2024版建设工程标准合同.文档全文预览

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程标准合同.文档全文预览本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5施工图纸1.6工程量清单1.7合同价格1.8工期1.9质量标准1.10材料和设备1.11变更1.12违约1.13争议解决1.14合同的生效、变更和终止2.合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术标准和要求2.7图纸2.8已标价工程量清单2.9其他合同文件3.合同的履行3.1承包人的义务3.2发包人的义务3.3监理人的职责3.4设计人的职责3.5施工过程中的变更3.6工程进度和质量的控制3.7材料和设备的供应3.8安全文明施工3.9环境保护4.合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2预付款4.3工程进度款4.4竣工结算4.5价格调整4.6支付方式5.工期与进度5.1工期的约定5.2工期的延长5.3工程进度计划5.4工程进度款的支付与扣除6.质量与检验6.1质量标准6.2检验和试验6.3工程质量的评定6.4质量问题的处理7.材料和设备7.1材料和设备的要求7.2材料和设备的供应与验收7.3材料和设备的使用7.4材料和设备的质量保证8.变更管理8.1变更的范围和程序8.2变更的费用和时间调整8.3变更的支付9.违约责任9.1承包人的违约9.2发包人的违约9.3违约责任的处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解10.3争议的仲裁或诉讼11.合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止12.一般规定12.1语言文字12.2法律法规12.3合同的传递12.4合同的保密13.合同的附件13.1附件的说明13.2附件的效力14.其他条款14.1不可抗力14.2税收14.3保险14.4知识产权14.5许可和批准14.6通知14.7双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同协议书的要求，承担工程建设项目的主体责任，具有合同权利和义务的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指根据本合同协议书的要求，承担工程建设的实施责任，具有合同权利和义务的法人或其他组织。1.3监理人监理人是指根据本合同协议书的要求，对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等进行监督管理的法人或其他组织。1.4设计人设计人是指根据本合同协议书的要求，承担工程建设项目的设计任务的法人或其他组织。1.5施工图纸施工图纸是指由设计人根据工程设计要求，按照一定的比例和规范绘制的，用以指导施工的图纸。1.6工程量清单工程量清单是指根据施工图纸和工程设计要求，列明工程各项工程量及其工程量的明细表。1.7合同价格合同价格是指承包人完成合同约定的工程量清单所列各项工程量，按照本合同的约定支付给承包人的价款。1.8工期工期是指承包人完成合同约定的全部工程的时间期限，按照本合同的约定计算。1.9质量标准质量标准是指根据国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定，对工程质量的要求。1.10材料和设备材料和设备是指用于工程建设的原材料、构配件、设备等。1.11变更变更是指在合同履行过程中，因特殊情况需要对合同的内容进行修改或调整。1.12违约违约是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的情况。1.13争议解决争议解决是指合同当事人之间因合同履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决争议。1.14合同的生效、变更和终止合同的生效、变更和终止是指合同在符合法律法规、合同约定和双方意思表示的情况下，产生法律效力的起始、变更和终止。第八条合同文件的组成8.1合同协议书合同协议书是本合同的核心文件，由合同当事人双方签署，明确了合同双方的权利和义务。8.2中标通知书中标通知书是发包人根据招标结果，向承包人发出的确认承包人为中标人的书面文件。8.3投标书及其附件投标书及其附件是承包人根据发包人的招标文件和要求，提交的包括工程报价、施工方案等内容的书面文件。8.4专用合同条款专用合同条款是本合同当事人根据工程项目的特点和需要，对通用合同条款进行修改、补充或增加的条款。8.5通用合同条款通用合同条款是本合同当事人约定的一般性、原则性的合同条款，适用于各类工程建设项目。8.6技术标准和要求技术标准和要求是本合同约定的工程质量、安全、环保等方面的技术要求。8.7图纸图纸是设计人根据工程设计要求，按照一定的比例和规范绘制的，用以指导施工的图纸。8.8已标价工程量清单已标价工程量清单是承包人根据工程量清单和工程设计要求，标明各项工程量的价格的明细表。8.9其他合同文件其他合同文件是指除上述文件外，本合同当事人认为有必要附带的文件，如招投标文件、设计文件等。第九条合同的履行9.1承包人的义务承包人应按照合同约定，完成工程建设的实施，确保工程质量、安全、进度和投资控制等满足发包人的要求。9.2发包人的义务发包人应按照合同约定，提供施工场地、施工条件、材料和设备等，并按时支付合同价款。9.3监理人的职责监理人应按照合同约定，对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等进行监督管理，确保工程顺利进行。9.4设计人的职责设计人应按照合同约定，承担工程建设项目的设计任务，确保设计质量满足发包人和承包人的要求。9.5施工过程中的变更施工过程中，如发生变更，应按照本合同的变更管理条款进行处理。9.6工程进度和质量的控制承包人应按照合同约定的工程进度和质量要求，组织施工，确保工程按期完成且质量合格。9.7材料和设备的供应承包人应按照合同约定，负责材料和设备的供应、验收和保管，确保材料和设备的质量、数量和进度满足施工需要。9.8安全文明施工承包人应按照合同约定，加强施工现场的安全文明施工管理，确保施工现场的安全、卫生和环保。9.9环境保护承包人应按照合同约定，加强施工现场的环境保护，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第十条合同价格与支付10.1合同价格的确定合同价格根据投标书及其附件中的工程报价确定，包括工程量清单中的各项工程量价格。10.2预付款发包人应在合同签订后一定时间内，向承包人支付预付款，预付款的金额和支付时间按照合同约定执行。10.3工程进度款承包人完成合同约定的工程量清单所列各项工程量，发包人应按照工程进度和合同约定支付工程进度款。10.4竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算申请，发包人按照合同约定进行审核和支付。10.5价格调整施工过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，合同价格可以根据本合同的约定进行调整。10.6支付方式合同价款的支付方式按照合同约定执行，可以是现金、转账等方式。第十一条工期与进度11.1工期的约定工期是指承包人完成合同约定的全部工程的时间期限，按照本合同的约定计算。11.2工期的延长如因特殊情况导致工期延误，承包人应向发包人提出工期延长的申请，经发包人同意后，工期可以相应延长。11.3工程进度计划承包人应根据合同约定的工期，制定工程进度计划，并报发包人和监理人备案。11.4工程进度款的支付与扣除发包人应按照承包人提交的工程进度计划和实际完成的工程量，支付工程进度款。如发生工期延误，可以根据合同约定扣除相应的违约金。第十二条第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：中标通知书附件3：投标书及其附件附件4：专用合同条款附件5：通用合同条款附件6：技术标准和要求附件7：图纸附件8：已标价工程量清单附件9：其他合同文件（如招投标文件、设计文件等）附件1的具体要求：合同协议书应由合同当事人双方签署，明确双方的权利和义务。附件2的具体要求：中标通知书应由发包人根据招标结果，向承包人发出的确认承包人为中标人的书面文件。附件3的具体要求：投标书及其附件应包括工程报价、施工方案等内容的书面文件。附件4的具体要求：专用合同条款应由本合同当事人根据工程项目的特点和需要，对通用合同条款进行修改、补充或增加的条款。附件5的具体要求：通用合同条款应适用于各类工程建设项目，包括合同当事人约定的一般性、原则性的合同条款。附件6的具体要求：技术标准和要求应包括工程质量、安全、环保等方面的技术要求。附件7的具体要求：图纸应由设计人根据工程设计要求，按照一定的比例和规范绘制的，用以指导施工的图纸。附件8的具体要求：已标价工程量清单应由承包人根据工程量清单和工程设计要求，标明各项工程量的价格的明细表。附件9的具体要求：其他合同文件应包括除上述文件外，本合同当事人认为有必要附带的文件，如招投标文件、设计文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程建设的实施，导致工程质量、安全、进度和投资控制等不符合发包人的要求。2.发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料和设备等，或未能按时支付合同价款。3.监理人未能按照合同约定对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等进行监督管理，导致工程顺利进行。4.设计人未能按照合同约定承担工程建设项目的设计任务，导致设计质量不符合发包人和承包人的要求。5.承包人未按照合同约定的工程进度和质量要求组织施工，导致工程不能按期完成或质量不合格。6.承包人未按照合同约定供应、验收和保管材料和设备，导致材料和设备的质量、数量和进度不符合施工需要。7.承包人未按照合同约定加强施工现场的安全文明施工管理，导致施工现场的安全、卫生和环保不符合要求。违约责任认定标准：1.违约责任的认定应根据合同约定的违约责任条款进行。2.违约责任的认定应考虑违约行为的性质、情节严重程度、对工程的影响等因素。3.违约责任的认定应遵循公平、合理、诚实信用的原则。示例说明：如承包人未能按照合同约定完成工程建设的实施，导致工程质量、安全、进度和投资控制等不符合发包人的要求，承包人应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人和承包人之间，为实现特定目的，明确双方权利义务关系的协议。2.发包人：发包人是指根据本合同协议书的要求，承担工程建设项目的主体责任，具有合同权利和义务的法人或其他组织。3.承包人：承包人是指根据本合同协议书的要求，承担工程建设的实施责任，具有合同权利和义务的法人或其他组织。4.监理人：监理人是指根据本合同协议书的要求，对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等进行监督管理的法人或其他组织。5.设计人：设计人是指根据本合同协议书的要求，承担工