一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》名师预测卷229

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》名师预测卷229单选题（共70题，共70分）(1.)根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，正确的是()。A.建筑工程的发包方式（江南博哥）只能采用招标发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对劳务作业进行劳务分包C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D.施工总承包单位有权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包单位正确答案：C参考解析：A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包，未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包，劳务作业分包，可以不经过建设单位同意，D施工总承包单位无权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包单位。(2.)甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行正确答案：A参考解析：2022/2021教材P368《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。(3.)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负责人C.施工企业质量管理人员D.质量监督部门正确答案：A参考解析：2011年建设工程法规真题第70题本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。综上所述，本题的正确答案为A。(4.)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于较大事故的是()。A.10人死亡，15人重伤，直接经济损失3000万元B.15人死亡，直接经济损失2000万元C.8人死亡，30人重伤，直接经济损失4000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元正确答案：C参考解析：A、B选项属于重大事故，C选项属于较大事故，D选项属于特别重大事故。(5.)关于建设工程索赔，说法正确的是()。A.索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔B.必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔C.索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔D.索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围正确答案：B参考解析：格式换行boge暂无解析(6.)下列属于行政处罚的是()。A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业正确答案：D参考解析：2023教材P41；2022教材P40《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得、没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。选D(7.)债权相对性理论的内涵不包括()。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P22债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。债务是根据当事人的约定或者法律规定，债务人所负担的应为特定行为的义务。(8.)某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人正确答案：D参考解析：最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《民法典》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(9.)关于商标专用权说法，以下说法错误的是()。A.商标专用权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展D.未经核准注册的商标不受商标法保护正确答案：A参考解析：商标专用权的内容只包括财产权，人身权受著作权的保护。(10.)根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是()。A.地役权B.建设用地使用权C.将汽车设立的抵押权D.动产抵押权正确答案：B参考解析：地役权自合同生效时设立，动产的抵押权合同生效时设立。(11.)根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，不属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的C.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给相应资质的劳务分包企业D.分包单位将其承包的工程分包正确答案：C参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。(12.)根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是()。A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的B.销售侵犯注册商标专用权的商品的C.擅自制造他人商标标识D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的正确答案：A参考解析：本题考查的是建设工程知识产权的保护。侵犯商标的行为包括：（1）未经商标注册权人许可，在同一种商品上或者类似商品上使用与其注册商标相同或相似的商标；（2）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（3）伪造、擅自制造或销售他人注册商标标识的；（4）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。(13.)安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，()，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款。A.责令停产停业B.进行整改C.没收财产D.吊销安全生产许可证正确答案：A参考解析：安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。(14.)《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理正确答案：A参考解析：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。(15.)下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备专职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训正确答案：C参考解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（十二）法律、法规规定的其他条件(16.)关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的区域一定不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准E.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意正确答案：C、E参考解析：因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。(17.)甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任正确答案：B参考解析：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。(18.)下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是()。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.有防水要求的卫生间保修期为2年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年正确答案：B参考解析：有防水要求的卫生间保修期为5年(19.)关于安全专项施工方案审核的说法，错误的是()。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字正确答案：B参考解析：经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。(20.)施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，间接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般正确答案：D参考解析：划分标准事故级别死亡人数（人）重伤人数（人）直接经济损失（元）特别重大事故≥30≥100≥1亿重大事故10≤人数＜3050≤人数＜1005000万≤金额＜1亿较大事故3≤人数＜1010≤人数＜501000万≤金额＜5000万一般事故人数＜3人数＜10金额＜1000万(21.)借贷双方约定的利率未超过年利率()，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。A.12%B.24%C.36%D.48%正确答案：B参考解析：借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。(22.)关于竣工工程质量争议的处理，以下说法正确的是()。A.竣工时发现的质量问题，非施工单位原因造成的，施工单位不负责修复或返修B.因承包人的过错造成的质量问题，承包人拒绝修理、返工或改建，发包人可以请求减少支付工程款C.发包人指定分包人的专业工程出现质量缺陷，由总承人与分包人承担连带责任D.因设计存在缺陷出现的质量问题，由承包人直接向设计单位索赔正确答案：B参考解析：A选项错误，竣工时发现的质量问题，非施工单位原因造成的，施工单位有义务进行修复或返修；C选项错误，发包人指定分包人的专业工程出现质量缺陷，发包人承担过错责任；D选项错误，因设计存在缺陷出现的质量问题，发包人应当承担过错责任。(23.)根据《民事诉讼法》，不属于起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分正确答案：D参考解析：《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求、事实和理由；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。(24.)录像带属于()。A.物证B.书证C.电子数据D.视听资料正确答案：D参考解析：录像带属于视听资料。(25.)在下列情形中，构成承诺的是()。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7天内答复，乙8天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品正确答案：D参考解析：承诺必须由受要约人作出，因此选项A不对；承诺须向要约人作出，因此B选项错误；选项C属于新要约。选项D符合承诺的所有构成要件，因此正确答案为D。(26.)根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施的方法不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录正确答案：A参考解析：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。(27.)某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。A.A区B.B区C.D区D.C区或A区正确答案：B参考解析：建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。由项目工程所在地人民法院管辖。(28.)女职工王某因在孕期期间，领导认为她不能胜任工作，公司研究决定，从8月25日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知王某。A.7月25日B.8月10日C.8月25日D.用人单位现在不得与王某解除劳动合同正确答案：D参考解析：根据《劳动合同法》的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得解除合同。(29.)根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案正确答案：B参考解析：2013年建设工程法规真题第23题本题考查的知识点是专利权。B项：实用新型是指对产品的的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。它和发明相似，都是一种新的技术方案，但发明专利的创造性水平要高于实用新型，因此，实用新型也被称为“小发明”。故B项正确。A项：发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。故A项错误。C项：外观设计是指对产品整体或者局部的的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的的富有美感并适于工业应用的新设计。故C项错误。D项：设计方案不属于专利权保护的对象。故D项错误。综上所述，本题正确答案为B项。(30.)下列不属于民事诉讼特征的是()。A.诉讼具有公权性B.诉讼具有快捷性C.诉讼具有程序性D.诉讼具有强制性正确答案：B参考解析：快捷性是仲裁的特征。(31.)吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理()。A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期正确答案：D参考解析：空白授权书已届期就不再具有效力，不能作为认定相信吴某有代理权的依据。(32.)有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是()。A.知识产权保护部门B.工商行政部门C.政府相关管理部门D.著作权行政管理部门正确答案：D参考解析：对于著作权的保护，主要是民法保护。如果侵权行为同时损害公共利益的，可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，并可处以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1倍以上5倍以下的罚款;没有违法经营额、违法经营额难以计算或者不足5万元的，可以并处25万元以下的罚款:(1）未经著作权人许可，复制、发行、表构成犯罪的，依法追究刑事责任。(33.)《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()向批准机关报告情况。A.中止施工起1个月内B.15日内C.6个月内D.及时正确答案：D参考解析：根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况(34.)关于工程建设项目是否需招标的说法，正确的是()。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾的项目一律不招标C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设的项目可以不进行招标D.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目可以不进行招标正确答案：C参考解析：《招标投标法》规定，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。(35.)甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效正确答案：D参考解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。(36.)对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是()。A.重点是防止扬尘污染B.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米正确答案：D参考解析：结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米(37.)关于定金的表述中，正确的是()。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%正确答案：A参考解析：B错误，给付定金的一方不履行约定的债务的，不得要求返还定金，收受定金的一方不按约定履行义务的，应当双倍返还定金；C错误，定金合同从实际交付定金之日起生效；D错误，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。(38.)关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是()。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系正确答案：B参考解析：工程总承包企业不得将工程转包，也不得将设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。(39.)某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在()前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日正确答案：C参考解析：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。(40.)建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是()。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债正确答案：C参考解析：不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身获得利益的行为。(41.)根据《劳动法》，用人单位应当对其进行定期健康检查的是()。A.年满16周岁未满18周岁的劳动者B.年满10周岁未满16周岁的劳动者C.女工D.在校学生进行勤工俭学者正确答案：A参考解析：劳动法规定，对于未成年工要定期进行健康检查，未成年工指的是满16周岁未满18周岁的劳动者。(42.)对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于()。A.30%B.40%C.50%D.60%正确答案：C参考解析：对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。(43.)下列有关资格预审，说法正确的是()。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人可以拒收C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间15日前提出D.通过资格预审的申请人少于5个的，应当重新招标正确答案：A参考解析：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收，B选项错误；潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，C选项错误；通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标，D选项错误。(44.)关于劳务派遣的说法，正确的是()。A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案：D参考解析：2022版教材P157选项A，劳务派遣人员只能在用工单位从事临时性、辅助性或者替代性的工作，不能从事安全员的主要工作；选项B，临时性岗位是指存续时间不超过6个月的工作岗位；选项C，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。(45.)按照承揽合同的法律规定，下列说法正确的是()。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失正确答案：A参考解析：承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，要及时通知定作人进行更换，承揽人解除合同的条件需要先催告，定作人有任意解除权，承揽人没有。(46.)下列哪一项不属于法人成立应具备的条件()。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.能够独立承担民事责任D.有主要负责人正确答案：D参考解析：法人应具备的条件：依法成立；有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代理人。(47.)职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于()。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除正确答案：A参考解析：劳动者被追究刑事责任的，用人单位可以行使随时解除权。这里的一个月额外工资，并非用人单位法定经济补偿义务，不影响随时解除的性质。(48.)下列关于备案的说法，正确的是()。A.行政法规报全国人大常委会和国务院备案B.自治州、自治县的单行条例报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案C.部门规章报国务院备案D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会备案正确答案：C参考解析：A选项行政法规报全国人大常委会备案；B选项自治州、自治县的单行条例由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人大常委会和国务院备案；D选项省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。(49.)根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是()。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造正确答案：D参考解析：《民用建筑节能条例》规定，国家鼓励和扶持在新建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。所以选项D错误。(50.)《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限()。A.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上4倍以下的罚款B.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上4倍以下的罚款C.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上5倍以下的罚款D.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款正确答案：D参考解析：《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。(51.)关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是()。A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任正确答案：D参考解析：总承包单位和分包单位应当在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任，A错误；总承包单位应当统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，总承包单位和分包单位应当各自组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备，BC错误。(52.)下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是()。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权正确答案：A参考解析：裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。(53.)某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是()。A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写正确答案：A参考解析：建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。(54.)发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。A.3%B.5%C.7%D.9%正确答案：A参考解析：发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。(55.)关于建筑市场诚信行为公布的说法，错误的是()A.不良行为记录应当在当地发布，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当与全国公布期限一致正确答案：C参考解析：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，，由企业提出申请，经批准，可缩短不良行为记录信息的公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。(56.)对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是()。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施正确答案：B参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。专家论证由施工单位组织召开。(57.)因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A.建设行政主管机关B.招标人或其委托的招标代理机构C.原评标委员会D.新组建的评标委员会正确答案：C参考解析：中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。(58.)关于建设各方主体强制性标准实施的规定，说法错误的是()。A.建设单位不得明示或按时施工单位降低工程质量B.建筑设计单位对建设单位提出的降低工程质量的要求，不得拒绝C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工D.建筑材料未经检验的，施工单位不得使用正确答案：B参考解析：建筑设计单位对建设单位提出的降低工程质量的要求，应当拒绝(59.)关于人身保险合同的说法，错误的是()。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费正确答案：D参考解析：投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。(60.)关于建设工程分包的说法，错误的是()。A.分包单位是具有相应资质的单位B.分包单位不得再次分包C.分包单位可以通过合同约定D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作正确答案：B参考解析：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。(61.)设计单位的安全责任不包括()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任正确答案：C参考解析：设计单位的安全生产责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；（3）对设计成果承担责任C选项属于监理单位的安全责任。(62.)《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.12D.24正确答案：A参考解析：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上政府安监部门和有关部门报告。(63.)建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外()。A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天正确答案：A参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工120天及以上，经建设单位同意的。(64.)根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织,并且至少每()组织一次演练。A.一季度B.半年C.—年D.两年正确答案：B参考解析：施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。(65.)发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。A.1%B.3%C.5%D.10%正确答案：B参考解析：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。(66.)由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入()。A.45天合理使用期B.90天缺陷责任期C.60天质量保修期D.30天缺陷责任期正确答案：B参考解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。(67.)根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于()。A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出B.施工现场文明施工所需C.用于新建项目安全评价D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护正确答案：A参考解析：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。(68.)缺陷责任期从()起计。A.工程通过竣工验收之日B.工程提交竣工验收之日C.工程完工之日D.工程通过竣工验收并且保修期结束正确答案：A参考解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。(69.)某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。A.2014年4月1日B.2014年8月1日C.2016年8月1日D.2015年8月1日正确答案：C参考解析：诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。根据我国《民法总则》及有关法律的规定，本题诉讼时效为普通诉讼时效，为3年，该诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故选项C正确。(70.)一裁终局原则体现了仲裁的()特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性正确答案：D参考解析：2023教材P313；2022教材P307（五）快捷性仲裁实行一裁终局，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。多选题（共30题，共30分）(71.)工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位正确答案：C、D、E参考解析：2022/2021教材P315《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。(72.)关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算正确答案：A参考解析：2022教材P170/2021教材P169劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的1年仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。(73.)根据《工伤保险条例》，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有()。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀正确答案：A、C参考解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。(74.)根据《民法典》规定，下列合同中免责条款无效的有()。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的正确答案：A、B、D参考解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或重大过失造成对方财产损失的。(75.)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位项目经理的安全职责有()。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故正确答案：B、C、E参考解析：施工单位项目经理主要责任：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度.安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时.如实报告生产安全事故情况。(76.)下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有()。A.建立健全本单位安全生产责任制B.督促检查本单位的安全生产工作C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或者查处D.落实安全生产管理制度E.确保项目安全生产费用的有效使用正确答案：A、B参考解析：C选项属于项目专职安全生产管理人员的职责；DE属于项目负责人的职责(77.)下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己无关的商务活动正确答案：A、B、D参考解析：A正确，注册建造师有权使用注册建造师名称；B正确，注册建造师有权保管和使用本人注册证书、执业印章；C错误，注册建造师只能在规定的范围内从事执业活动，不能在执业范围外从事相关专业的执业活动；D正确，注册建造师有权对侵犯本人权利的行为进行申述；E错误，介入与自己无关的商务活动不是注册建造师的权利。(78.)关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是()。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算正确答案：B、C、D参考解析：A选项错误，因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位不承担保修责任；E选项错误，对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收单的日期。(79.)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当()。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测正确答案：C、E参考解析：见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。(80.)某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权()。A.直接与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C.直接变卖该工程项目D.直接转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为清偿债务正确答案：A、B、E参考解析：债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼，AB正确。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，E选项正确。(81.)下列属于噪声敏感建筑的是()。A.医院B.学校C.商业街D.住宅小区E.汽车制造厂正确答案：A、B、D参考解析：所谓的噪声敏感区是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。(82.)关于竣工结算，以下说法正确的是()。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款正确答案：B、E参考解析：A选项错误，工程完工后，承包人应当在约定期限内提交竣工结算文件；C选项错误，发承包双方在合同中对竣工结算提交、审核的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行；D选项错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼方式解决。(83.)根据我国《仲裁法》的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，()。A.当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁B.当事人应该向上级人民法院申请执行C.当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁D.当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行E.当事人可以向人民法院提起诉讼正确答案：C、E参考解析：仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。(84.)下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人()。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件正确答案：B、D、E参考解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（l）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。(85.)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括()。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素正确答案：A、B、D参考解析：事故等级主要从死亡、重伤人数，直接经济损失和社会影响三个方面来划分。(86.)下列不能单独作为认定案件事实的证据为()。A.一方当事人提出的证据，另一方当事人提出的相反证据不足以反驳的B.无法与原件、原物核对的复印件、复制品C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可正确答案：B、C参考解析：不能作为或不能单独作为认定案件事实的依据:（1）在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。（2）以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据，不能作为认定案件事实的依据。（3）下列证据不能单独作为认定案件事实的证据：1）未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；2）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；3）存有疑点的视听资料；4）无法与原件、原物核对的复印件、复制品；5）无正当理由未出庭作证的证人证言。（4）当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的，其主张不予支持（但对方当事人认可的除外）。(87.)以下哪个不属于行政强制执行的方式()。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产正确答案：D、E参考解析：行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。(88.)某工程设备安装阶段需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。A.生产厂家的吊车制造许可证B.机械燃油消耗定额证明C.吊车出厂的产品合格证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检验合格证正确答案：A、C、E参考解析：对于出租的机械设备，应当具备生产（制造）许可证和产品合格证，并应当出具检测合格证明。该检测合格证明按照规定应当由具有资质检验检测机构出具。(89.)关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金已经落实D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告正确答案：A、B、C、D参考解析：2013年建设工程法规真题第90题本题主要考查施工许可证的法定批准条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地审批手续；（二）在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）。综上所述，本题正确答案为ABCD。(90.)根据《注册建造师管理规定》，张某完成一级建造师注册后，有权以建造师名义享有的权利包括()。A.保管和使用本人注册证书、执业印章B.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密C.对本人执业活动进行解释和辩护D.在施工过程中按照自己的理解更改设计图纸E.在执业活动中形成的所有文件上签字并加盖执业印章正确答案：A、C参考解析：基本权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签章；（4）保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和