二零二五年度35KV变电站施工期间通信设施建设合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度35KV变电站施工期间通信设施建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目内容3.1通信设施建设内容3.2设备规格及数量3.3施工技术要求4.项目投资与费用4.1项目总投资4.2费用构成4.3费用支付方式5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工进度计划5.3质量保证措施5.4安全生产措施6.通信设施安装与调试6.1安装工程量清单6.2调试标准及要求6.3调试期限7.交付与验收7.1交付条件7.2验收标准7.3验收程序7.4验收时间8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.合同生效与终止11.1生效条件11.2生效日期11.3终止条件11.4终止程序12.合同附件12.1附件一：通信设施建设详细清单12.2附件二：施工图纸及技术规范12.3附件三：合同双方授权代表名单13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知送达14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：电力公司甲方地址：省市区街道号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方乙方名称：通信设备有限公司乙方地址：省市区街道号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56781.3双方联系方式1.3.3通讯地址确认：双方已确认通讯地址的准确性，并在合同副本上签字确认。2.项目概述2.1项目名称二零二四年度35KV变电站施工期间通信设施建设2.2项目地点省市区变电站2.3项目规模本项目涉及通信设备安装约100套，线路铺设约5000米。2.4项目工期自合同生效之日起60个工作日内完成通信设施建设。3.项目内容3.1通信设施建设内容3.1.1通信设备安装3.1.2通信线路铺设3.1.3通信设备调试3.2设备规格及数量通信设备规格详见附件一：通信设施建设详细清单。3.3施工技术要求3.3.1严格按照国家相关标准和规范进行施工。3.3.2确保通信设备安装牢固、线路铺设规范、调试合格。4.项目投资与费用4.1项目总投资项目总投资为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。4.2费用构成4.2.1设备采购费用4.2.2安装调试费用4.2.3材料费用4.2.4人工费用4.3费用支付方式4.3.1乙方在合同签订后5个工作日内提交详细的费用预算及支付计划。4.3.2甲方按乙方提交的支付计划分阶段支付。5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.1.1乙方成立项目组，负责项目的具体实施。5.1.2项目组人员配备及职责详见附件三：合同双方授权代表名单。5.2施工进度计划5.2.1乙方需在合同签订后5个工作日内提交详细的施工进度计划。5.2.2甲方对施工进度计划进行审核，如有异议，双方协商调整。5.3质量保证措施5.3.1乙方应确保通信设备质量符合国家标准。5.3.2乙方应严格按照施工技术要求进行施工。5.3.3甲方有权对施工过程进行监督。6.通信设施安装与调试6.1安装工程量清单详见附件一：通信设施建设详细清单。6.2调试标准及要求6.2.1通信设备调试应达到设计要求。6.2.2调试过程中，乙方需提供详细的技术参数及测试数据。6.3调试期限6.3.1通信设备安装完成后，乙方应在3个工作日内完成调试。6.3.2调试不合格，乙方需在接到通知后24小时内进行整改。8.合同甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务。8.1.2甲方有权对乙方施工过程进行监督。8.1.3甲方有权要求乙方提供施工进度报告和验收申请。8.2甲方义务8.2.1甲方应按照合同约定提供项目场地和所需材料。8.2.2甲方应按时支付合同款项。8.2.3甲方应配合乙方进行施工。9.合同乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务。9.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。9.1.3乙方有权获得合同约定的报酬。9.2乙方义务9.2.1乙方应按照合同约定进行施工。9.2.2乙方应保证施工质量和安全。9.2.3乙方应按时提交施工进度报告和验收申请。10.通信设施建设进度与质量10.1进度安排10.1.1通信设施建设进度按照合同附件二：施工进度计划执行。10.1.2乙方应在合同规定的时间内完成通信设施建设。10.2质量标准10.2.1通信设施建设质量应符合国家标准和合同要求。10.2.2乙方应按照合同约定进行质量检查和控制。10.2.3甲方有权对通信设施建设质量进行监督。11.通信设施验收与交付11.1验收标准11.1.1通信设施验收标准详见合同附件一：通信设施建设详细清单。11.1.2验收应在通信设施建设完成后进行。11.2验收程序11.2.1乙方应提交验收申请。11.2.2甲方组织验收。11.2.3验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改。12.保密条款12.1双方应对项目信息保密。12.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露项目信息。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力事件。13.1.3一方严重违约。13.2合同终止程序13.2.1双方书面通知对方。13.2.2协商解决相关事宜。14.合同附件清单14.1附件一：通信设施建设详细清单14.2附件二：施工进度计划14.3附件三：合同双方授权代表名单第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义与范围15.1第三方定义第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的、提供专业服务、咨询或协助的非合同主体，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量检测、进度控制、风险评估、合同纠纷调解等。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲乙双方需共同决定是否引入第三方介入。16.1.2双方应书面确认第三方的选择，并明确第三方介入的具体事项。16.2介入合同16.2.1第三方介入的，甲乙双方应与第三方签订专门的介入合同。16.2.2介入合同应包含第三方的职责、权利、义务、费用及违约责任等内容。17.第三方责任限额17.1责任限额设定17.1.1第三方的责任限额应根据其介入合同中约定的责任范围和金额设定。17.1.2责任限额应考虑第三方的专业能力、行业标准和市场惯例。17.2责任承担17.2.1第三方在执行本合同时，若因其过错导致项目损失，应在责任限额内承担责任。17.2.2第三方责任限额不影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。18.1.2第三方有权根据合同约定，对项目进行监督检查。18.1.3第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。18.2.2第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。18.2.3第三方应按时提交工作报告和验收报告。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的介入合同，甲方应按合同约定向第三方支付费用，并配合第三方的工作。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于甲乙双方签订的介入合同，乙方应按合同约定向第三方支付费用，并允许第三方进入施工场地进行检查。19.3第三方与项目相关方的关系第三方与项目相关方（如供应商、承包商等）的关系基于各自签订的合同，第三方在履行职责时，应尊重各方的合同权利和义务。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决。20.2争议解决机构若协商不成，争议可提交至合同约定的争议解决机构或法院解决。21.第三方介入的终止21.1终止条件第三方介入合同到期、双方协商一致解除或因第三方原因无法继续履行时，第三方介入终止。21.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：通信设施建设详细清单要求：详细列出项目所需通信设备的型号、规格、数量、单价及总价。说明：本附件为项目设备采购和安装的重要依据，需甲方、乙方和第三方共同确认无误。2.附件二：施工进度计划要求：明确列出项目各阶段的开始和结束时间，包括设备安装、调试、验收等。说明：本附件用于指导项目施工进度，确保项目按计划完成。3.附件三：合同双方授权代表名单要求：列出甲乙双方授权代表姓名、职务、联系方式等。说明：本附件用于确认授权代表的身份，确保合同履行过程中的沟通顺畅。4.附件四：第三方介入合同要求：详细规定第三方介入的范围、职责、权利、义务、费用及违约责任。说明：本附件为第三方介入的重要文件，需甲乙双方和第三方共同签订。5.附件五：质量检测报告要求：详细记录通信设施建设过程中的质量检测数据，包括设备、线路等。说明：本附件用于证明项目质量符合合同要求。6.附件六：验收报告要求：详细记录项目验收结果，包括设备、线路等。说明：本附件为项目交付的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：甲乙双方应严格按照合同约定履行义务，任何一方违反约定即构成违约。2.违约责任认定标准要求：违约责任认定应依据合同约定、法律法规及行业规范。2.1甲方违约违约行为：未按时支付合同款项。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五。示例：若甲方逾期支付款项一个月，乙方有权要求甲方支付违约金。2.2乙方违约违约行为：未按时完成项目进度。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为逾期完成进度金额的千分之五。示例：若乙方逾期完成项目一个月，甲方有权要求乙方支付违约金。2.3第三方违约违约行为：未按时提交工作报告或验收报告。责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金为逾期提交报告金额的千分之五。示例：若第三方逾期提交报告一个月，甲乙双方有权要求第三方支付违约金。全文完。二零二四年度35KV变电站施工期间通信设施建设合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义1.3合同适用范围2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3施工进度计划5.通信设施建设内容5.1通信设施清单5.2设备选型要求5.3施工质量标准6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工管理人员职责6.3施工现场管理7.技术要求与规范7.1技术标准7.2施工规范7.3设备验收标准8.施工合同价款8.1合同总价8.2分包合同价款8.3付款方式及期限9.交付与验收9.1交付条件9.2验收标准9.3验收程序10.施工过程中的变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.施工过程中的索赔11.1索赔范围11.2索赔程序11.3索赔金额12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同签订背景本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在甲方35KV变电站施工期间负责通信设施建设达成一致，特订立本合同。1.2合同目的与意义本合同的签订旨在确保35KV变电站施工期间的通信设施建设顺利进行，保障施工信息畅通，提高施工效率，降低施工风险。1.3合同适用范围本合同适用于乙方在甲方35KV变电站施工期间，负责通信设施的设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等工作。第二条双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称：__________甲方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________2.2乙方基本信息乙方名称：__________乙方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三条工程概况3.1工程名称35KV变电站通信设施建设3.2工程地点__________3.3工程规模__________3.4工程内容包括通信线路、通信设备、通信系统等通信设施的建设。第四条施工进度安排4.1施工阶段划分施工阶段分为设计、采购、施工、调试、验收等五个阶段。4.2各阶段工期设计阶段：____天采购阶段：____天施工阶段：____天调试阶段：____天验收阶段：____天4.3施工进度计划详见附件一《施工进度计划表》。第五条通信设施建设内容5.1通信设施清单详见附件二《通信设施清单》。5.2设备选型要求设备选型应满足国家相关标准，确保设备的可靠性、稳定性、安全性。5.3施工质量标准施工质量应符合国家相关标准和规范要求，确保工程质量达到优良等级。第六条施工组织与管理6.1施工组织机构详见附件三《施工组织机构图》。6.2施工管理人员职责详见附件四《施工管理人员职责表》。6.3施工现场管理施工现场应保持整洁、有序，确保施工安全。第七条技术要求与规范7.1技术标准通信设施建设应符合国家相关技术标准，如GB/T3365、GB/T3366等。7.2施工规范施工过程应符合国家相关施工规范，如GB50208、GB50210等。7.3设备验收标准设备验收应符合国家相关验收标准，如GB/T3367、GB/T3368等。第八条施工合同价款8.1合同总价本合同总价为人民币____元整。8.2分包合同价款如涉及分包合同，分包合同价款应在总合同价款中明确列出。8.3付款方式及期限1.乙方在签订合同后____个工作日内，向甲方提交付款申请，甲方应在____个工作日内支付合同价款的____%作为预付款。2.施工过程中，每完成一个施工阶段，乙方应向甲方提交付款申请，甲方应在____个工作日内支付该阶段合同价款的____%。3.工程验收合格后____个工作日内，甲方支付合同价款的____%。4.保修期满后，甲方支付合同价款的____%作为质保金。第九条交付与验收9.1交付条件1.乙方完成通信设施建设，并确保其符合合同约定的质量标准。2.乙方完成所有技术文件的编制和提交。9.2验收标准1.通信设施应符合国家相关标准和规范要求。2.设备性能、功能应满足设计要求。3.施工质量达到优良等级。9.3验收程序1.乙方完成通信设施建设后，应向甲方提交验收申请。2.甲方应在____个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方应在____个工作日内进行整改。3.验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。第十条施工过程中的变更10.1变更范围包括但不限于设计变更、工程量变更、设备选型变更等。10.2变更程序1.任何变更均需经双方协商一致。2.乙方应在变更实施前向甲方提交变更申请，甲方应在____个工作日内予以答复。3.变更费用根据实际情况协商确定。10.3变更费用变更费用由变更原因所产生，按实际发生费用计算，并在合同总价中予以调整。第十一条施工过程中的索赔11.1索赔范围包括但不限于工期延误、工程量增加、设备故障等。11.2索赔程序1.乙方应在索赔事件发生后____个工作日内向甲方提出索赔申请。2.甲方应在____个工作日内对索赔申请进行审查，并给出答复。11.3索赔金额索赔金额根据实际情况协商确定，并在合同总价中予以调整。第十二条违约责任12.1违约情形包括但不限于未按时完成施工、质量不合格、未按约定支付款项等。12.2违约责任1.乙方违约的，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。2.甲方违约的，应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。12.3违约处理违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序1.双方应在争议发生后____个工作日内协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。14.2合同终止条件1.合同约定的工期届满，且乙方完成全部合同内容。2.双方协商一致解除合同。14.3合同解除与终止后的处理2.合同解除或终止后，双方应相互结算已发生的费用。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）项目咨询与规划；（2）施工监理与监督；（3）设备检测与评估；（4）项目验收与审计；（5）其他甲乙双方约定的服务。第二条第三方介入的流程与条件2.1第三方介入的流程（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项及需求；（2）甲乙双方共同邀请符合条件的第三方参与；（3）第三方提交服务方案及报价；（4）甲乙双方对第三方进行考察与评估；（5）确定第三方并签订服务协议。2.2第三方介入的条件（1）第三方应具备相应的资质和业绩；（2）第三方应具备履行合同所需的专业能力和技术力量；（3）第三方应承诺遵守国家法律法规和本合同约定。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照本合同约定及服务协议的要求，履行相应的服务职责；（2）第三方应保证其提供的服务质量，对因服务质量问题给甲乙双方造成的损失承担赔偿责任；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。3.2第三方的权利（1）第三方有权按照服务协议的要求，获取甲乙双方提供的相关资料和必要的工作条件；（2）第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用；（3）第三方有权根据项目实际情况提出合理化建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分（1）甲方负责项目整体管理，对第三方的服务进行监督和协调；（2）甲方负责支付第三方服务费用；（3）甲方对第三方的服务质量进行评价和考核。4.2第三方与乙方的划分（1）乙方负责施工项目的具体实施，对第三方的服务进行配合；（2）乙方负责按照第三方的建议进行施工调整；（3）乙方对第三方的服务提出意见和建议。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在签订服务协议时协商确定；（2）第三方责任限额不得低于本合同约定乙方责任限额的50%。5.2第三方责任限额的适用范围（1）第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应按照责任限额承担赔偿责任；（2）第三方责任限额不适用于因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更（1）甲乙双方协商一致，可对第三方介入的事项及需求进行变更；（2）变更后的服务协议应经甲乙双方和第三方签字确认。6.2第三方介入的终止（1）合同约定的服务期限届满或服务目的实现；（2）甲乙双方协商一致解除服务协议；（3）第三方因自身原因无法继续履行服务职责。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方服务费用的支付（1）第三方服务费用按照服务协议约定支付；（2）甲方负责支付第三方服务费用。7.2第三方服务费用的调整（1）因第三方原因导致服务费用增加的，由第三方承担；（2）因不可抗力等原因导致服务费用减少的，由甲乙双方协商确定。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式（1）甲乙双方应通过友好协商解决第三方介入过程中产生的争议；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序（1）争议发生后，甲乙双方应在____个工作日内协商解决；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表详细要求：包含施工各阶段的时间节点、工作内容、责任人等信息。附件说明：作为合同附件，用于指导施工过程中的进度控制。2.附件二：通信设施清单详细要求：列出所有通信设施设备的名称、型号、数量、技术参数等信息。附件说明：作为合同附件，用于