2025年交通枢纽枢纽升级工程总承包合同

2025年交通枢纽枢纽升级工程总承包合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方拟对交通枢纽进行升级改造，乙方具备相关资质及施工能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在2025年交通枢纽升级工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，达到预期效果。

二、签订背景

甲方根据国家及地方相关政策，结合交通枢纽实际情况，决定对交通枢纽进行升级改造，乙方作为具有相关资质及施工能力的单位，愿意承担本工程的施工任务。

三、合同主体

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，至工程验收合格之日止。具体工期由双方协商确定。

五、工程范围

本合同约定的工程范围包括但不限于交通枢纽的升级改造、配套设施建设、设备采购与安装等。

六、工程价款

本合同工程价款由双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。

七、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.按时提供工程所需场地、设备、材料等；

2.按时支付工程进度款；

3.对工程质量进行监督；

4.按时组织验收。

（二）乙方权利义务：

1.按时完成工程；

2.保证工程质量；

3.按时提交工程资料；

4.配合甲方进行验收。

八、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责交通枢纽升级工程的全面施工，包括但不限于基础设施改造、建筑结构加固、交通流线优化、智能化系统升级、环境美化等。

1.2乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家及行业相关标准。

二、质量标准

2.1乙方应确保施工质量达到国家标准和行业标准，同时满足甲方提出的特殊要求。

2.2乙方应建立质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行监控和整改。

2.3甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应积极配合。

三、价格支付

3.1工程总价为人民币______元，分阶段支付。

3.2首付款为合同总额的______%，在合同签订后____个工作日内支付。

3.3进度款按工程进度分期支付，每完成合同约定的工程量后支付______%。

3.4验收合格后支付剩余的______%。

3.5任何因乙方原因导致工程延期或质量不达标的情况，甲方有权扣除相应款项。

四、工期及延误责任

4.1本合同工期为______个月，自合同生效之日起计算。

4.2乙方因自身原因造成工期延误的，每延误一日应向甲方支付______元违约金。

4.3甲方因提供资料延误或变更设计等原因导致工期延误的，工期相应顺延，不视为乙方违约。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容以及项目实施过程中所获得的商业秘密负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的商业秘密。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2乙方若未按合同约定完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1在合同履行过程中，如发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

（3）一方被依法宣告破产、解散或注销。

九、合同终止

9.1本合同在以下情况下视为终止：

（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；

（2）合同双方协商一致解除合同；

（3）合同约定的其他终止条件成立。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的工程范围和质量标准进行施工；

（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量符合要求；

（3）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程；

（4）甲方有权根据工程进度支付相应款项；

（5）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

1.2甲方义务：

（1）甲方应按合同约定的时间提供施工场地、设备、材料等；

（2）甲方应按照合同约定支付工程进度款；

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；

（4）甲方应按合同约定的时间组织工程验收；

（5）甲方应按照合同约定承担乙方因甲方原因造成的损失。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需场地、设备、材料等；

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款；

（3）乙方有权要求甲方协助解决施工过程中遇到的问题；

（4）乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任；

（5）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间组织工程验收。

2.2乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的工程范围和质量标准进行施工；

（2）乙方应按照合同约定的时间完成工程；

（3）乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工；

（4）乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告；

（5）乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程验收资料；

（6）乙方应按照合同约定的时间完成保修工作。

三、合作方式

3.1双方应建立良好的沟通机制，定期召开协调会议，讨论工程进展、问题解决及合作事宜。

3.2双方应共同制定详细的施工计划，明确施工进度、质量标准、安全措施等。

3.3双方应共同制定应急预案，应对施工过程中可能出现的突发事件。

3.4双方应按照合同约定，共同负责工程的质量、安全、环保等工作。

3.5双方应相互配合，确保工程顺利进行。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1甲方在合同执行过程中有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量符合要求。

4.2乙方在施工过程中应接受甲方监督检查，配合甲方提出的整改要求。

4.3甲方在发现乙方施工过程中存在问题或隐患时，有权要求乙方立即整改，乙方应积极配合。

4.4双方应按照合同约定的时间完成工程，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

4.5甲方在工程验收合格后，有权要求乙方提供保修服务，乙方应按照合同约定履行保修义务。

4.6双方应共同维护施工现场的秩序，确保施工环境整洁、安全。

4.7双方在合同执行过程中应遵守国家法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止，合同期限为______年。

1.2合同期满后，如双方无异议，可续签合同，续签期限由双方另行约定。

二、合同变更

2.1合同签订后，如遇以下情况，双方可协商一致变更合同内容：

（1）法律法规、政策调整导致合同内容需作相应调整；

（2）工程规模、设计变更导致合同内容需作相应调整；

（3）因不可抗力等原因导致合同内容需作相应调整。

2.2合同变更需以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

三、合同终止

3.1合同在以下情况下视为终止：

（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；

（2）合同因双方协商一致解除；

（3）合同因不可抗力等原因无法履行；

（4）合同因违约行为被解除。

3.2合同终止后，双方应按照约定进行结算，并办理相关手续。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，直至法院作出最终判决。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3如合同条款与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

6.4合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

3.争议解决：指当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式寻求解决。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.法律法规：指国家权力机关或者行政机关依法制定的具有普遍约束力的规范性文件。

6.管辖法院：指根据法律规定，有权对特定案件进行审判的人民法院。

7.诉讼：指当事人通过人民法院解决民事纠纷的司法程序。

8.民事权利：指民事主体依法享有的请求他人为一定行为或不为一定行为的权利。

9.民事义务：指民事主体依法承担的为一定行为或不为一定行为的义务。

10.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

11.保密义务：指当事人对本合同内容以及项目实施过程中所获得的商业秘密负有保密的义务。

12.合同解除：指合同当事人基于合同约定或法定事由，提前终止合同效力的法律行为。

13.合同终止：指合同权利义务关系消灭的法律事实，包括合同履行完毕、合同解除、合同双方协议终止等情形。

14.签字盖章：指当事人对合同内容的确认和承诺，通过签字和盖章的方式表示同意。

15.法律约束力：指法律对当事人具有强制执行的效力，当事人必须遵守。

16.管辖地：指人民法院对案件行使审判权的地域范围。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：施工过程中遇到设计变更或技术难题，导致施工进度延误。

注意事项：及时沟通，确保变更或问题得到及时解决。

解决办法：双方应建立紧急沟通机制，乙方应立即向甲方报告问题，甲方应尽快组织专家会议，共同研究解决方案，必要时调整施工计划。

2.问题：工程款项支付不及时，影响乙方施工进度。

注意事项：明确支付流程，确保款项按时到账。

解决办法：双方应制定详细的支付计划，明确支付节点和金额，甲方应按照约定时间支付款项，如有特殊情况，双方应协商解决。

3.问题：施工质量不符合合同约定，造成工程返工或损害甲方利益。

注意事项：加强施工过程中的质量监控，确保工程质量。

解决办法：乙方应严格执行质量管理体系，甲方应定期进行质量检查，发现问题及时整改，必要时可要求乙方进行返工。

4.问题：施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。

注意事项：严格执行安全管理制度，确保施工安全。

解决办法：乙方应制定严格的安全管理制度，加强安全教育，落实安全措施，一旦发生安全事故，应立即启动应急预案，并依法承担相应责任。

5.问题：合同履行过程中，一方违反合同约定，造成对方损失。

注意事项：明确违约责任，确保违约方承担相应责任。

解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等，如双方无法达成一致，可依法提起诉讼。

6.问题：合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行。

注意事项：合理界定不可抗力，确保合同双方权益。

解决办法：双方应按照合同约定和法律规定，合理界定不可抗力，如发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题。

7.问题：合同履行过程中，双方沟通不畅，影响工程进度。

注意事项：建立良好的沟通机制，确保信息畅通。

解决办法：双方应定期召开协调会议，及时沟通工程进展、问题解决及合作事宜，确保信息畅通。

8.问题：合同履行过程中，法律法规或政策发生重大变化，影响合同履行。

注意事项：关注政策法规动态，及时调整合同内容。

解决办法：双方应密切关注政策法规动态，如遇重大变化，可协商调整合同内容，确保合同继续有效履行。

9.问题：合同解除后，双方对合同解除后的债权债务处理存在争议。

注意事项：明确合同解除后的债权债务处理。

解决办法：双方应协商确定合同解除后的债权债务处理方案，包括但不限于剩余工程款、违约责任等，必要时可依法提起诉讼。

10.问题：合同履行过程中，双方对合同解释存在分歧。

注意事项：严格按照合同条款解释合同内容。

解决办法：双方应严格按照合同条款解释合同内容，如存在分歧，可咨询法律专业人士或申请仲裁。

本合同/协议适用场景：

1.交通枢纽升级改造项目：适用于甲方为交通枢纽业主或管理者，乙方为具有相关资质的施工单位，双方就交通枢纽升级改造项目达成一致，签订总承包合同。

2.建设工程合同：适用于任何新建、扩建、改建的建筑工程项目，包括交通枢纽、公共设施、住宅小区等，甲方作为建设单位，乙方作为施工单位。

3.公共基础设施项目：适用于涉及公共利益的工程项目，如道路、桥梁、隧道等，甲方为项目业主，乙方为项目承包商。

4.工程项目管理合同：适用于甲方为工程项目的业主或管理者，乙方为项目管理单位，双方就项目管理工作达成一致。

5.设计施工一体化合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为设计施工一体化承包商，双方就工程设计、施工及后期服务达成一致。

6.施工总承包合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为施工总承包商，乙方负责项目的施工全过程。

7.工程监理合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为工程监理单位，乙方负责对工程项目进行监督管理。

8.专业分包合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为专业分包商，乙方负责工程项目中特定专业工程的施工。

9.工程咨询合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为工程咨询机构，乙方提供项目咨询、评估、管理等服务。

10.工程服务合同：适用于甲方为工程项目业主，乙方为提供工程相关服务的企业，如设备安装、维修、保养等。

11.工程改造合同：适用于甲方为现有工程项目业主，乙方为改造施工单位，双方就工程改造项目达成一致。

12.工程合作开发合同：适用于甲方为项目业主，乙方为合作伙伴，双方共同开发工程项目。

13.工程投