三方介入的引入与选择2.1引入程序任何一方提出引入第三方，应提前30日以书面形式通知对方，并说明引入第三方的理由、目的和预期服务内容。2.2选择程序第三方由合同双方共同协商选定，协商不成的，由合同约定的仲裁机构或法院指定。第三条第三方的责任与义务3.1责任限额第三方的责任限额由合同双方在引入第三方时协商确定，并在合同中明确。第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方约定。3.2义务第三方应按照合同约定履行其职责，包括但不限于：对工程质量、安全、进度等进行监督；对乙方提供的材料、设备等进行检测；对合同履行过程中的争议提供咨询；按时提交相关报告和意见。第四条第三方与其他各方的权利与义务4.1第三方与甲方第三方应接受甲方的监督和管理，确保其工作符合甲方的要求。4.2第三方与乙方第三方应与乙方保持良好沟通，协助乙方完成工程任务，并确保乙方的工作符合合同约定。4.3第三方与合同双方第三方应独立行使职责，不得偏袒任何一方，确保合同的公正履行。第五条第三方介入的费用承担5.1费用来源第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。费用来源可以是：由合同总价中单独列支；由合同双方各自承担；由合同双方共同承担。5.2费用支付第三方介入的费用按合同约定支付，支付方式与合同约定的付款方式一致。第六条第三方介入的终止与解除6.1终止条件合同履行完毕；合同双方协商一致；第三方无法履行职责；出现不可抗力情况。6.2解除程序任何一方提出终止或解除第三方介入，应提前30日以书面形式通知对方，并说明理由。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的争议解决机构。7.2争议解决机构同本合同第八条争议解决机构。第八条第三方介入的合同附件8.1附件一：第三方介入服务协议8.2附件二：第三方责任限额协议8.3附件三：第三方费用支付计划第九条本条款的生效与解释9.1生效本条款自合同签订之日起生效。9.2解释本条款的解释以合同双方协商一致为准，如有争议，由合同约定的争议解决机构解释。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包