版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电网升级改造施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系方式及联系人2.项目背景及目标2.1项目背景2.2项目目标3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容4.施工期限及进度安排4.1施工期限4.2进度安排5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求5.2验收标准6.工程设计及图纸6.1设计要求6.2图纸交付及审核7.材料设备供应及验收7.1材料设备供应7.2材料设备验收8.工程款支付方式及期限8.1工程款支付方式8.2工程款支付期限9.施工现场管理9.1施工现场安全9.2施工现场环保10.争议解决机制10.1争议解决方式10.2争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任及赔偿12.1违约责任12.2赔偿标准13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1本合同甲方(电网升级改造项目业主方)名称:电力公司1.1.2甲方地址:省市区街道号1.1.4乙方(电网升级改造工程施工方)名称:建设集团有限公司1.1.5乙方地址:省市区街道号1.2联系方式及联系人2.项目背景及目标2.1项目背景本项目旨在提升地区电网的供电能力和稳定性,以满足日益增长的电力需求。2.2项目目标2.2.1提高供电可靠性,降低停电次数;2.2.2提升电网运行效率,降低线损率;2.2.3满足地区经济发展需求,支持新能源接入。3.项目范围及内容3.1项目范围本项目包括地区电网的升级改造工程,具体范围如下:3.1.1电网线路改造;3.1.2变电站改造;3.1.3配电设施改造;3.1.4其他相关配套设施建设。3.2项目内容3.2.1电网线路改造:包括线路架设、绝缘子更换、导线更换等;3.2.2变电站改造:包括主变压器更换、断路器更换、继电保护装置更新等;3.2.3配电设施改造:包括配电柜更换、电缆敷设、电能表更换等;3.2.4其他相关配套设施建设:包括通信系统建设、自动化系统建设等。4.施工期限及进度安排4.1施工期限本合同工期为自合同签订之日起12个月。4.2进度安排4.2.1电网线路改造:预计工期3个月;4.2.2变电站改造:预计工期4个月;4.2.3配电设施改造:预计工期3个月;4.2.4其他相关配套设施建设:预计工期2个月。5.工程质量及验收标准5.1工程质量要求本工程质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量合格。5.2验收标准5.2.1电网线路改造:应符合GB/T155432008《电力线路设计规范》;5.2.2变电站改造:应符合GB/T500572010《变电站设计规范》;5.2.3配电设施改造:应符合GB/T502572012《配电装置设计规范》;5.2.4其他相关配套设施建设:应符合GB/T502932014《通信工程设计规范》。6.工程设计及图纸6.1设计要求本工程设计应遵循国家及行业标准,确保设计方案合理、可行。6.2图纸交付及审核6.2.1乙方应在合同签订后1个月内提交设计图纸;6.2.2甲方应在收到设计图纸后15日内完成审核并反馈意见;6.2.3乙方应根据甲方意见对设计图纸进行修改完善。8.工程款支付方式及期限8.1工程款支付方式8.1.1乙方提交工程进度款申请后,甲方应在收到申请之日起7个工作日内支付相应比例的工程款;8.1.2工程款支付采用银行转账方式,乙方需提供收款账户信息;8.1.3甲方有权根据工程进度和质量情况调整支付比例。8.2工程款支付期限8.2.1工程款支付分为预付款、进度款和结算款三个阶段;8.2.2预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%;8.2.3进度款:根据工程进度,每完成工程量的一定比例支付,具体比例由双方协商确定;8.2.4结算款:工程验收合格后30个工作日内支付,金额为合同总额的80%;8.2.5余款:在工程保修期满且无质量问题时,甲方应在7个工作日内支付剩余的10%。9.施工现场管理9.1施工现场安全9.1.1乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全;9.1.2乙方应制定施工现场安全管理制度,并定期进行安全检查;9.1.3乙方应对施工现场的作业人员进行安全教育和培训。9.2施工现场环保9.2.1乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染;9.2.2乙方应按照国家及地方环保要求,对施工现场的废弃物进行分类处理和处置;9.2.3乙方应配合环保部门的检查,确保施工现场环保达标。10.争议解决机制10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议;10.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决期限10.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商;10.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方严重违反合同约定,经对方书面通知后30日内未采取补救措施的;11.1.2因不可抗力致使合同无法履行的;11.1.3合同约定的其他解除条件。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成且验收合格;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3合同约定的其他终止条件。12.违约责任及赔偿12.1违约责任12.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任;12.1.2违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。12.2赔偿标准12.2.1违约金按合同总额的%计算;12.2.2赔偿损失按实际损失计算。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署并盖章;13.1.2甲方支付预付款。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成且验收合格;13.2.2合同解除;13.2.3合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理、检测或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的专业性和效率;15.2.2确保工程质量和安全;15.2.3促进合同双方的沟通与合作。16.第三方介入的类型16.1中介方16.1.1中介方是指为甲乙双方提供信息交流、促成交易、协调关系的第三方;16.1.2中介方不得参与合同标的的实际履行。16.2监理方16.2.1监理方是指对合同履行过程进行监督、检查和验收的第三方;16.2.2监理方应具备相应的资质和专业知识。16.3检测方16.3.1检测方是指对合同标的进行质量检测和验收的第三方;16.3.2检测方应具备相应的资质和检测设备。16.4咨询方16.4.1咨询方是指为甲乙双方提供专业意见和建议的第三方;16.4.2咨询方应具备相应的专业知识和经验。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的同意17.1.1双方应在合同中明确是否允许第三方介入;17.1.2如允许第三方介入,双方应共同确定第三方介入的类型和具体内容。17.2第三方介入的选定17.2.1第三方由甲乙双方共同选定或由其中一方推荐,另一方同意;17.2.2第三方选定后,双方应签订书面协议,明确双方的权利和义务。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义18.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,对其承担的责任的最高金额。18.2责任限额的确定18.2.1双方应在合同中约定第三方的责任限额;18.3责任限额的适用范围18.3.1责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失;18.3.2责任限额不适用于因甲乙双方违约造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1权利和义务19.1.1第三方享有合同中约定的权利,承担相应的义务;19.1.2第三方权利和义务的履行,不影响甲乙双方的权利和义务。19.2责任划分19.2.1第三方在其职责范围内对合同履行承担相应的责任;19.2.2甲乙双方对合同履行承担连带责任,第三方责任不因此而免除。19.3沟通与协调19.2.2第三方应及时向甲乙双方报告合同履行情况。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕;20.1.2第三方合同约定的服务期限届满;20.1.3第三方主动退出或因故无法继续履行职责。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入终止前,双方应进行必要的交接工作;20.2.2第三方介入终止后,双方应根据合同约定进行后续处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本1.1详细要求和说明:合同文本应为正式的打印版,包含所有合同条款,并由甲乙双方签字盖章。2.项目背景及目标说明2.1详细要求和说明:提供项目背景的详细说明,包括项目发起的原因、目的和预期效果。3.项目范围及内容说明书3.1详细要求和说明:详细列出项目包含的所有工程范围和具体内容,包括图纸、设计文件等。4.施工期限及进度安排表4.1详细要求和说明:提供详细的施工进度安排表,包括各个阶段的开始和结束时间。5.工程质量及验收标准规范5.1详细要求和说明:列出工程质量及验收的标准规范,包括国家和行业的相关标准。6.工程设计及图纸清单6.1详细要求和说明:列出所有工程设计图纸的名称、版本号、提供时间等信息。7.材料设备供应清单及验收标准7.1详细要求和说明:列出所有所需材料设备的清单,包括供应商、规格、数量、质量标准等。8.工程款支付计划及期限表8.1详细要求和说明:提供工程款支付的计划和期限表,包括预付款、进度款和结算款的具体金额和支付时间。9.施工现场管理手册9.1详细要求和说明:制定施工现场管理手册,包括安全、环保、质量控制等方面的规定。10.争议解决机制流程图10.1详细要求和说明:绘制争议解决机制的流程图,包括协商、调解、仲裁和诉讼等步骤。11.第三方介入协议11.1详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及介入的具体内容。12.违约责任及赔偿明细表12.1详细要求和说明:列出所有违约行为及其对应的赔偿标准和计算方法。13.合同附件清单13.1详细要求和说明:列出所有合同附件的名称,包括但不限于补充协议、变更通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程进度;1.1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准;1.1.3甲方未按时支付工程款;1.1.4第三方未按协议履行职责;1.1.5双方未按约定进行沟通和协调。2.责任认定标准2.1.1违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规;2.1.2责任认定标准根据违约行为的严重程度、损失金额等因素确定。3.违约责任3.1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程进度,每延误一天,应向对方支付合同总额的%的违约金;3.1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准,应无条件更换或退货,并承担由此产生的费用;3.1.3甲方未按时支付工程款,应向乙方支付合同总额的%的滞纳金;3.1.4第三方未按协议履行职责,应承担相应的违约责任;3.1.5双方未按约定进行沟通和协调,应各自承担由此产生的损失。4.违约责任示例4.1.1甲方未能按合同约定支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金;4.1.2乙方提供的电缆质量不合格,甲方有权要求退货,并要求乙方承担退货费用及损失。全文完。2024年电网升级改造施工合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目工期3.1施工期限3.2验收期限4.项目费用4.1项目总费用4.2费用构成4.3付款方式4.4付款进度5.施工质量要求5.1施工质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.施工进度要求6.1施工进度计划6.2进度调整6.3迟期责任7.施工安全与环境保护7.1施工安全要求7.2环境保护要求7.3安全责任8.人员配备与培训8.1人员配置要求8.2培训要求9.材料设备9.1材料设备要求9.2材料设备采购9.3材料设备验收10.施工现场管理10.1施工现场布置10.2施工现场维护10.3施工现场清理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:建筑安装工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543212.项目概况2.1项目名称2024年地区电网升级改造工程2.2项目地点省市县镇2.3项目规模升级改造电网线路总长度为100公里,新增变压器10台,配电室5座。2.4项目内容包括线路架设、设备安装、调试及试运行等。3.项目工期3.1施工期限自合同签订之日起60日内完成全部施工任务。3.2验收期限施工完成后10日内进行验收。4.项目费用4.1项目总费用人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)4.2费用构成包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、临时设施费、管理费等。4.3付款方式分阶段付款,具体付款节点如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的10%;进度款:根据施工进度每完成20%支付总额的10%;验收合格后支付总额的20%;工程竣工后支付总额的20%;工程保修期满后支付剩余总额的40%。4.4付款进度甲方应在每个付款节点前3个工作日内向乙方支付相应款项。5.施工质量要求5.1施工质量标准严格按照国家相关标准和甲方提出的技术要求执行。5.2质量检验施工过程中,乙方应定期进行自检,甲方有权随时进行抽检。5.3质量责任如因乙方施工原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修复,并承担由此产生的全部费用。6.施工进度要求6.1施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并于合同签订后5个工作日内提交甲方审核。6.2进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划。6.3迟期责任若乙方未按合同约定的时间完成施工任务,每逾期一天,乙方应向甲方支付总额的0.5%作为违约金。8.人员配备与培训8.1人员配置要求乙方应配备足够的技术人员、施工人员及管理人员,确保项目顺利进行。8.2培训要求乙方应对施工人员进行相关技术和安全培训,确保其具备完成工程所需的技能和知识。9.材料设备9.1材料设备要求所有材料设备应符合国家标准,并经过甲方验收合格后方可使用。9.2材料设备采购乙方负责材料设备的采购,采购清单需提前10天提交甲方审核。9.3材料设备验收材料设备到货后,由甲方组织验收,验收合格后方可投入使用。10.施工现场管理10.1施工现场布置乙方应按照甲方要求进行施工现场布置,确保施工安全、文明。10.2施工现场维护乙方应负责施工现场的日常维护,保持现场整洁,及时清理施工垃圾。10.3施工现场清理工程结束后,乙方应负责清理施工现场,恢复原状。11.争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。12.合同解除12.1合同解除条件有下列情形之一的,可以解除合同:一方违反合同约定,严重影响合同履行;发生不可抗力,致使合同履行成为不可能;合同目的无法实现。12.2合同解除程序任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明理由。12.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务,并承担相应的责任。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为2024年4月1日。13.3合同终止条件合同因履行完毕、解除或其他原因终止。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、材料设备清单等。14.3合同份数及效力本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或管理咨询的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围技术咨询与设计;材料设备采购与供应;施工监理与质量检测;环境保护与安全管理;人力资源配置与管理;财务审计与税务咨询。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方共同协商确定第三方,并签订相应合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。16.3第三方责任第三方在合同履行过程中,应承担相应的法律责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并作为本合同的附件。17.3责任限额调整在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任甲乙双方应按照本合同约定,履行各自的权利和义务。18.2第三方责任第三方应按照合作协议,履行其职责,并对因自身原因导致的合同无法履行或损失承担相应责任。18.3甲方责任甲方负责提供合同履行所需的资源、条件和支持,并对第三方的工作进行监督和指导。18.4乙方责任乙方负责组织施工,确保工程质量和进度,并对第三方的工作进行协调和配合。19.第三方介入合同变更19.1变更程序任何一方要求变更第三方介入内容,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后,修改合同相关条款。19.2变更协议变更后的协议作为本合同的附件,与合同具有同等法律效力。20.第三方介入争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。20.2争议解决机构仲裁委员会。20.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。21.第三方介入合同终止21.1终止条件合同履行完毕或因不可抗力、其他合法原因导致合同无法继续履行时,可终止第三方介入。21.2终止程序任何一方要求终止第三方介入,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后,终止合同相关条款。21.3终止后果合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务,并承担相应的责任。第三方应按照合作协议,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸与技术规范要求:图纸应清晰、完整,标注尺寸和材料规格。技术规范应符合国家相关标准和甲方要求。说明:附件一为合同执行过程中的重要依据,乙方需严格按照图纸和技术规范进行施工。2.附件二:施工组织设计要求:组织设计应详细说明施工方案、进度计划、人员配置等。组织设计应符合工程实际情况,确保施工顺利进行。说明:附件二为施工过程中的指导性文件,甲方有权对组织设计提出修改意见。3.附件三:材料设备清单要求:清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、产地等。清单应由乙方提供,并经甲方审核。说明:附件三为材料设备采购的依据,甲方有权对清单内容提出修改意见。4.附件四:施工进度计划要求:计划应明确施工各阶段的起止时间、工作量、责任人等。计划应由乙方提供,并经甲方审核。说明:附件四为施工进度管理的依据,甲方有权对计划内容提出修改意见。5.附件五:质量检验报告要求:报告应详细记录检验时间、检验项目、检验结果等。报告应由乙方提供,并经甲方审核。说明:附件五为施工质量管理的依据,甲方有权对报告内容提出修改意见。6.附件六:环境保护与安全管理措施要求:措施应详细说明环境保护与安全管理的具体措施。措施应由乙方提供,并经甲方审核。说明:附件六为施工过程中的环境保护与安全管理的依据,甲方有权对措施内容提出修改意见。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:每逾期一天,乙方应向甲方支付总额的0.5%作为违约金。示例:若合同约定施工期限为60日,乙方实际完成时间为80日,则乙方应支付违约金。2.违约行为:乙方提供的材料设备质量不合格。责任认定标准:乙方应负责返工、修复,并承担由此产生的全部费用。示例:若乙方提供的电缆质量不合格,导致工程返工,则乙方需承担返工费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应按合同约定支付款项,如逾期支付,应向乙方支付逾期付款利息。示例:若甲方逾期支付进度款,则甲方应向乙方支付相应利息。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应按照合作协议,履行其职责,并对因自身原因导致的合同无法履行或损失承担相应责任。示例:若第三方在施工监理过程中失职,导致工程质量不合格,则第三方应承担相应责任。全文完。2024年电网升级改造施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表人1.3联系方式及地址1.4合同签订日期2.合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围3.1项目总体描述3.2施工范围及内容3.3工程量清单4.施工进度安排4.1施工计划4.2进度节点4.3里程碑事件5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量保证措施6.工程造价6.1工程预算6.2工程结算6.3付款方式及进度7.施工图纸及资料7.1设计图纸及资料提供7.2施工图纸变更及审批7.3技术资料及规范要求8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全管理制度8.3安全防护措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释13.3合同变更14.合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:电力公司乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式及地址甲方联系方式:电话地址:市区街道号乙方联系方式:电话地址:市区街道号1.4合同签订日期合同签订日期:2024年1月1日2.合同背景及目的2.1项目背景为满足我国电力需求,提高电网供电质量和可靠性,甲方决定对现有电网进行升级改造。2.2项目目的本次电网升级改造旨在提高供电能力、降低线损、优化电网结构,确保电网安全稳定运行。3.项目范围3.1项目总体描述本合同涉及市区电网升级改造工程,主要包括变电站改造、线路改造、设备更新等。3.2施工范围及内容施工内容包括但不限于:1)变电站改造:包括主变压器更换、配电装置改造、继电保护改造等;2)线路改造:包括架空线路、电缆线路改造;3)设备更新:包括配电变压器、配电柜、电缆等设备的更新。3.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.施工进度安排4.1施工计划施工总工期为6个月,具体分阶段如下:1)第一阶段(12个月):完成变电站改造、线路改造设计;2)第二阶段(34个月):完成变电站改造、线路改造施工;3)第三阶段(56个月):完成设备更新、调试及验收。4.2进度节点1)2024年2月1日前完成变电站改造、线路改造设计;2)2024年4月1日前完成变电站改造、线路改造施工;3)2024年6月1日前完成设备更新、调试及验收。4.3里程碑事件1)变电站改造、线路改造设计完成;2)变电站改造、线路改造施工完成;3)设备更新、调试及验收完成。5.工程质量要求5.1质量标准工程质量应符合国家相关标准及行业规范要求。5.2质量检测与验收1)施工过程中,乙方应严格按照国家及行业标准进行质量检测;2)工程完成后,甲方组织验收,验收合格后方可交付使用。5.3质量保证措施1)乙方应设立专门的质量保证机构,负责工程质量;2)乙方应定期对施工人员进行质量教育和培训;3)乙方应配备必要的质量检测设备,确保施工质量。6.工程造价6.1工程预算工程预算为人民币万元整。6.2工程结算1)工程完工后,乙方应向甲方提交工程结算报告,经甲方审核确认后支付结算款项;2)结算款项支付比例为:工程验收合格后支付80%,剩余20%作为质保金,质保期为工程验收合格之日起一年。6.3付款方式及进度1)付款方式:银行转账;2)付款进度:根据工程进度及质量情况,分阶段支付。7.施工图纸及资料7.1设计图纸及资料提供1)乙方应根据工程实际情况,按照国家及行业标准,提供完整的设计图纸及资料;2)设计图纸及资料应经甲方审核批准后方可使用。7.2施工图纸变更及审批1)施工过程中,如需变更设计图纸,乙方应及时向甲方提出变更申请,经甲方审核批准后方可实施;2)设计图纸变更后的费用由双方协商解决。7.3技术资料及规范要求1)乙方应按照国家及行业标准,提供相关技术资料;2)技术资料应符合工程实际需求,并确保施工质量。8.施工安全管理8.1安全生产责任甲方负责提供施工现场的安全条件,确保施工安全;乙方负责施工现场的日常安全管理,确保施工人员安全作业。8.2安全管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度,包括但不限于:1)安全教育培训制度;2)安全生产检查制度;3)安全事故报告和处理制度;4)施工现场安全防护措施。8.3安全防护措施1)设置安全警示标志;2)使用符合安全标准的施工设备;3)对高处作业、起重作业等高风险作业进行专项安全防护;4)定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序1)争议发生后,双方应立即停止相关活动,避免争议扩大;2)双方应指定专人负责争议处理;3)争议处理期间,不影响合同的履行。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地所在地的仲裁委员会或人民法院。10.违约责任10.1违约情形1)乙方未按合同约定完成工程;2)乙方施工质量不符合合同约定;3)乙方违反安全规定,导致安全事故;4)乙方违反合同约定的其他违约行为。10.2违约责任承担1)乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金;2)乙方应承担由此产生的全部责任和费用;3)甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此造成的损失。10.3违约赔偿标准违约赔偿标准根据实际损失和合同约定确定。11.合同解除11.1合同解除条件1)甲方严重违约,乙方有权解除合同;2)乙方严重违约,甲方有权解除合同;3)发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同。11.2合同解除程序1)一方提出解除合同,应书面通知另一方;2)双方应就合同解除事宜进行协商;3)协商一致后,签订合同解除协议。11.3合同解除后的处理1)合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工作;2)合同解除后,乙方应将工程交付甲方;3)合同解除后,双方应结清各自应得的款项。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1)工程验收合格并交付使用;2)合同约定的其他终止条件。12.3合同终止程序1)合同终止后,双方应签订合同终止协议;2)合同终止协议经双方签字盖章后生效。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸及资料等。13.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。13.3合同变更任何合同变更必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.合同签署及生效14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及类型1.1定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2类型1)专业服务机构:如工程设计院、工程监理公司、质量检测机构等;2)咨询服务机构:如项目管理顾问、法律顾问等;3)监理机构:负责对工程施工过程进行监督管理;4)评估机构:对工程进度、质量、成本等进行评估。2.第三方介入的引入及程序2.1引入第三方介入由甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2程序1)甲乙双方应共同确定第三方介入的具体需求和标准;2)甲乙双方共同向第三方发出邀请,并签订相关服务合同;3)第三方应按照服务合同的要求,独立、客观、公正地履行职责。3.第三方的责任及权利3.1责任1)按照服务合同的要求,提供专业、高效的服务;2)遵守国家相关法律法规及行业标准;3)保守甲乙双方的商业秘密。3.2权利1)根据服务合同,获取相应的服务费用;2)在履行职责过程中,享有必要的知情权和参与权。4.第三方与其他各方的划分说明4.1与甲方的关系第三方应服从甲方的管理和监督,确保其工作符合甲方的要求。4.2与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通,协同工作,确保工程顺利进行。4.3与其他第三方的关系第三方应与其他第三方保持独立,不得相互串通、利益输送。5.第三方的责任限额5.1责任限额的设定第三方责任限额应根据服务合同的具体内容和相关法律法规设定。5.2责任限额的执行1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应按照责任限额承担相应责任;2)超过责任限额的部分,由甲乙双方协商解决。6.第三方介入的费用及支付6.1费用第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费、检测费、评估费等。6.2支付第三方介入的费用由甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2021年黑龙江省大兴安岭地区公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 2022年广东省清远市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 2024年四川省遂宁市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题1卷含答案
- 2022年福建省漳州市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 2022年广西壮族自治区梧州市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 2024年医用导管项目资金申请报告代可行性研究报告
- 广东省珠海市(2024年-2025年小学六年级语文)统编版随堂测试(下学期)试卷及答案
- 《戒烟治疗与COPD》课件
- 2024情侣共同应对家庭矛盾与沟通障碍解决方案协议合同3篇
- 2024年肉牛养殖场租赁与电商销售合作协议2篇
- 2024-2025学年乌鲁木齐市数学三上期末检测试题含解析
- 【MOOC】数字逻辑设计及应用-电子科技大学 中国大学慕课MOOC答案
- ISBAR辅助工具在交班中应用
- GB 30254-2024高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级
- 合成气精脱硫催化剂的研究报告
- 滚装客船货物的积载绑扎系固分解课件
- 中控楼装饰装修方案
- 三轴试验报告(共12页)
- 学校及周边环境集中整治工作台帐
- 江苏省城市设计编制导则
- 糖尿病随访表(模板)
评论
0/150
提交评论