2025年度城市景观照明弱电系统施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市景观照明弱电系统施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着我国城市化进程的加快，城市景观照明作为城市形象的重要组成部分，得到了广泛的关注。为提升城市夜景品质，甲方决定对城市景观照明弱电系统进行升级改造。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市景观照明弱电系统施工过程中的权利、义务，确保施工顺利进行，实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）城市景观照明：指在城市公共区域、道路、广场、公园等场所设置的照明设施，以美化城市夜景、提高城市形象为目的。（2）弱电系统：指城市景观照明系统中，用于传输信号、控制、监测等功能的电气设备。3.2关键词解释：（1）施工：指乙方按照甲方要求，对城市景观照明弱电系统进行设计、安装、调试等作业。（2）验收：指甲方对乙方完成的施工项目进行质量、安全等方面的检查，确认是否符合合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求进行施工。（2）有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。（3）有权对乙方完成的施工项目进行验收，并要求乙方对不合格项目进行整改。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求进行施工。（2）对施工过程中出现的质量问题负责整改，确保工程质量。（3）按照甲方要求，对施工项目进行自检，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：施工地点：____________________5.3合同履行方式：（1）乙方负责设计、采购、施工、调试等全过程。（2）甲方负责提供施工所需的相关资料、图纸等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方按照合同要求完成施工任务。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应签订合同终止协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，并按照甲方要求办理相关手续。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：根据项目需求，乙方提供的设计方案及图纸费用。（2）材料费：施工过程中所需各类材料、设备的费用。（3）人工费：施工过程中所需各类人工费用的总和。（4）施工费：包括施工、安装、调试等各项费用。（5）管理费：乙方在施工过程中产生的管理费用。（6）其他费用：合同约定或实际发生的其他费用。7.2支付方式：（1）甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。（2）工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。（3）支付方式为银行转账，具体账户信息由乙方提供。7.3支付时间：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付对应工程进度款的50%。（3）工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的40%。（4）工程保修期满后，甲方支付剩余工程款的10%。7.4支付条款：（1）甲方应在合同约定的支付时间内，按照约定的支付比例向乙方支付工程款。（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。（3）如因不可抗力等原因导致工程延期，甲方应按照合同约定支付工程款。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工所需的相关资料，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复费用及相应的赔偿责任。（3）乙方违反保密条款，泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金及赔偿金额以实际损失为准。（2）赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限：（1）自合同签订之日起至合同终止后三年。（2）保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、政府命令等。（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.2不可抗力事件：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方均不承担违约责任。（2）如不可抗力事件导致工程延期，双方应协商调整工期。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政策调整、政府命令等政府行为。（3）罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：（1）双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。（2）调解不成，可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。（3）仲裁不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同。（2）如一方需转让合同，应提前三十日书面通知对方。12.2不得转让的情形：（1）合同涉及国家秘密、商业秘密等。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对城市景观照明弱电系统施工项目的最终审批权。（2）乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或技术难题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，任何一方不得未经对方同意，将合同内容或相关权利转让给第三方。（2）未经甲方同意，乙方不得以任何形式对城市景观照明弱电系统进行非正常拆除、改装或改动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充必须以书面形式进行。（2）修改和补充的内容应当明确、具体。14.2修改和补充效力：（1）经甲乙双方签字确认的修改和补充，自签字之日起生效。（2）修改和补充的内容作为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应提供必要的施工条件和资料，确保乙方顺利施工。（2）乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开协调会，沟通施工进度和质量问题。（2）双方应相互配合，共同解决施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得单方面修改或解除。16.3增减条款：（1）任何一方不得擅自增减合同条款。（2）如需增减条款，双方应协商一致，并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度城市景观照明弱电系统施工设计图纸及说明书。2.甲乙双方签订的施工合同。3.施工现场平面布置图。4.施工过程中产生的各类技术文件和资料。5.工程验收报告及验收合格证明。6.付款凭证及结算单据。7.其他与合同履行相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付工程款。未按合同约定提供施工所需的相关资料。未按合同约定对施工项目进行验收。（2）乙方违约：未按时完成工程。施工过程中出现质量问题，未及时整改。违反保密条款，泄露商业秘密。2.违约行为的认定：（1）甲方违约的认定：以合同约定的支付时间、提供资料的时间及验收时间为准。（2）乙方违约的认定：以合同约定的施工时间、质量标准和保密条款为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.合同生效：指合同当事人之间就合同的主要条款达成一致意见，合同开始具有法律约束力。4.违约责任：指合同当事人因违反合同约定，应承担的法律后果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现的设计不合理或技术难题。解决办法：乙方应及时向甲方提出改进建议，并经甲方同意后进行修改。2.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方可采取法律手段维护自身权益。3.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，对问题进行整改，并向甲方报告整改情况。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决，协商不成可向合同签订地的人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：（1）第三方应承担其提供的设计、材料、设备等的质量责任。（2）第三方应确保其提供的货物符合国家相关标准和合同要求。2.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权在合同履行过程中对施工质量进行监督。3.第三方义务：（1）第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供货物和服务。（2）第三方应配合甲方和乙方完成工程验收工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。（2）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工条件。（3）乙方有权在施工过程中对设计进行必要的调整。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得因工程延期而导致的额外补偿。（2）乙方有权获得因甲方原因导致工程成本增加的补偿。（3）乙方有权获得因工程验收合格而应得的奖励。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金。（2）甲方未提供必要的施工条件，导致工程延期，应承担相应责任。（3）甲方不得无故变更设计方案，如需变更，应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程。（3）甲方有权对乙方提供的设计方案提出修改意见。2.甲方利益条款：（1）甲方有权获得因工程提前完成而获得的奖励。（2）甲方有权获得因乙方提供的设计方案优化而带来的效益。（3）甲方有权在工程验收合格后获得工程保修服务。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。（2）乙方未按甲方要求进行施工，导致工程延期或质量问题，应承担相应责任。（3）乙方不得在施工过程中擅自更改设计方案，如需更改，应经甲方同意。全文完。2025年度城市景观照明弱电系统施工合同1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同签订日期及地点第二章合同标的及范围2.1合同标的概述2.2工程范围及内容2.3工程量及工程量清单第三章工程设计及施工要求3.1设计依据及标准3.2施工图纸及技术要求3.3施工材料及设备要求第四章工程进度及工期安排4.1工程进度计划4.2工程工期安排4.3工期延误及处理第五章合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2工程进度款支付方式5.3验收合格后付款5.4结算及退款第六章质量要求及验收标准6.1质量标准及要求6.2工程验收程序6.3质量问题处理及整改第七章安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求及措施第八章合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除后的处理第九章违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序第十章合同解除后的处理10.1合同解除后的工作交接10.2合同解除后的工程验收10.3合同解除后的付款结算第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件第十三章合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人第十四章其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同份数及效力14.4其他约定事项合同编号2025100125第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：市城市管理局地址：市区路号法定代表人：乙方：市照明工程有限公司地址：市区路号法定代表人：1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：赵六1.3合同签订日期及地点签订日期：2025年3月15日签订地点：市区路号第二章合同标的及范围2.1合同标的概述本合同标的为市城市景观照明弱电系统施工项目。2.2工程范围及内容包括但不限于：照明线路铺设、灯具安装、控制系统调试、电源设备安装等。2.3工程量及工程量清单详见附件一：工程量清单。第三章工程设计及施工要求3.1设计依据及标准设计依据：国家及地方相关设计规范、标准。设计标准：符合甲方要求的设计标准。3.2施工图纸及技术要求施工图纸及技术要求详见附件二：施工图纸及技术要求。3.3施工材料及设备要求施工材料及设备要求详见附件三：施工材料及设备清单。第四章工程进度及工期安排4.1工程进度计划详见附件四：工程进度计划表。4.2工程工期安排合同工期为自合同生效之日起120天。4.3工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。第五章合同价款及支付方式5.1合同价款总额合同总价款为人民币壹佰万元整。5.2工程进度款支付方式工程进度款按工程进度计划分阶段支付，具体支付比例及时间节点详见附件五：工程进度款支付计划。5.3验收合格后付款工程验收合格后，甲方应在15个工作日内支付剩余工程款。5.4结算及退款合同履行完毕后，双方进行结算，如有退款，应在结算完成后10个工作日内办理退款手续。第六章质量要求及验收标准6.1质量标准及要求工程质量应符合国家及地方相关质量标准。6.2工程验收程序工程验收程序详见附件六：工程验收程序。6.3质量问题处理及整改如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后3日内进行整改，直至符合质量要求。第七章安全生产及环境保护7.1安全生产责任乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全。7.2安全生产措施详见附件七：安全生产措施。7.3环境保护要求及措施详见附件八：环境保护措施。第八章合同变更及解除8.1合同变更程序任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约严重，经对方催告后仍未采取补救措施；（3）双方协商一致决定解除合同。8.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照下列规定处理：（1）乙方应立即停止施工；（2）双方应进行工程验收，确定工程进度及质量；（3）按照合同约定结算剩余款项；（4）办理合同解除手续。第九章违约责任及争议解决9.1违约责任如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同解除后的处理10.1合同解除后的工作交接（1）乙方应将施工现场清理完毕；（2）双方应进行工程验收，确认工程进度及质量；（3）办理合同解除手续。10.2合同解除后的工程验收合同解除后的工程验收程序参照第六章的相关规定。10.3合同解除后的付款结算合同解除后的付款结算参照第五章的相关规定。第十一章合同附件11.1合同附件清单附件一：工程量清单附件二：施工图纸及技术要求附件三：施工材料及设备清单附件四：工程进度计划表附件五：工程进度款支付计划附件六：工程验收程序附件七：安全生产措施附件八：环境保护措施第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或合同解除后，合同终止。第十三章合同签署13.1合同签署日期合同签署日期：2025年3月15日13.2合同签署地点合同签署地点：市区路号13.3合同签署人甲方代表：_________乙方代表：_________第十四章其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并协商解决后续事宜。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数及效力本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.4其他约定事项双方对本合同内容如有其他约定，应在合同中明确约定。_________甲方（盖章）：市城市管理局_________乙方（盖章）：市照明工程有限公司_________签订日期：2025年3月15日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方负责工程前期的审批及协调工作条款说明：甲方应确保项目在施工前取得所有必要的政府审批文件，包括但不限于土地使用证、规划许可证、建设许可证等，并负责与相关部门协调，确保施工条件成熟。1.2甲方提供施工所需的场地和设施条款说明：甲方应负责提供施工现场，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水用电等，并确保场地在施工期间的安全性和适宜性。1.3甲方监督工程进度和质量条款说明：甲方应定期检查工程进度和质量，确保施工符合合同约定和国家相关标准，对于不符合要求的部分，甲方有权要求乙方进行整改。1.4甲方指定项目监理条款说明：甲方应指定一名具有相关资质的项目监理，对施工过程进行全程监督，监理费用由甲方承担。1.5甲方负责解决施工过程中的重大问题条款说明：在施工过程中，如遇重大问题，甲方应负责协调解决，包括但不限于设计变更、工期延误、材料供应等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程设计和施工条款说明：乙方应按照合同约定，完成工程设计和施工，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。2.2乙方承担设计风险条款说明：乙方应承担因设计原因导致的工程风险，包括但不限于设计错误、设计变更等。2.3乙方负责施工过程中的材料采购和供应条款说明：乙方应负责施工所需的材料采购和供应，确保材料质量符合合同要求。2.4乙方负责施工现场的管理和维护条款说明：乙方应负责施工现场的管理和维护，确保施工环境安全、整洁，并防止对周边环境造成影响。2.5乙方负责施工过程中的技术支持和服务条款说明：乙方应提供必要的技术支持和服务，确保工程顺利实施。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选任和职责条款说明：双方应共同选任具有资质的第三方中介机构，负责工程监理、质量检测、验收等工作。3.2第三方中介的费用及支付条款说明：第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定分摊，支付方式按合同规定执行。3.3第三方中介的报告和结论条款说明：第三方中介应在规定的时间内提交监理报告、质量检测报告和验收结论，双方应予以认可。3.4第三方中介的变更和终止条款说明：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并书面通知对方及第三方中介。3.5第三方中介的争议解决条款说明：若第三方中介与甲方或乙方产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。附加条款及说明结束。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸及技术要求3.施工材料及设备清单4.工程进度计划表5.工程进度款支付计划6.工程验收程序7.安全生产措施8.环境保护措施9.项目监理资质证明10.第三方中介机构资质证明11.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程进度。违约行为认定：经甲方书面通知，乙方未在规定时间内完成工程进度，且未提供合理的解释。2.违约行为：乙方提供的施工材料或设备不符合合同要求。违约行为认定：经第三方中介检测，乙方提供的材料或设备不符合合同规定的质量标准。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。违约行为认定：甲方未在约定的付款时间内支付工程款，且未提供合理的解释。4.违约行为：甲方未提供施工所需的场地和设施。违约行为认定：甲方未在合同约定的时间内提供施工所需的场地和设施，且未提供合理的解释。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁：指合同当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指合同当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，找出延误原因，调整进度计划，必要时进行人员或资源的调配。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料按时供应，或寻找替代供应商。3.问题：质量问题。解决办法：立即停止施工，找出问题原因，进行整改，确保符合质量标准。4.问题：合同争议。解决办法：通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.城市景观照明工程项目的施工合同。2.弱电系统安装工程的施工合同。3.需要第三方监理或中介机构的施工合同。4.需要明确甲方和乙方责任的施工合同。全文完。2025年度城市景观照明弱电系统施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.工程内容3.1.照明系统设计3.2.照明设备采购3.3.照明系统施工3.4.照明系统调试4.质量要求4.1.设计质量4.2.设备质量4.3.施工质量4.4.调试质量5.工程进度5.1.设计进度5.2.设备采购进度5.3.施工进度5.4.调试进度6.投资预算6.1.设计费用6.2.设备费用6.3.施工费用6.4.调试费用7.付款方式7.1.预付款7.2.进度款7.3.验收款7.4.保修金8.风险责任8.1.自然灾害风险8.2.政策法规风险8.3.不可抗力风险8.4.其他风险9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.违约责任10.1.违约行为10.2.违约责任10.3.违约赔偿11.保密条款11.1.保密内容11.2.保密期限11.3.保密义务12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后果13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同生效日期13.3.合同终止条件13.4.合同终止日期14.其他约定14.1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方：市城市管理局乙方：照明工程有限公司1.2.合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3.合同双方联系方式2.项目概述2.1.项目名称2025年度城市景观照明弱电系统施工项目2.2.项目地点市主要街道、公园、广场等区域2.3.项目规模涉及条街道，个公园，个广场2.4.项目工期自合同签订之日起，工期为6个月3.工程内容3.1.照明系统设计乙方负责编制照明系统设计方案，包括照明设计说明、电气设计图、控制系统设计图等。3.2.照明设备采购乙方负责采购符合设计要求的照明设备，包括灯具、电线电缆、控制器等。3.3.照明系统施工乙方负责施工安装照明系统，包括灯具安装、线路敷设、控制系统调试等。3.4.照明系统调试乙方负责对施工完成的照明系统进行调试，确保系统运行正常。4.质量要求4.1.设计质量设计文件应符合国家相关标准和规范，满足甲方要求。4.2.设备质量采购的照明设备应符合国家标准，具有合格证明文件。4.3.施工质量施工质量应符合国家相关标准和规范，确保工程安全、可靠、美观。4.4.调试质量调试后的照明系统应达到设计要求，性能稳定，无故障。5.工程进度5.1.设计进度设计文件应在合同签订后1个月内提交甲方审核。5.2.设备采购进度设备采购应在设计文件审核通过后2个月内完成。5.3.施工进度施工进度应按甲方要求进行，确保按期完成。5.4.调试进度调试应在施工完成后1个月内完成。6.投资预算6.1.设计费用设计费用为人民币万元。6.2.设备费用设备费用为人民币万元。6.3.施工费用施工费用为人民币万元。6.4.调试费用调试费用为人民币万元。7.付款方式7.1.预付款合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币万元。7.2.进度款工程进度达到约定节点后，甲方支付乙方进度款人民币万元。7.3.验收款工程验收合格后，甲方支付乙方验收款人民币万元。7.4.保修金合同履行完毕后，甲方支付乙方保修金人民币万元，保修期满后无息退还。8.风险责任8.1.自然灾害风险如遇不可抗力因素导致的工程延误或损失，双方应相互理解，并协商解决，各自承担相应的风险。8.2.政策法规风险如遇国家政策法规变动导致合同内容需调整，双方应按照最新政策法规执行，并协商相应调整措施。8.3.不可抗力风险不可抗力事件包括地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、政府行为等社会事件。发生不可抗力事件时，双方应暂停履行合同，并及时通知对方。8.4.其他风险因设计变更、材料价格波动、交通延误等原因导致的工程延误或损失，由责任方承担。9.争议解决9.1.争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2.争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。9.3.争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。10.违约责任10.1.违约行为包括但不限于未按时完成设计、采购、施工、调试等工作，以及未按合同规定支付款项等。10.2.违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3.违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为和损失程度确定，最高不超过合同总价款的%。11.保密条款11.1.保密内容包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。11.3.保密义务双方对本合同内容及其相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.合同解除12.1.合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力事件、合同目的不能实现等。12.2.合同解除程序一方提出解除合同，应提前天书面通知对方，并说明理由。12.3.合同解除后果合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程、结算款项等事宜。13.合同生效及终止13.1.合同生效条件双方签字盖章后，本合同自年月日起生效。13.2.合同生效日期合同生效日期为年月日。13.3.合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同时，本合同终止。13.4.合同终止日期合同终止日期为合同履行完毕或解除合同之日。14.其他约定14.1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.4.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义在本合同中，第三方指任何非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2.第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、专业性和效率，包括但不限于监督工程质量、检测设备性能、提供专业咨询、处理保险理赔等。15.3.第三方介入方式1.甲乙双方共同邀请第三方参与；2.一方根据合同需要邀请第三方，另一方予以同意；3.根据合同约定，第三方自行介入。15.4.第三方责任限额15.4.1.第三方责任界定第三方的责任限于其专业领域内的责任，且不超出其接受委托的范围。15.4.2.第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，不得超过合同总价的%。16.甲乙方责任16.1.甲方的责任甲方应确保第三方介入的合法性和合理性，并对第三方的行为进行监督。16.2.乙方的责任乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和协助，并承担第三方在其专业领域内因乙方原因造