版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度农村个人农村住房建设施工技术规范协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释1.3技术规范解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.施工单位3.1施工单位资质3.2施工单位责任3.3施工单位义务4.设计单位4.1设计单位资质4.2设计单位责任4.3设计单位义务5.施工准备5.1施工现场准备5.2施工材料准备5.3施工人员准备5.4施工设备准备6.施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工进度管理6.3施工质量管理6.4施工安全管理7.施工工艺与材料7.1施工工艺要求7.2材料选用与质量要求7.3材料检验与验收8.施工进度安排8.1施工阶段划分8.2各阶段施工时间安排8.3施工进度调整9.施工质量保证9.1质量控制体系9.2质量检验与验收9.3质量问题处理10.施工安全保证10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.环境保护与文明施工11.1环境保护措施11.2文明施工要求11.3环境保护责任12.工程验收与交付12.1验收标准12.2验收程序12.3工程交付13.保修与服务13.1保修期限13.2保修范围13.3保修服务14.违约责任与争议解决14.1违约责任14.2争议解决方式第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“农村个人农村住房建设”指在农村地区,个人为自用目的进行的住房建设活动。1.1.2“施工技术规范”指在施工过程中,为保证工程质量、安全、环保等方面的技术要求。1.1.3“施工单位”指具有相应资质,承担农村个人农村住房建设施工任务的单位。1.1.4“设计单位”指具有相应资质,负责农村个人农村住房建设设计任务的单位。1.2专用名词解释1.2.1“基础工程”指房屋建筑的地基和基础部分。1.2.2“主体结构”指房屋建筑的承重结构部分。1.2.3“装饰装修工程”指房屋建筑的内外墙面、地面、顶面等装饰装修工作。1.3技术规范解释1.3.1本协议中涉及的技术规范应符合国家相关法律法规和行业标准。1.3.2施工单位应严格按照技术规范进行施工,确保工程质量。2.项目概况2.1项目名称:二零二五年度农村个人农村住房建设施工技术规范协议2.2项目地点:[具体地点]2.3项目规模:[具体面积]2.4项目投资:[具体金额]3.施工单位3.1施工单位资质:施工单位应具备房屋建筑工程施工总承包资质。3.2施工单位责任:施工单位负责按照技术规范进行施工,确保工程质量、安全、进度。3.3施工单位义务:施工单位应遵守国家法律法规,履行合同约定的各项义务。4.设计单位4.1设计单位资质:设计单位应具备相应的设计资质。4.2设计单位责任:设计单位负责提供符合技术规范的设计图纸和施工图。4.3设计单位义务:设计单位应参与施工过程中的技术指导和问题解决。5.施工准备5.1施工现场准备:施工单位应按照技术规范要求,做好施工现场的准备工作。5.2施工材料准备:施工单位应准备符合技术规范要求的建筑材料和构配件。5.3施工人员准备:施工单位应组织具有相应技能的施工人员进行施工。5.4施工设备准备:施工单位应准备符合技术规范要求的施工机械设备。6.施工组织与管理6.1施工组织架构:施工单位应建立完善的施工组织架构,明确各岗位职责。6.2施工进度管理:施工单位应制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。6.3施工质量管理:施工单位应建立质量管理体系,确保工程质量符合技术规范。6.4施工安全管理:施工单位应制定安全管理制度,确保施工安全。8.施工进度安排8.1施工阶段划分8.1.1施工阶段划分为基础工程、主体结构工程、装饰装修工程三个阶段。8.1.2基础工程阶段:完成地基处理、基础施工。8.1.3主体结构工程阶段:完成主体结构施工、屋面及楼板施工。8.1.4装饰装修工程阶段:完成内外墙面、地面、顶面等装饰装修工作。8.2各阶段施工时间安排8.2.1基础工程阶段:预计工期为[具体天数]天。8.2.2主体结构工程阶段:预计工期为[具体天数]天。8.2.3装饰装修工程阶段:预计工期为[具体天数]天。8.3施工进度调整8.3.1因不可抗力或设计变更等原因导致施工进度延误时,经双方协商一致,可对施工进度进行调整。8.3.2施工进度调整后,应及时通知设计单位、监理单位及业主。9.施工质量保证9.1质量控制体系9.1.1施工单位应建立完善的质量控制体系,确保工程质量。9.1.2质量控制体系应包括质量目标、质量控制流程、质量检验标准等。9.2质量检验与验收9.2.1施工单位应按照技术规范和设计要求进行质量检验。9.2.2质量检验应包括原材料、半成品、成品的质量检验。9.3质量问题处理9.3.1发现质量问题,施工单位应立即停止施工,及时采取措施进行处理。9.3.2质量问题处理应经监理单位验收合格后方可继续施工。10.施工安全保证10.1安全生产责任制10.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。10.1.2施工单位应定期对安全生产责任制进行检查和考核。10.2安全生产措施10.2.1施工单位应采取有效措施,确保施工安全。10.2.2安全生产措施应包括施工安全教育培训、安全防护设施、应急救援预案等。10.3安全事故处理10.3.1发生安全事故,施工单位应立即组织抢救,并及时报告相关部门。10.3.2安全事故处理应按照国家相关法律法规进行。11.环境保护与文明施工11.1环境保护措施11.1.1施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响。11.1.2环境保护措施应包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。11.2文明施工要求11.2.1施工单位应遵守文明施工规定,保持施工现场整洁有序。11.2.2文明施工要求应包括现场管理、施工人员行为规范等。11.3环境保护责任11.3.1施工单位应对施工过程中产生的不良环境影响负责。11.3.2环境保护责任应包括环境保护设施的维护和运行。12.工程验收与交付12.1验收标准12.1.1工程验收应按照技术规范和设计要求进行。12.1.2验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面。12.2验收程序12.2.1验收程序应包括自检、互检、专检和综合验收。12.2.2验收应邀请设计单位、监理单位及业主参加。12.3工程交付12.3.1验收合格后,施工单位应向业主交付工程。12.3.2交付时应提供完整的工程技术资料和保修卡。13.保修与服务13.1保修期限13.1.1保修期限为工程交付后的[具体年数]年。13.1.2保修期内,施工单位应对工程质量问题进行免费维修。13.2保修范围13.2.1保修范围包括主体结构、基础工程、装饰装修工程等。13.2.2保修范围不包括因人为因素造成的损坏。13.3保修服务13.3.1施工单位应设立保修服务,及时响应业主的保修需求。13.3.2保修服务应确保业主在保修期内得到及时有效的服务。14.违约责任与争议解决14.1违约责任14.1.1双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。14.1.2违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。14.2争议解决方式14.2.1双方发生争议,应友好协商解决。14.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、审计单位、评估单位、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的透明度和公正性。15.2.2保证工程质量、安全、进度。15.2.3协助解决合同履行中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲乙双方均可向对方提出引入第三方的申请。16.1.2介入申请应包含第三方的基本信息、介入目的和预期效果。16.2第三方选定16.2.1第三方由甲乙双方协商确定,或由双方共同委托第三方中介机构选定。16.2.2第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失,需承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力和合同履行范围确定。17.2.2责任限额应在第三方协议中明确约定。18.第三方权利义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定,独立开展监督、检查、评估等工作。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务18.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准,履行合同约定的职责。18.2.2第三方应保持独立、客观、公正,不得偏袒任何一方。19.第三方与其他各方的划分19.1责任划分19.1.1第三方在合同履行过程中,对其自身行为承担责任。19.1.2甲乙双方对合同履行的结果承担连带责任。19.2权利划分19.2.1第三方有权获得合同约定的工作报酬。19.2.2甲乙双方对第三方的选择和决定有知情权。19.3沟通协调19.3.1第三方应与甲乙双方保持良好沟通,及时反馈合同履行情况。19.3.2甲乙双方应支持第三方的工作,协助其履行职责。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改原则20.1.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况,对合同进行必要的修改和补充。20.1.2合同修改应遵循公平、公正、合法的原则。20.2合同修改程序20.2.1甲乙双方协商一致后,将修改内容以书面形式通知第三方。20.2.2第三方在收到修改通知后,有权对修改内容提出意见和建议。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入后,如甲乙双方发生争议,应通过协商解决。21.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方协助21.2.1第三方应协助甲乙双方解决争议,提供必要的证据和意见。21.2.2第三方在争议解决过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:农村个人农村住房建设施工技术规范详细要求:包含施工工艺、材料要求、质量标准、安全规范等。说明:本附件为合同履行过程中的技术依据,施工单位应严格遵守。2.附件二:设计图纸详细要求:包含建筑施工图、结构施工图、设备安装图等。说明:本附件为设计单位提供的设计成果,施工单位应按照图纸进行施工。3.附件三:施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等。说明:本附件为施工单位制定的施工组织方案,用于指导施工活动。4.附件四:施工合同详细要求:包含合同主体、工程范围、工期、质量标准、付款方式等。说明:本附件为甲乙双方签订的正式施工合同,具有法律效力。5.附件五:第三方协议详细要求:包含第三方的基本信息、介入目的、权利义务、责任限额等。说明:本附件为甲乙双方与第三方签订的协议,用于明确第三方在合同履行中的角色。6.附件六:工程验收报告详细要求:包含验收时间、验收人员、验收结果、存在问题等。说明:本附件为工程验收后的报告,用于证明工程符合质量标准。7.附件七:保修服务承诺书详细要求:包含保修期限、保修范围、保修服务内容等。说明:本附件为施工单位提供的保修服务承诺,用于保障业主权益。8.附件八:工程结算报告详细要求:包含工程量清单、结算金额、付款时间等。说明:本附件为工程结算的依据,用于确定工程最终费用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,施工单位应支付合同总价款的[具体百分比]作为违约金。示例:若合同约定工期为120天,实际工期延误5天,则施工单位应支付违约金。2.违约行为:施工单位未按技术规范进行施工,导致工程质量不合格。责任认定标准:施工单位应无条件返工,直至工程符合技术规范要求。示例:若施工过程中发现墙体裂缝,施工单位应立即返工修复,直至裂缝消除。3.违约行为:设计单位未按时提供设计图纸。责任认定标准:设计单位每延误一天,应支付合同总价款的[具体百分比]作为违约金。示例:若合同约定设计图纸交付时间为30天,实际延误7天,则设计单位应支付违约金。4.违约行为:监理单位未履行监理职责,导致工程质量问题。责任认定标准:监理单位应承担相应的监理责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若监理单位未及时发现墙体裂缝,导致裂缝扩大,监理单位应承担赔偿责任。5.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准:第三方应按照协议约定承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未按时完成验收报告,业主因此遭受损失,第三方应赔偿损失。全文完。二零二五年度农村个人农村住房建设施工技术规范协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议目的3.协议双方4.协议签订日期二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目工期三、技术规范要求1.施工图纸及技术标准2.施工材料及设备要求3.施工工艺及流程4.施工质量控制5.施工安全要求四、工程量及预算1.工程量清单2.材料预算3.人工预算4.设备预算5.其他费用预算五、施工进度安排1.施工阶段划分2.各阶段施工时间安排3.进度调整及延误处理六、施工质量保证1.质量控制体系2.质量检验及验收标准3.质量责任及奖惩措施七、施工安全保证1.安全生产责任制2.安全防护措施3.应急预案及事故处理八、合同履行及变更1.合同履行方式2.合同变更程序3.合同解除条件九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算方法十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十二、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件十三、协议生效及终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序十四、附件1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.预算表5.其他相关文件合同编号_________一、协议概述1.协议名称:二零二五年度农村个人农村住房建设施工技术规范协议2.协议目的:明确双方在农村个人农村住房建设施工过程中的技术规范要求,确保工程质量、安全及进度。3.协议双方:甲方(农村个人住房建设业主)和乙方(施工单位)4.协议签订日期:____年____月____日二、项目概况1.项目名称:______村______号住房建设2.项目地点:______省______市______县______乡(镇)______村3.项目规模:______平方米4.项目类型:______层______户5.项目工期:______天三、技术规范要求1.施工图纸及技术标准:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及国家相关技术标准进行施工。2.施工材料及设备要求:乙方使用的材料及设备应符合国家及行业相关标准,并具有合格证明。3.施工工艺及流程:乙方应按照施工图纸及技术规范要求,制定合理的施工工艺及流程。4.施工质量控制:乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合国家及行业相关标准。5.施工安全要求:乙方应严格执行国家及行业相关安全规定,确保施工安全。四、工程量及预算1.工程量清单:详见附件一。2.材料预算:详见附件二。3.人工预算:详见附件三。4.设备预算:详见附件四。5.其他费用预算:详见附件五。五、施工进度安排1.施工阶段划分:基础工程、主体工程、装饰装修工程等。2.各阶段施工时间安排:详见附件六。3.进度调整及延误处理:因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决。六、施工质量保证1.质量控制体系:乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量。2.质量检验及验收标准:详见附件七。3.质量责任及奖惩措施:详见附件八。七、施工安全保证1.安全生产责任制:乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。2.安全防护措施:详见附件九。3.应急预案及事故处理:详见附件十。八、合同履行及变更1.合同履行方式:乙方应严格按照协议约定及施工图纸要求,完成施工任务。2.合同变更程序:任何一方要求变更协议内容,应提前____天书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议。a.甲方严重违约,乙方在合理期限内未得到解决;b.乙方严重违约,甲方在合理期限内未得到解决;c.发生不可抗力,导致合同无法履行。九、违约责任a.乙方未按约定时间完成施工任务;b.乙方施工质量不符合协议约定;c.乙方施工过程中发生安全事故;d.乙方擅自变更施工方案或材料;e.乙方违反合同约定,造成甲方损失。2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿计算方法:根据实际情况,按照损失金额的一定比例计算违约金。十、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。3.争议解决程序:按照所选争议解决机构的程序进行。十一、合同解除1.合同解除条件:详见第八章第九条。2.合同解除程序:一方解除合同,应提前____天书面通知对方,并按照协议约定办理相关手续。3.合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照协议约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。十二、其他约定1.保密条款:双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.不可抗力条款:因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任。3.合同附件:本协议附件与本协议具有同等法律效力。十三、协议生效及终止1.协议生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止条件:合同履行完毕或协议约定的解除条件成就。3.协议终止程序:协议终止后,双方应按照协议约定办理相关手续。十四、附件1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.预算表5.其他相关文件甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________日期:____________________________日期:____________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方的决策权说明:甲方作为主导方,在施工过程中拥有最终决策权,包括但不限于设计变更、材料更换、施工方案调整等。2.设计变更管理说明:甲方有权根据实际需求提出设计变更,乙方应立即停止原设计施工,并根据甲方要求提供变更后的施工方案及预算。3.材料采购及验收说明:甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方要求进行材料采购,并在材料进场时进行验收,确保材料质量符合要求。4.施工进度监督说明:甲方有权监督施工进度,如发现进度滞后,乙方应立即采取措施加快施工进度,并书面报告甲方。5.施工质量监督说明:甲方有权对施工质量进行监督,如发现质量问题,乙方应立即进行整改,并承担由此产生的费用。6.工程验收说明:甲方有权组织工程验收,乙方应配合甲方进行验收,验收合格后方可交付使用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方的设计权说明:乙方在施工过程中有权根据实际情况提出设计建议,甲方应充分考虑乙方建议,并书面确认。2.施工方案的制定说明:乙方有权根据设计图纸和现场情况制定施工方案,甲方应予以审核并签字确认。3.材料采购自主权说明:乙方有权自主选择材料供应商,但应确保材料质量符合国家及行业相关标准。4.施工进度控制说明:乙方应制定合理的施工进度计划,甲方应予以监督,如进度符合预期,甲方不得无故要求加快进度。5.施工质量保证说明:乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量,甲方有权对施工质量进行监督检查。6.工程验收及交付说明:乙方应按照合同约定完成施工任务,并在工程验收合格后交付甲方使用。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构职责说明:中介机构负责协调双方关系,监督合同履行,并对施工质量、进度进行评估。2.中介机构费用说明:中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确费用支付方式。3.中介机构报告说明:中介机构应定期向双方提交施工进度、质量、费用等方面的报告,双方应予以审核。4.中介机构监督权说明:中介机构有权对施工过程中的问题进行监督,并提出整改意见。5.中介机构争议解决说明:中介机构在双方发生争议时,应协助双方进行调解,如调解不成,中介机构有权向法院提起诉讼。6.中介机构保密义务说明:中介机构对合同内容负有保密义务,未经双方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.预算表5.其他相关文件6.质量检验及验收标准7.质量责任及奖惩措施8.安全生产责任制9.安全防护措施10.应急预案及事故处理11.施工进度计划12.合同变更协议13.工程验收报告14.中介机构评估报告15.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成施工任务。2.违约行为:乙方施工质量不符合协议约定。认定:通过甲方或第三方中介机构的验收,若发现施工质量不符合合同约定,则视为违约。3.违约行为:乙方施工过程中发生安全事故。认定:根据国家及行业相关安全规定,若发生安全事故,则视为违约。4.违约行为:乙方擅自变更施工方案或材料。认定:未经甲方同意,乙方擅自变更施工方案或材料,则视为违约。5.违约行为:甲方未按约定支付工程款项。认定:根据合同约定的付款方式,若甲方未按时支付工程款项,则视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决:指双方因合同履行发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.违约金:指因一方违约,向另一方支付的一定金额的赔偿。4.质量检验:指对施工质量进行检测、试验和评估。5.施工图纸:指详细描述施工内容的图纸,包括结构、布局、尺寸等信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度滞后。解决办法:乙方应立即采取措施加快施工进度,并向甲方报告。2.问题:施工质量不符合要求。解决办法:乙方应立即整改,并承担由此产生的费用。3.问题:材料供应商质量不达标。解决办法:甲方有权更换材料供应商,乙方应配合。4.问题:双方发生争议。解决办法:通过协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景:1.农村个人住房建设施工。2.农村基础设施建设。3.农村公共设施建设。4.农村房屋修缮及改造。5.农村土地整理及开发。全文完。二零二五年度农村个人农村住房建设施工技术规范协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(农村住房建设方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(施工方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方(如监理方、设计方等):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确甲乙双方在农村个人农村住房建设过程中的技术规范要求,确保住房建设质量,保障甲乙双方的合法权益,促进农村住房建设的规范化和标准化。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国建筑法》、《农村个人住房建设管理办法》及相关法律法规,结合农村个人住房建设的实际情况制定。三、定义与解释3.1专业术语1.“农村个人住房建设”指农村居民在依法取得土地使用权的土地上,自行或委托他人建设用于居住的房屋。2.“施工技术规范”指在建设过程中,为确保工程质量、安全和环保等方面的要求而制定的技术标准。3.2关键词解释1.“甲方”指农村个人住房建设方。2.“乙方”指农村个人住房建设施工方。3.“监理方”指负责对施工过程进行监督和管理的第三方机构。4.“设计方”指负责农村个人住房设计工作的专业机构。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的技术规范进行施工。2.甲方有权对施工过程进行监督检查,并对施工质量提出合理要求。3.甲方应按约定支付工程款,并配合乙方办理相关手续。4.甲方应按照规定提供施工所需的土地、水源、电力等基础设施。4.2乙方的权利和义务1.乙方应严格按照合同约定的技术规范进行施工,确保工程质量。2.乙方应按约定的时间完成施工任务,并按时提交竣工验收报告。3.乙方应遵守国家有关建筑安全和环保的规定,确保施工安全。4.乙方应配合甲方进行工程验收,并对验收不合格的部分进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为__________年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同涉及的施工地点为:__________5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定的技术规范进行施工。2.甲方按照合同约定支付工程款。3.双方按照合同约定进行工程验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,经双方确认后终止。2.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,经对方书面通知后,合同终止。3.由于不可抗力等原因导致合同无法履行,经双方协商一致后,合同终止。6.3终止程序1.合同终止前,双方应妥善处理合同约定的未尽事宜。2.合同终止后,双方应按照国家有关法律法规处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定支付剩余工程款。2.双方应按照国家有关法律法规处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于工程验收、质量保证、争议解决等。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括人工费、材料费、机械使用费、运输费等。2.设计费用:包括建筑设计、结构设计、设备设计等费用。3.监理费用:包括监理服务费、验收费用等。4.其他费用:包括合同签订费、工程保险费、税费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的支付方式进行工程款的支付。2.支付方式包括但不限于银行转账、现金支付等。7.3支付时间1.首付款:合同签订后________个工作日内,甲方支付合同总价的________%作为首付款。2.进度款:施工过程中,根据实际工程进度,甲方按月支付合同总价的________%作为进度款。3.验收款:工程验收合格后________个工作日内,甲方支付合同总价的________%作为验收款。4.结算款:工程竣工后________个工作日内,甲方支付合同总价的________%作为结算款。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内向乙方支付相应款项。2.乙方应在收到甲方支付的款项后________个工作日内,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的________%计算。2.若甲方擅自变更施工内容或设计,导致工程延期或增加费用,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约1.若乙方未按约定的时间和质量完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的________%计算。2.若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定的赔偿金额和方式向对方支付赔偿金。2.赔偿金应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金等。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的签订、履行、变更和终止过程中的所有信息。2.双方在合作过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起________年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴动、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.在不可抗力事件发生期间,双方应暂停履行合同,但应采取一切可能措施减轻损失。3.不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复正常履行合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.国家政策调整导致工程停工。3.罢工、暴动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商解决期限为自争议发生之日起________个工作日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商无法解决争议,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。2.仲裁或诉讼应向有管辖权的人民法院提起。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同中的权利和义务。2.若需转让,转让方应提前________个工作日通知对方,并取得对方书面同意。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容。2.合同中明确不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对农村个人农村住房建设施工技术规范协议的最终解释权。2.乙方在施工过程中,若发现甲方提供的技术规范存在不合理或无法实施的情况,应及时通知甲方,并保留要求修改的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对乙方施工质量、进度和安全的监督权。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方提供的材料、设备等的验收权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改和补充,均应以书面形式提出,并由双方签字盖章后生效。2.修改和补充的内容应与本合同其他条款相协调,不得损害对方的合法权益。14.2修改和补充效力1.经双方签字盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的文件应作为本合同的组成部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互协助,共同完成农村个人农村住房建设施工任务。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按约定的时间和质量完成施工任务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,协商解决施工过程中的问题。2.双方应保持沟通畅通,及时通报施工进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方在农村个人农村住房建设施工技术规范协议的全部内容,具有独立性。16.3增减条款1.本合同如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式修改。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(农村住房建设方):__________签字:__________日期:__________乙方(施工方):__________签字:__________日期:____________________(盖章)__________(盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范文件2.土地使用证明文件3.甲方提供的材料、设备清单4.乙方施工组织设计及进度计划5.工程量清单及工程款支付计划6.工程验收报告7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.任何双方认为需要附在本合同中的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付工程款,认定为违约行为。擅自变更施工内容或设计,导致工程延期或增加费用,认定为违约行为。2.乙方违约:未按约定时间和质量完成施工任务,认定为违约行为。在施工过程中发生安全事故,未采取措施及时整改,认定为违约行为。3.违约行为的认定:违约行为的认定以合同约定为准,双方应友好协商解决。若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025服务员试用期合同范本
- 2025-2030年中国高压电机市场发展现状及前景规划研究报告
- 2025-2030年中国香兰素行业市场前景规模及发展趋势分析报告
- 2025-2030年中国锻材锻件市场运行态势及投资前景规划研究报告
- 2025-2030年中国酱菜腌菜行业市场竞争格局及前景趋势预测报告
- 2025-2030年中国药妆行业竞争格局及前景趋势预测报告新版
- 2025-2030年中国自动变速箱行业市场前景趋势展望及投资潜力分析报告
- 二零二五版凯悦IT项目管理技术服务合同3篇
- 2025年物业合同续签申请模板(含社区环保宣传)3篇
- 2025-2030年中国耐强酸强碱耐溶剂膜行业发展状况规划研究报告
- 2024版塑料购销合同范本买卖
- 【高一上】【期末话收获 家校话未来】期末家长会
- JJF 2184-2025电子计价秤型式评价大纲(试行)
- GB/T 44890-2024行政许可工作规范
- 二年级下册加减混合竖式练习360题附答案
- 自带药物治疗告知书
- 房产中介门店6S管理规范
- 吞咽解剖和生理研究
- TSG11-2020 锅炉安全技术规程
- 汽轮机盘车课件
- 异地就医备案个人承诺书
评论
0/150
提交评论