2024指定分包合同模板：新能源汽车充电站建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024指定分包合同模板：新能源汽车充电站建设合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同签订地点2.定义与解释2.1定义2.2解释3.工程范围与内容3.1工程概述3.2充电站建设内容3.3设计要求3.4施工要求4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.合同价格与支付5.1合同价格5.2价格调整5.3付款方式5.4付款时间6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.施工组织与现场管理7.1施工组织7.2现场管理7.3安全生产8.质量要求与验收8.1质量标准8.2质量验收8.3质量保证9.工程变更与索赔9.1工程变更9.2索赔处理9.3工程延期10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术规范13.3附件三：合同补充协议14.其他14.1合同份数14.2合同生效条件14.3合同签署14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方（建设单位）：新能源科技有限公司乙方（分包单位）：建筑工程有限公司1.2合同签订日期：2024年3月15日1.3合同生效日期：合同签订之日起1.4合同签订地点：市区大厦2.定义与解释2.1定义本合同中涉及的定义如下：（1）“工程”指甲方委托乙方建设的新能源汽车充电站；（2）“合同价格”指本合同约定的工程总价；（3）“工期”指本合同约定的完成工程的时间；（4）“材料”指用于工程建设的各种原材料、半成品、成品等；（5）“设备”指用于工程建设的各种机器、仪器、工具等；2.2解释本合同中的定义如有歧义，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。3.工程范围与内容3.1工程概述本工程位于市区，总建筑面积平方米，包括充电桩安装、充电站配套设施、电气设备安装等。3.2充电站建设内容（1）充电桩安装：共计个充电桩，包括快充和慢充；（2）配套设施：包括充电站标识、充电站照明、充电站监控等；（3）电气设备安装：包括高压配电设备、低压配电设备、电缆桥架等。3.3设计要求本工程的设计要求应符合国家相关标准和规范，具体设计要求详见附件一：工程图纸。3.4施工要求（1）施工质量应符合国家相关标准和规范；（2）施工过程中应确保安全、文明施工；（3）施工进度应按照合同约定的工期进行。4.工程进度与工期4.1工程进度计划本工程分为三个阶段：基础施工阶段、主体施工阶段、安装调试阶段。具体进度计划详见附件二：工程进度计划表。4.2工期要求本工程总工期为个月，自合同生效之日起计算。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价格的%作为违约金。5.合同价格与支付5.1合同价格本合同工程总价为人民币万元整，大写：元整。5.2价格调整合同价格在工程实施过程中如因材料、设备价格变动，按实际发生价格调整。5.3付款方式（1）合同签订后，乙方提交工程预付款申请，甲方在个工作日内支付合同价格的%作为预付款；（2）工程每完成%，乙方提交进度款申请，甲方在个工作日内支付已完成部分合同价格的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方在个工作日内支付合同价格的%；（4）质保金在质保期满后个工作日内无质量问题，甲方一次性退还乙方。5.4付款时间（1）预付款：合同签订后个工作日内；（2）进度款：工程每完成%，个工作日内；（3）竣工验收款：竣工验收合格后个工作日内；（4）质保金：质保期满后个工作日内。6.材料与设备6.1材料供应（1）乙方负责提供工程所需的全部材料；（2）材料质量应符合国家相关标准和规范；（3）材料进场前应进行检验，检验合格后方可使用。6.2设备供应（1）乙方负责提供工程所需的全部设备；（2）设备质量应符合国家相关标准和规范；（3）设备进场前应进行检验，检验合格后方可使用。6.3材料与设备验收（1）材料与设备进场后，甲方应在个工作日内进行验收；（2）验收合格后，方可进行下一道工序施工。8.质量要求与验收8.1质量标准本工程的质量标准应达到国家现行的相关质量标准，具体要求如下：（1）充电桩应满足GB/T20234.12015《电动汽车非车载传导式充电设施技术要求》等相关国家标准；（2）电气设备应满足GB502172018《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等相关国家标准；（3）建筑结构工程应满足GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家标准。8.2质量验收（1）工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收三个阶段；（2）分项工程验收由乙方组织，甲方参与；（3）分部工程验收由甲方组织，乙方参与；（4）竣工验收由甲方组织，乙方参与，并邀请相关政府部门及第三方检测机构进行监督。8.3质量保证（1）乙方应对工程的质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准；（2）乙方应提供必要的质量保证措施，包括但不限于材料的质量保证书、设备的质量保证书等；（3）若因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应负责返工、修复或承担相应的赔偿责任。9.工程变更与索赔9.1工程变更（1）在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容、范围或工期发生变化，双方应协商一致，签订工程变更协议；（2）工程变更协议应明确变更内容、变更后的工程量、变更后的合同价格及工期调整等事项。9.2索赔处理（1）如因甲方原因导致工程延误或增加费用，甲方应按合同约定向乙方支付相应的索赔；（2）如因乙方原因导致工程延误或增加费用，乙方应按合同约定向甲方支付相应的索赔。9.3工程延期（1）因不可抗力或甲方原因导致的工程延期，工期相应顺延；（2）因乙方原因导致的工程延期，工期不顺延，乙方应承担相应的违约责任。10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格，合同目的实现；（2）合同约定的其他终止条件。10.3合同解除与终止程序（1）一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方；（2）合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及资料等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）提交仲裁申请书及有关证据；（2）仲裁委员会受理后，组成仲裁庭；（3）仲裁庭组织仲裁审理；（4）仲裁庭作出仲裁裁决。11.3争议解决地点市区。12.违约责任12.1违约行为（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定提供材料或设备；（3）乙方未按合同约定进行施工；（4）甲方未按合同约定支付款项；（5）甲方未按合同约定提供施工条件。12.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）如违约行为给对方造成重大损失，违约方应承担相应的赔偿责任。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程进度计划表13.3附件三：合同补充协议14.其他14.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________14.4合同附件清单（1）附件一：工程图纸；（2）附件二：工程进度计划表；（3）附件三：合同补充协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲方和乙方之外的任何个人、组织或机构，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保工程质量和进度，提供专业服务，协助合同履行，以及解决合同履行过程中的争议。15.3第三方介入方式（1）设计单位：负责工程的设计工作，确保设计符合相关规范和标准。（2）监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度。（3）检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，提供检测报告。（4）咨询顾问：提供专业的技术、管理或法律咨询服务。（5）金融机构：提供融资、担保等金融服务。15.4第三方责任（1）第三方应按照合同约定和委托事项履行职责，对自身提供的服务质量负责。（2）第三方在提供服务过程中，如因自身原因造成工程损失或损害甲方、乙方利益，应承担相应的赔偿责任。15.5第三方责任限额（1）第三方责任限额由合同约定，具体金额应在合同中明确。（2）如第三方责任限额不足以赔偿损失，甲方和乙方有权要求第三方承担超过责任限额的部分。15.6第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托的关系，第三方应独立承担责任。（2）第三方在执行任务时，应遵守甲方和乙方的相关规定，不得损害甲方和乙方的合法权益。（3）第三方在执行任务过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过甲方或乙方指定的渠道进行。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入后的合同变更（1）如因第三方介入导致合同内容需变更，双方应协商一致，签订补充协议。（2）补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。16.2第三方介入时的费用承担（1）第三方介入产生的费用，由委托方承担。（2）委托方应在合同中明确第三方的费用标准和支付方式。16.3第三方介入时的权利义务（1）第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲方、乙方及他人的合法权益。（2）第三方应按照委托事项，履行自己的职责，确保工程质量和进度。17.第三方介入时的争议解决（1）第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。（2）仲裁委员会受理后，组成仲裁庭，按照仲裁规则进行审理。（3）仲裁庭作出仲裁裁决，甲方、乙方和第三方应自觉履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含充电站的整体布局、设备布置、电气系统图、结构施工图等。说明：工程图纸是施工的重要依据，应清晰、完整，符合国家相关标准和规范。2.附件二：工程进度计划表详细要求：列出工程各阶段的起止时间、关键节点、施工内容等。说明：工程进度计划表是控制工程进度的依据，应确保合理、可行。3.附件三：合同补充协议详细要求：包括合同变更、价格调整、工期延长、违约责任等内容。说明：合同补充协议是对合同内容的补充和完善，双方应在必要时签订。4.附件四：材料与设备清单详细要求：列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌等。说明：材料与设备清单是材料采购和设备供应的依据，应确保准确无误。5.附件五：质量保证书详细要求：由材料供应商、设备供应商提供，证明材料、设备符合质量要求。说明：质量保证书是确保工程质量的凭证，应确保真实有效。6.附件六：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工工艺、安全措施、进度安排等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保科学合理。7.附件七：安全文明施工措施详细要求：包括施工现场管理、安全防护、环境保护等措施。说明：安全文明施工措施是确保施工安全和文明施工的保障。8.附件八：竣工验收报告详细要求：包括工程概况、验收结论、存在问题及整改措施等。说明：竣工验收报告是工程验收的依据，应确保真实、客观。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同价格的%作为违约金。示例：若乙方未按合同约定在约定工期内完成工程，每延误一天，乙方需支付合同价格的0.5%作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定提供材料或设备责任认定标准：乙方应承担因材料或设备不合格导致的工程损失和返工费用。示例：若乙方提供的材料不符合质量要求，导致工程返工，乙方应承担所有返工费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：甲方应按合同约定的时间支付款项，如逾期支付，应向乙方支付逾期付款利息。示例：若甲方逾期支付款项，应按合同约定的年利率支付逾期付款利息。4.违约行为：甲方未按合同约定提供施工条件责任认定标准：甲方应确保乙方在施工现场的合法权益，如因甲方原因导致乙方权益受损，甲方应承担相应责任。示例：若甲方未提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的责任。5.违约行为：第三方责任责任认定标准：第三方在提供服务过程中，如因自身原因造成工程损失或损害甲方、乙方利益，应承担相应的赔偿责任。示例：若监理单位因失职导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024指定分包合同模板：新能源汽车充电站建设合同1合同目录第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订背景1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同签订地点1.6合同份数1.7合同附件第二章合同主体2.1指定分包商2.2业主单位2.3监理单位2.4设计单位2.5材料供应商2.6施工单位第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质3.5项目投资3.6项目工期3.7项目质量标准3.8项目验收标准第四章合同内容4.1工程范围4.2工程量清单4.3工程图纸4.4工程变更4.5工程验收4.6工程付款4.7工程保险4.8工程索赔4.9工程争议解决第五章技术要求5.1设计规范5.2材料要求5.3施工工艺5.4质量控制5.5安全生产5.6环境保护5.7节能减排第六章工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程进度检查6.4工程进度延误6.5工程进度违约责任第七章工程质量7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收7.4质量问题处理7.5质量保证期7.6质量违约责任第八章工程安全8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产检查8.4安全生产事故处理8.5安全生产违约责任第九章环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境保护检查9.4环境污染处理9.5环境保护违约责任第十章付款方式10.1付款进度10.2付款比例10.3付款方式10.4付款时间10.5付款违约责任第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任解除合同第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理12.4合同解除违约责任第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理13.4合同终止违约责任第十四章合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序14.4争议解决费用14.5争议解决违约责任合同编号20240001_第一章合同订立1.1合同双方基本信息甲方（业主单位）：名称：地址：法定代表人：乙方（指定分包商）：名称：地址：法定代表人：1.2合同签订背景甲方为满足新能源汽车充电需求，决定建设新能源汽车充电站，经双方协商一致，甲方指定乙方作为本项目充电站建设分包商。1.3合同签订日期2024年X月X日1.4合同生效日期自合同双方签字盖章之日起生效。1.5合同签订地点甲方所在地1.6合同份数正本四份，甲乙双方各执两份。1.7合同附件1.7.1项目可行性研究报告1.7.2项目设计图纸1.7.3工程量清单1.7.4合同专用条款1.7.5乙方资质证明文件第二章合同主体2.1指定分包商乙方具备国家规定的相关资质，承诺按照甲方要求及合同约定，完成新能源汽车充电站建设任务。2.2业主单位甲方负责项目整体规划、协调和监督，确保项目顺利进行。2.3监理单位甲方委托监理单位对项目进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。2.4设计单位甲方委托设计单位负责项目设计工作，确保设计符合国家标准和规范。2.5材料供应商甲方指定材料供应商，乙方需按照甲方要求进行材料采购。2.6施工单位乙方负责项目施工，确保工程质量、进度和安全。第三章项目概况3.1项目名称新能源汽车充电站建设项目3.2项目地点[具体地址]3.3项目规模[具体规模]3.4项目性质新能源汽车充电基础设施建设项目3.5项目投资[具体投资金额]3.6项目工期[具体工期]3.7项目质量标准符合国家及行业相关质量标准3.8项目验收标准按照国家及行业相关验收标准执行第四章合同内容4.1工程范围[具体工程范围]4.2工程量清单[具体工程量清单]4.3工程图纸[具体工程图纸]4.4工程变更[具体工程变更]4.5工程验收[具体工程验收]4.6工程付款[具体工程付款]4.7工程保险[具体工程保险]4.8工程索赔[具体工程索赔]4.9工程争议解决[具体工程争议解决]第五章技术要求5.1设计规范[具体设计规范]5.2材料要求[具体材料要求]5.3施工工艺[具体施工工艺]5.4质量控制[具体质量控制]5.5安全生产[具体安全生产]5.6环境保护[具体环境保护]5.7节能减排[具体节能减排]第六章工程进度6.1工程进度计划[具体工程进度计划]6.2工程进度调整[具体工程进度调整]6.3工程进度检查[具体工程进度检查]6.4工程进度延误[具体工程进度延误]6.5工程进度违约责任[具体工程进度违约责任]第八章工程质量7.1质量标准本工程质量必须符合国家及行业相关质量标准，达到设计文件和施工图纸的要求。7.2质量检查乙方应定期进行自检，并接受甲方和监理单位的检查。7.3质量验收工程完工后，乙方应组织验收，甲方和监理单位应参与验收。7.4质量问题处理发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任。7.5质量保证期工程质量保证期为自验收合格之日起一年。7.6质量违约责任若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。第八章工程安全8.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应采取必要的安全措施，防止事故发生。8.3安全生产检查乙方应定期进行安全生产检查，发现问题及时整改。8.4安全生产事故处理发生安全生产事故，乙方应立即上报，并采取有效措施进行处理。8.5安全生产违约责任若因乙方原因导致安全生产事故，乙方应承担相应的法律责任。第九章环境保护9.1环境保护要求乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施保护环境。9.2环境保护措施乙方应采取必要的环境保护措施，减少施工对环境的影响。9.3环境保护检查乙方应定期进行环境保护检查，确保措施落实。9.4环境污染处理若发生环境污染，乙方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。9.5环境保护违约责任若因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任。第十章付款方式10.1付款进度根据工程进度和合同约定，分期支付工程款。10.2付款比例具体付款比例根据工程进度和合同约定执行。10.3付款方式采用银行转账方式支付。10.4付款时间每月X日前支付上个月完成的工程款。10.5付款违约责任若甲方未按时付款，应向乙方支付违约金。第十一章违约责任11.1违约情形包括但不限于：工程延期、质量不合格、安全生产事故、环境污染等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、修复工程、支付违约金等。11.3违约责任赔偿赔偿金额根据实际情况和合同约定执行。11.4违约责任解除合同严重违约情形下，甲方有权解除合同。第十二章合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：乙方严重违约、甲方无法继续履行合同等。12.2合同解除程序双方协商一致后，签订解除合同协议。12.3合同解除后的处理双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。12.4合同解除违约责任违约方应承担相应的违约责任。第十三章合同终止13.1合同终止条件包括但不限于：工程完工、合同解除等。13.2合同终止程序双方协商一致后，签订合同终止协议。13.3合同终止后的处理双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。13.4合同终止违约责任违约方应承担相应的违约责任。第十四章合同争议解决14.1争议解决方式采用友好协商或仲裁方式解决争议。14.2争议解决机构协商一致的争议解决机构。14.3争议解决程序按照争议解决机构的规定进行。14.4争议解决费用由争议双方承担。14.5争议解决违约责任违约方应承担相应的违约责任。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附件一：甲方主导条款1.1项目规划与调整1.1.1甲方有权根据项目进展和市场变化，对项目规划进行调整，乙方应积极配合。1.1.2甲方调整项目规划时，应提前X天通知乙方，并书面确认调整内容。1.2材料与设备采购1.2.1甲方负责项目所需材料与设备的采购，乙方应提供必要的协助。1.2.2甲方采购的材料与设备应满足设计要求和国家标准，乙方有权对材料与设备进行验收。1.3设计变更与审批1.3.1甲方对设计变更有最终决定权，乙方应按甲方要求进行设计变更。1.3.2设计变更需经甲方、乙方、监理单位三方共同确认，并办理变更手续。1.4工程进度控制1.4.1甲方有权对工程进度进行监控，乙方应定期向甲方汇报工程进度。1.4.2甲方发现工程进度延误时，有权要求乙方采取措施加快进度。1.5质量监督管理1.5.1甲方委托监理单位对工程质量进行监督管理，乙方应配合监理工作。1.5.2监理单位对工程质量问题提出整改要求时，乙方应在规定时间内完成整改。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附件二：乙方主导条款2.1设计与施工方案2.1.1乙方有权根据项目需求和自身技术能力，提出设计与施工方案。2.1.2甲方应审查乙方提出的设计与施工方案，并在X天内给予答复。2.2材料与设备选择2.2.1乙方有权根据项目需求和成本控制，选择合适的材料与设备。2.2.2甲方应审查乙方选择的材料与设备，确保其符合设计要求和国家标准。2.3施工组织与管理2.3.1乙方负责施工组织与管理，确保工程按计划、质量、安全、环保完成。2.3.2乙方应定期向甲方汇报施工情况，及时解决施工中出现的问题。2.4工程进度控制2.4.1乙方有权根据项目实际情况，提出工程进度计划，并确保按计划完成。2.4.2甲方发现工程进度延误时，应与乙方协商，共同寻找解决方案。2.5质量控制与验收2.5.1乙方负责工程质量控制，确保工程符合设计要求和国家标准。2.5.2工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程验收报告。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附件三：第三方中介条款3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对项目进行全面监督和评估，确保项目顺利进行。3.1.2中介机构应按照合同约定，向甲方和乙方提供独立的第三方报告。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据合同约定执行。3.2.2中介机构费用在项目完工后支付。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应在项目完工后X天内，向甲方和乙方提交项目评估报告。3.3.2甲方和乙方应在中介机构提交报告后X天内，对报告内容进行确认。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应确保其报告的真实性和准确性。3.4.2若中介机构报告存在虚假或误导性内容，甲方和乙方有权要求中介机构承担相应责任。3.5中介机构变更3.5.1若需更换中介机构，双方应协商一致，并签订新的合作协议。3.5.2中介机构变更后，原有协议自动终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目设计图纸3.工程量清单4.合同专用条款5.乙方资质证明文件6.甲方主导条款（附件一）7.乙方主导条款（附件二）8.第三方中介条款（附件三）二、违约行为及认定：1.违约行为：工程延期未按合同约定完成；工程质量不符合设计要求和国家标准；安全生产事故未按约定处理；环境污染未按约定处理；未按时支付工程款；违反合同约定进行工程变更；违反合同约定解除合同。2.违约行为的认定：由甲方、乙方、监理单位或第三方中介机构根据合同约定和相关法律法规进行认定；违约行为发生后，双方应协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.资质证明文件：指乙方提供的证明其具备相应资质的文件，如营业执照、资质证书等。2.设计规范：指国家及行业规定的工程设计标准和技术要求。3.质量标准：指工程必须达到的质量水平，包括设计标准、施工规范等。4.安全生产：指在施工过程中，采取必要的安全措施，防止事故发生。5.环境保护：指在施工过程中，采取必要的环境保护措施，减少对环境的影响。6.质量保证期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：甲方与乙方协商，共同寻找解决方案，包括增加人力、设备或调整工期等。2.问题：工程质量问题。解决办法：乙方立即整改，并承担修复费用，甲方和监理单位监督整改过程。3.问题：安全生产事故。解决办法：乙方立即采取措施处理事故，并报告甲方和监理单位，承担相应责任。4.问题：环境污染。解决办法：乙方立即采取措施处理污染，并承担相应责任，甲方和监理单位监督处理过程。五、所有应用场景：1.新能源汽车充电站建设；2.新能源基础设施建设；3.公共交通设施建设；4.工程项目分包；5.工程项目合作。全文完。2024指定分包合同模板：新能源汽车充电站建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方（如有）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在新能源汽车充电站建设过程中的权利、义务及责任，确保充电站项目的顺利实施，满足甲方对新能源汽车充电需求。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国招标投标法》3.《新能源汽车充电基础设施管理办法》4.《关于加快推进新能源汽车充电基础设施建设的指导意见》三、定义与解释3.1专业术语1.新能源汽车：指采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置，综合燃料效率比达到一定要求的汽车。2.充电站：指为新能源汽车提供充电服务的设施，包括充电桩、充电设备和充电管理系统。3.项目：指新能源汽车充电站的建设、运营和维护全过程。3.2关键词解释1.甲方：指委托乙方进行新能源汽车充电站建设的单位或个人。2.乙方：指承担新能源汽车充电站建设任务的单位或个人。3.充电服务：指乙方为甲方提供的充电站建设、运营和维护服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成新能源汽车充电站的建设任务。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定，支付乙方相应的工程款和费用。4.甲方应配合乙方进行相关手续办理，确保项目顺利实施。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款和费用。2.乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成新能源汽车充电站的建设任务。3.乙方应保证施工过程中的安全，防止安全事故发生。4.乙方应配合甲方进行相关手续办理，确保项目顺利实施。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点新能源汽车充电站建设地点：_________________________5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，负责新能源汽车充电站的建设、运营和维护工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期满，经双方协商一致，可以终止合同。2.因不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以终止合同。3.任何一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序1.合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见。2.合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照甲方要求，继续完成剩余工程。2.合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款和费用。3.合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.工程款：包括但不限于建筑材料费、人工费、设备费、施工费、设计费等。2.设备购置费：包括充电桩、充电设备、配套设施等购置费用。3.保修金：为保证工程质量，乙方需缴纳一定比例的保修金。4.税费及其他费用：根据国家相关政策，甲方需承担相应的税费及其他费用。7.2支付方式1.银行转账：甲方通过银行转账方式支付乙方工程款及设备购置费。2.现金支付：在合同约定的情况下，甲方可向乙方支付部分现金。7.3支付时间1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付结算款。4.保修金退还：保修期满后，若无质量问题，甲方应退还乙方缴纳的保修金。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的合法、合规的发票后，按照约定的支付时间支付相应款项。2.乙方应保证提供的发票真实、有效，如因发票问题导致甲方未能及时支付款项，责任由乙方承担。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.甲方未能按合同约定提供相关资料和条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期总金额的千分之五计算。8.2乙方违约1.乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总金额的千分之五计算。2.乙方提供的工程质量不符合合同约定，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金以人民币计算，支付方式为银行转账。2.甲方在收到乙方赔偿款项后，应及时将款项支付给受损方。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容、双方业务往来及项目信息。2.双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为：政策调整、政府禁令等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水等。2.政府行为：政策调整、政府禁令等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方因政府行为、政策调整等原因，需变更项目主体时，可向乙方提出转让请求。2.乙方因自身原因，需转让合同权利义务时，应提前三十日通知甲方，并经甲方同意后方可转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新能源汽车充电站项目的最终决策权。2.乙方在合同履行过程中，如发现项目存在安全隐患，有权要求甲方采取整改措施。13.2特殊权力保留1.甲方保留对充电站运营数据的分析权，用于优化充电站运营策略。2.乙方保留对充电站建设过程中的技术创新成果的知识产权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容，应作为合同附件，与合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容，不影响合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利实施。2.甲方应协助乙方办理相关审批手续，乙方应配合甲方进行项目验收。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等形式，保持沟通和协调。2.遇到重大问题时，双方应立即召开紧急会议，共同商讨解决方案。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于新能源汽车充电站建设项目的完整协议，任何与合同内容相冲突的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款1.未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少合同条款。2.合同增减条款的生效，以双方签字盖章之日起计算。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.新能源汽车充电站建设合同附件一：项目立项文件2.新能源汽车充电站建设合同附件二：项目设计文件3.新能源汽车充电站建设合同附件三：施工图纸及技术规范4.新能源汽车充电站建设合同附件四：工程量清单5.新能源汽车充电站建设合同附件五：工程进度计划6.新能源汽车充电站建设合同附件六：设备采购清单7.新能源汽车充电站建设合同附件七：质量保证书8.新能源汽车