2025年亲子乐园分期付款协议

2025年亲子乐园分期付款协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方有意在2025年内投资建设一座亲子乐园，乙方作为该项目的施工单位，双方经友好协商，本着平等互利、诚信合作的原则，就亲子乐园的建设项目达成如下分期付款协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在亲子乐园建设项目中的分期付款事宜，确保项目的顺利进行。

二、签订背景

鉴于甲方在2025年内投资建设亲子乐园，乙方具备相应的施工资质，双方经过充分沟通，决定签订本协议，以保障双方的合法权益。

三、合同内容

1.甲方负责提供亲子乐园建设项目的相关资料，乙方负责按照甲方要求进行施工。

2.乙方在施工过程中，严格按照国家有关法律法规和工程质量标准执行。

3.双方根据项目进度，按照约定的分期付款比例支付工程款。

四、合同履行

1.甲方在项目开工前，向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。

2.甲方在项目主体结构封顶后，向乙方支付合同总金额的30%。

3.甲方在项目竣工验收合格后，向乙方支付合同总金额的40%。

4.甲方在项目投入使用后，向乙方支付合同总金额的10%。

五、争议解决

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方根据甲方要求，负责亲子乐园的建设施工，包括但不限于场地平整、主体结构建设、装饰装修、设备安装、绿化工程等。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

3.乙方应按时完成施工任务，确保项目按期竣工。

二、质量标准

1.乙方施工过程中，必须遵循国家相关工程质量标准，确保工程质量达到设计要求。

2.乙方应定期对施工现场进行质量检查，发现问题及时整改。

3.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，乙方应予以配合。

三、价格支付

1.本协议总价款为人民币__________元，乙方按照以下分期付款方式进行支付。

2.预付款：项目开工前，甲方支付乙方合同总金额的20%作为预付款。

3.进度款：甲方在项目主体结构封顶后，支付乙方合同总金额的30%。

4.竣工验收款：甲方在项目竣工验收合格后，支付乙方合同总金额的40%。

5.保修金：甲方在项目投入使用后，支付乙方合同总金额的10%作为保修金，保修期满后无质量问题，乙方退还甲方。

6.乙方在施工过程中发生的其他费用，甲方应按照实际发生额支付。

四、保密条款

1.甲方和乙方对本协议内容以及项目相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本协议签订之日起至项目竣工后三年。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的0.1%作为违约金。

2.甲方未按约定时间支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的0.1%作为违约金。

3.任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

七、合同解除

1.在本协议履行过程中，任何一方违反本协议约定，致使合同目的无法实现，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本协议约定，处理善后事宜。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量标准完成施工任务。

b.甲方有权对施工过程中的质量进行检查和监督。

c.甲方有权根据项目进展情况，调整付款计划。

d.甲方有权在合同约定的范围内，对施工图纸和设计要求进行调整。

e.甲方有权在合同履行过程中，要求乙方提供相关证明文件和资料。

2.义务：

a.甲方应按照约定的时间、地点和方式向乙方支付工程款项。

b.甲方应按时提供施工图纸、设计要求和相关技术资料。

c.甲方应负责协调解决施工过程中遇到的外部问题，如土地征用、环保审批等。

d.甲方应保证施工过程中的安全，遵守国家有关安全生产法律法规。

e.甲方应配合乙方进行施工协调，确保施工顺利进行。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方按照约定支付工程款项。

b.乙方有权在施工过程中，根据实际情况提出合理的变更建议。

c.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工场地、临时设施等。

d.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。

2.义务：

a.乙方应按照约定的时间、地点和方式完成施工任务。

b.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工。

c.乙方应确保施工过程中的工程质量，符合国家相关标准。

d.乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

e.乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供施工进度报告、质量检验报告等文件。

三、合作方式

1.甲乙双方应定期召开协调会议，讨论项目进度、工程质量、付款计划等问题。

2.甲方应指定专人负责与乙方的沟通和协调工作，乙方应指定专人配合甲方的工作。

3.甲乙双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中遇到的问题。

4.甲方和乙方应共同遵守国家相关法律法规，确保项目顺利进行。

5.甲方和乙方应共同努力，确保项目按时、按质、按预算完成。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格并交付甲方使用之日止。

2.合同期限包括施工期限和保修期限，具体期限由双方在合同中约定。

二、合同的变更

1.合同在履行过程中，如遇不可抗力因素或其他特殊情况，致使合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.变更协议与本合同具有同等法律效力，未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

三、合同的解除

1.任何一方违反合同约定，致使合同目的无法实现，对方有权解除合同。

2.发生以下情形之一的，合同自动解除：

a.乙方未按约定完成施工任务，经甲方催告后仍未履行；

b.甲方未按约定支付工程款，经乙方催告后仍未履行；

c.合同约定的其他解除条件成就。

3.合同解除后，双方应按照本合同约定，处理善后事宜。

四、终止条件

1.项目竣工验收合格，甲方接收项目并投入使用，合同终止。

2.双方协商一致解除合同，合同终止。

3.因不可抗力导致合同无法履行，合同终止。

五、争议解决机制

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同义务。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，应提交__________（地名）人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同经双方签字（或盖章）后生效，具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等，导致合同无法履行。

2.违约责任：指合同当事人违反合同约定的义务，应当承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

3.补充协议：指对原合同内容进行补充或修改的协议，其法律效力等同于原合同。

4.竣工验收：指项目完成后，由甲方组织相关部门对项目进行质量、安全、环保等方面的检查，确认项目符合合同要求。

5.善后事宜：指合同解除或终止后，双方应当处理的相关事宜，如工程款的结算、设施设备的交接、遗留问题的解决等。

6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中，对于合同条款的理解或执行发生的分歧，采取的解决争议的方法。

7.法律适用：指在解决合同纠纷时，应当适用的法律规范。

8.管辖法院：指有权对合同纠纷进行审判的法院，通常由法律或当事人约定。

9.合同生效：指合同当事人达成合意，合同内容对当事人产生法律约束力的状态。

10.法律约束力：指合同依法成立后，对合同当事人具有强制性的效力，当事人应当遵守合同约定。

11.书面形式：指合同以文字、符号或图形等形式记载，并由当事人签字或盖章的合同形式。

12.法律法规：指国家制定或认可，具有普遍约束力的规范性文件，包括法律、行政法规、地方性法规等。

13.质量标准：指产品或工作应当达到的质量要求，通常由国家标准、行业标准或企业标准规定。

14.施工图纸：指施工过程中应遵循的图形文件，包括建筑、结构、设备、装饰等设计图纸。

15.设计要求：指合同中对设计内容的具体规定和标准。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题**：施工过程中，乙方未能按照约定的工期完成施工任务。

**注意事项**：确保施工计划合理，监督施工进度，及时沟通协调。

**解决办法**：

-甲方应定期检查施工进度，发现问题及时与乙方沟通。

-如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

-甲方可根据实际情况调整付款计划，确保乙方有足够的资金支持进度。

2.**问题**：项目施工过程中出现质量问题。

**注意事项**：严格质量监控，确保施工符合国家标准。

**解决办法**：

-甲方应设立质量监督小组，对施工过程进行监督。

-乙方应立即整改质量问题，并采取措施防止类似问题再次发生。

-如质量问题严重影响项目使用，甲方有权要求乙方重新施工或赔偿损失。

3.**问题**：甲方未按时支付工程款。

**注意事项**：确保资金充足，合理规划资金使用。

**解决办法**：

-甲方应提前做好资金预算，确保按时支付工程款。

-如因甲方原因导致付款延迟，甲方应向乙方支付违约金。

-双方可协商调整付款计划，以缓解资金压力。

4.**问题**：合同履行过程中，双方对合同条款的理解产生分歧。

**注意事项**：合同条款应明确具体，避免歧义。

**解决办法**：

-双方应仔细阅读合同条款，确保理解一致。

-如出现分歧，应及时沟通，寻求双方都能接受的解决方案。

-可考虑邀请第三方中介机构进行调解。

5.**问题**：合同履行过程中，因不可抗力导致项目无法继续。

**注意事项**：了解并遵守不可抗力条款。

**解决办法**：

-双方应根据合同约定，确认不可抗力事件的发生。

-如项目无法继续，双方应协商确定后续处理方案，包括合同解除或变更等。

-双方应保留相关证据，以备后续可能的争议解决。

6.**问题**：合同终止后的善后事宜处理。

**注意事项**：明确合同终止后的责任和义务。

**解决办法**：

-双方应在合同中明确善后事宜的处理流程和责任分配。

-如有遗留问题，双方应协商解决，确保项目顺利交接。

本合同/协议适用场景：

1.亲子乐园建设项目：适用于甲方作为投资方，乙方作为施工单位，就亲子乐园的建设项目签订的分期付款协议。

2.分期付款合同：适用于任何需要分期付款的建设、装修、设备采购等项目，双方约定分期支付工程款项。

3.建设工程合同：适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。

4.质量保证合同：适用于要求施工单位提供质量保证的场合，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

5.付款计划管理：适用于需要制定和执行详细付款计划的场合，确保项目资金的有效管理和使用。

6.保密协议：适用于涉及商业秘密、技术秘密或其他敏感信息的场合，保护双方的商业利益。

7.争议解决：适用于合同履行过程中可能出现的争议，提供解决争议的机制和途径。

8.法律适用与管辖：适用于需要明确合同适用法律和管辖法院的场合，确保合同纠纷的公正解决。

9.合同变更与解除：适用于合同履行过程中，因各种原因需要变更或解除合同的情况。

10.项目管理：适用于涉及项目进度管理、质量管理、成本控制等方面的合同，确保项目顺利进行。

11.不可抗力条款：适用于合同履行过程中可能遇到不可抗力事件的场合，保护双方在不可抗力影响下的合法权益。

12.善后处理：适用于合同终止或解除后，需要处理善后事宜的场合，确保双方的权益得到妥善处理。

所需附件列表：

1.施工图纸：包括建筑、结构、设备、装饰等设计图纸，以及相关的设计说明和技术要求。

2.设计要求文件：详细列出项目的设计标准、功能要求、材料规格等。

3.工程量清单：详细列出项目所需的各项工程量，包括材料、人工、机械等费用。

4.质量保证文件：包括施工单位的质量保证体系、质量管理制度、质量检验报告等。

5.工程进度计划：详细列出项目的施工进度安排，包括各个阶段的开始和结束时间。

6.付款计划表：详细列出项目的分期付款安排，包括每个支付节点和相应的付款金额。

7.保密协议：双方签订的保密协议，确保项目信息的安全。

8.不可抗力事件证明：如发生不可抗力事件，需提供相关证明文件。

9.争议解决相关文件：包括调解、仲裁或诉讼过程中产生的文件。

1