2024年设备监理师考试题库含答案【能力提升】

2024年设备监理师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的

投标有效期，起算时间是（）之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证

【答案】：C

2、承包商应在设备工程或单位工程的（）之前，按照业主要求完成所

有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还

【答案】：B

3、在工程网络计划中，已知某工作的自由时差与总时差分别为3天和

6天，设备监理工程师检查进度时发现该工作的持续时间延长了5天。

该工作的实际进度对后续工作和总工期的影响是（）。

A.既不影响工期，也不影响后续工作

B.不影响工期，但将后续工作最早开始时间推迟2天

C.影响工期2天，但不影响后续工作

D.将后续工作最早开始时间推迟3天，并影响工期1天。

【答案】：B

4、在装运港交货类中，FOB习惯称为（）o

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.运费在内价

【答案】：A

5、质量管理活动包括制定（）、质量策划、质量控制、质量保证、质

量改进等全部质量活动。

A.质量标准和质量目标

B.质量方针和质量目标

C.质量方针和质量计划

D.质量标准和质量方针

【答案】：B

6、在一些大型复杂设备的质量形成过程中，由于某个环节或某个零部

件质量失控，就有可能导致质量问题，甚至酿成质量事故。这是质量

影响因素的（），它直接导致了质量的波动性。

A.协作广泛性

B.多样性

C.协调性

D.隐蔽性

【答案】：B

7、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成

的（）关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

1）.民事关系

【答案】：B

8、2003年8月1日起实施的中国强制性产品认证制度，要求统一使用

的强制性产品认证标志是（）。

A.CCC

B.CSA

C.CE

D.AAA

【答案】：A

9、①拟定改进质量的措施；②判断质量问题；③进行统计分析；④分

析影响质量的因素；⑤收集整理质量数据。利用数据统计方法控制质

量的步骤为（）o

A.⑤③②④①

B.②③⑤④①

C.⑤②③①④

I）.②①③⑤④

【答案】：A

10、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与（）不相符，

工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A

11、不可能作为利息索赔时利率的采用标准的是（）。

A.按当时的银行贷款利率

B.按当时的银行透支利率

C.按合同双方协议的利率

D.按中央银行贴现率加四个百分点

【答案】：D

12、沟通时急于表达自己的意见或轻易拒绝对方的意见往往会使沟通

失效，所以（）o

A.应养成善于倾听和容忍不同意见的习惯

B.应养成善于把握沟通时机和方式的习惯

C.应养成善于控制自己情绪的习惯

D.应养成善于选择沟通对象的习惯

【答案】：A

13、下列关于联营体的说法，错误的是（）。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵

头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C

14、设备工程监理的目标之间呈（）关系。

A.线性独立

B.线性相关

C.互相影响

【）.质量优先

【答案】：C

15、①确定对策；②确定每种对策的负责人与完成日期；③为工序编

号；④确定存在问题。下列正确的对策表应用顺序为（）。

A.①②③④

B.③①②④

C.①②④③

D.③④①②

【答案】：D

16、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，

正确的是（）o

A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢

复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

1）.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】：C

17、一种重要的预防故障发生的工具是（）。

A.失效模式及影响分析

B.故障树分析

C.事件树分析

D.决策树分析

【答案】：A

18、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过

（）。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

I）.中标合同金额的2%

【答案】：B

19、对于无特定预期用途的设备产品，可以只进行（）o

A.设计策划

B.设计评审

C.设计验证

D.设计确认

【答案】：C

20、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，

应当在（）提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C

21、某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时,

它们的价值指数如下所示，则完全不需作为价值工程分析对象的是

（）。

A.1.8032

B.1.4246

C.1.0000

D.0.6419

【答案】：C

22、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不

正当竞争行为属于（）。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：D

23、现场评审是设备工程监理单位资格评审的重要程序之一，其工作

内容是（）o

A.对申请方质量管理体系的符合性进行评审

B.对申请方专业管理和能力及质量管理体系运行的有效性进行评审

C.对申请方实施设备监理的能力进行见证评审

D.对申请方的整改项进行跟踪评审

【答案】：B

24、某设备工程初始投资300万元，第三年年初又追加投资100万元,

年利率为10乳则其投资现值为（）万元。

A.375

B.383

C.421

D.431

【答案】：B

25、设备采购中优先把握的准则是向合格的供应商采购（）的设备。

A.技术先进，生产适用

B.安全可靠，经济合理

C.技术先进，经济合理

D.完全符合各项技术要求及标准规范

【答案】：D

26、某建设工程由甲.乙.丙.丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开

工：甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2

个月丙.丁单位工程同时开工。则该建设工程开工报审表的正确填报方

式是()。

A.甲.乙2个单位工程分别填报，丙.T2个单位工程统一填报

B.甲单位工程单独填报，乙.丙.丁3个单位工程统一填报

C.甲.乙2个甲位工程统一填报，丙.丁2个单位工程统一填报

D.甲.乙.丙.丁4个单位工程统一填报

【答案】：A

27、()是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工

作和任务，从而实现组织的目标。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

I).执行层

【答案】：C

28、在监理服务顾客满意度测量模型中，顾客抱怨与顾客忠诚之间呈

()关系。

A.正相关

B.负相关

C.或正或负相关

D.无相关

【答案】：C

29、设备工程监理具有公正性。公正性的前提是（）。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.独特性

【答案】：C

30、工期固定一资源均衡优化是在网络计划工期不变的条件下，通过

调整网络计划中（），使资源消耗尽可能达到均衡。

A.工作间的逻辑关系

B.非关键工作的开始时间

C.非关键工作的持续时间

【）.资源的需求总量

【答案】：B

31、《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定的注册设备监

理师注册有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

32、PDCA模式将职业健康安全与环境管理体系要素分为（）部分。

A.四

B.五

C.六

D.七

【答案】：B

33、对于周期性重复更换设备的企业来讲，一般根据设备的（）来确

定设备更新的最佳时机。

A.技术寿命

B.经济寿命

C.物理寿命

D.市场寿命

【答案】：B

34、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程

师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.组织调查取证

【答案】：D

35、在没有总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进度

计划进行（）o

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改

【答案】：A

36、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由（）承担

责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B

37、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措

施验证其准确性的责任方是（）。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C

38、设备采购方案最终需获得（）的批准。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.项目经理

I）.质检站

【答案】：A

39、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第

三人完成的工作，由（）o

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任

【答案】：C

40、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）o

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】：C

41、某项目设计生产能力为800吨/年，单位产品价格为6万元/吨，

单位产品变动成本%2.4万元/吨，年固定成本为1800万元，则使该

项目达到盈亏平衡状态的生产能力利用率为（）o

A.44.44%

B.62.5%

C.77.5%

D.93.75%

【答案】：B

42、关于控制计划的以下表述，错误的有（）o

A.控制计划不能代替作业指导书

B.控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新

C.控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺

过程处于受控状态

D.一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料.以相同的过程制

造出来的同一系列的设备

【答案】：B

43、进口非标准机械设备的结算一般分为预付款、阶段付款和（）等

三个阶段。

A.投料款

B.到货付款

C.安装调试后付款

I）.最终付款

【答案】：D

44、下列关于没备工程项目信息重要性的表述，错误的是（）。

A.设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

B.设备工程项目信息是获得监理合同的保证

C.设备工程项目信息是监理决策的依据

D.设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

【答案】：B

45、对隐蔽工程的重点部位，设备监理工程师应（）o

A.与雇主共同检查签认

B.与雇主和承包商共同检查签认

C.与承包商共同检查签认

D.独立检查签认

【答案】：C

46、设备监理规划的内容中不包括（）。

A.工程项目的投资、进度和质量

B.设备监理工器具的使用

C.设备监理规章制度

D.各子项目工作程序

【答案】：D

47、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的主要区别之一是

（）。

A.对象不同

B.目的不同

C.要求不同

I）.管理程序不同

【答案】：A

48、风险是独立于人的主观意志之外的，这体现了风险的（）特点。

A.普遍性

B.偶然性

C.可变性

D.客观型

【答案】：D

49、质量管理的内容和方法具有（）,应进行不断完善和改进。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

D.动态性

【答案】：D

50、设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点

体现在（）o

A.管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

B.空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

C.时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少

D.时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：D

51、质量管理体系认证始于（）o

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

I).食品

【答案】：A

52、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部

价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C

53、某工程及该工程的施工单位均位于县镇，则该工程的综合税率为

()万元。

A.3.48%

B.3.41%

C.3.35%

I).3.28%

【答案】：B

54、设备工程监理服务的核心内容是设备工程各阶段的承包商的履约

行为是否合约、合规，以及设备工程整体效能的()o

A.体现

B.实现

C.完成

D.形成

【答案】：D

55、建设面积在（）万平方米以下的住宅小区，属于应实行设计方案

竞选的城市建筑项目范围。

A.1.5

B.3

C.5

D.10

【答案】：D

56、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除

劳动合同的情形是（）。

A.劳动者严重违反生人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】：B

57、设备工程监理服务结果的评价包括（）和顾客评价。

A.组织评价

B.政府评价

C.专家评价

D.被监理方评价

【答案】：A

58、（）负责设备工程监理活动的管理。

A.国家质检总局和国家发展和改革委员会共同

B.国家发展和改革委员会

C.国家质量监督检验检疫部门

D.国家人事部门会同国家质检总局

【答案】：C

59、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是（）o

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C

60、在开展设备工程监理活动时，代表业主方利益的设备监理工程师

必须从（）的角度考虑问题，以确保设备工程的综合效益。

A.设备建设寿命周期

B.设备物理寿命周期

C.设备技术寿命周期

D.设备全寿命周期

【答案】：D

6kISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期

望”被称为（）。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程

【答案】：C

62、关于设备监理与建设监理的关系，说法不正确的是（）。

A.设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同、

对象不同

B.设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

C.两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

I）.无论是哪一种类型的建设项目，建设监理与设备监理在项目管理中

的地位是相同的

【答案】：D

63、按规定，建设工程四级重大质量事故应由（）归口管理。

A.国务院

B.国家建设行政主管部门

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门

【答案】：B

64、按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，

对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列

入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的材料费

D.承包商的措施费

【答案】：C

65、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位

不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚,

适用法律错误，应作出的判决为（）。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A

66、（）要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作

为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务测量规范

【答案】：B

67、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的（）单

位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使生

D.生产、经营、储存

【答案】：D

68、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程

之间流水步距分别为5天和3天，丙施工过程的作业时间为12天，则

该分部工程的工期为（）天。

A.8

B.12

C.14

D.20

【答案】：D

69、进口设备采用的主要运输方式为（）o

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

D.海洋运输

【答案】：D

70、下列不属于设备工程设计过程监理资料的是（）。

A.监理合同

B.设计评审报告

C.市场调查及考察报告

D.设备监理工程师通知单

【答案】：C

71、项目监理机构的人员组成不包括（）。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.办公人员

I）.董事长

【答案】：D

72、监理工程师通知单应由总监理工程师或（）签发，签发时加盖项

目监理机构章有效。

A.总监理工程师的授权人

B.总监理工程师代表

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

【答案】：A

73、要做到对产品质量的正确判断是唯一的，无论谁来检验，只要按

检验文件去操作，其结果应是相同的。这符合检验和试验文件的（）

编制原则。

A.确定性

B.可操作性

C.充分性

D.误差最小化

【答案】：A

74、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动,

根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，

（）。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】：C

75、职能制企业组织结构的长处是（）。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A

76、设备工程监理服务市场开发过程中获取目标顾客子过程的输出结

果包括（）o

A.监理服务规划

B.投标策划

C.服务提要

D.投标文件

【答案】：D

77、ISO9000族的理论基础包括（）。

A.十二项质量管理体系基础

B.八项质量管理原则

C.术语和定义

D.质量管理体系要求

【答案】：B

78、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，（）是工

程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C

79、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量

以及每类施工设备的数量的时间周期是（）。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C

80、在设备工程可行性研究阶段，编制（）是投资管理的主要目标之

O

A.投资估算

B.投资概算

C.投资预算

I）.投资决算

【答案】：A

81、我国对甲级设备监理单位的资格要求包括：持有效注册的《中华

人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于（）

人,且专业配套。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】：B

82、双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的（）o

A.最早完成时间最小值

B.最迟完成时间最小值

C.最早完成时间最大值

D.最迟完成时间平均值

【答案】：C

83、当监理单位承接了一个具体的监理项目后，如何组织实施的问题,

主要取决于（）的组织方式。

A.委托方

B.社会组织

C.法律法规规定

D.监理单位本身

【答案】：C

84、现有甲、乙、丙三个互斥的投资方案，三个方案的内部收益率分

别为10%、15%和13.5%。若基准收益率为12%,则下列关于方案选择的

说法，正确的是（）。

A.应选择乙方案和丙方案

B.应只选择乙方案

C.应同时选择甲、乙、丙三个方案

D.依据给定资料无法得出结论

【答案】：D

85、在应对设备监理工程师责任风险的具体对策中，防范监理行为责

任风险的基础是（）。

A.提高专业技能

B.加强职业道德约束

C.严格履行合同

I）.提高管理水平

【答案】：C

86、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括（）。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C

87、（）指业主要求承包商提供的为保证承包商按时向分包商、供货

商支付款额的担保。

A.履约担保

B.付款担保

C.预付款担保

I）.业主支付担保

【答案】：B

88、6o管理的基本原则中，（）能消除部门及上下级间的障碍，促进

组织内部横向和纵向的协作，营造一种真正密切合作的管理结构和环

境，以达到满足顾客需求的目的。

A.无边界合作

B.追求完美，容忍失误

C.真正以顾客为关注中心

D.聚焦于流程的改进和管理

【答案】：A

89、项目范围管理不包括（）。

A.范围核实

B.活动排序

C.范围定义

1）.范围控制

【答案】：B

90、美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南（第4版）》中的项

目范围管理的子过程不包括（）。

A.收集需求

B.创建工作分解结构

C.控制范围

D.指导和管理项目

【答案】：D

91、下列计算搭接网络中相邻两项工作的时间间隔公式正确的有］）o

A.

B.

C.

I）.

【答案】：A

92、职业健康安全体系策划与设计不包括（）。

A.制定职业健康安全方针

B.制定职业健康安全目标、指标和管理方案

C.评估职业健康安全体系

D.确定组织机构和职责

【答案】：C

93、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在（）

发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的匚户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】：A

94、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）o

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A

95、设备工程监理细则需要进行调整时，应由（）填写监理细则调整

申请表。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.一般监理人员

【答案】：C

96、由于项目的（）,其创造的产品、服务或成果可能存在不确定性。

A.一次性

B.独特性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B

97、设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是（）o

A.监理记录

B.质量计划

C.监理细则

I）.监理大纲

【答案】：A

98、下列关于“服务提要”文件的描述中，不正确的是（）。

A.是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内

容的质量文件

B.是市场开发第一个过程的输出并作为设备工程监理服务设计过程的

输入或基础

C.是针对具体的特定的监理项目所撰写的响应委托方要求的具体项目

监理服务方案

【）.是设备工程监理服务的市场开发过程中的第一个子过程的输出文件

【答案】：C

99、（）是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

A.设备工程监理人员从业资格制度

B.设备监理工程师执业资格考试制度

C.设备工程监理人员培训制度

D.设备监理工程师注册制度

【答案】：D

100、设备工程监理的特点不包括（）o

A.时空跨度大

B.设备工程中涉外贸易量大

C.人员流动性大

D.设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：C

10k根据质量数据的正态分布规律，在正常生产情况下，产品质量特

征落在（「3。）〜（口+3。）区间的概率是（）。

A.68.25%

B.85.45%

C.99.73%

D.97.93%

【答案】：C

102、（）应是质量功能展开项目的研究重点。

A.分析产品质量可行性

B.分析产品功能构成

C.分析顾客的需求

D.分析质量展开成本

【答案】：C

103、某设备安装工程9月份计划价值为10万元，实际成本为15万元,

挣值为12万元，则该月进度绩效指数为（）o

A.0.8

B.0.83

C.1.2

D.1.25

【答案】：C

104、沟通策划就是要明确项目各参与方所需要的信息，要建立有效的

沟通机制和（）o

A.评估沟通的成.本

B.信息管理系统

C.确定合适的沟通场所

D.制定提供服务的方式

【答案】：B

105、在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次与管理跨度、

职责和权力、分工与合作等方面实现整体效率最高和组织运行费用最

低，这体现了组织设计的（）。

A.最佳跨度原则|

B.组织优化原则

C.职责与权力一致原则

D.分工与合作原则

【答案】：B

106、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备

的质量标准，则甲公司应按照（）履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准

【答案】：B

107、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和

维修方面的培训，则完成培训是（）的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书

【答案】：B

108、下列关于设备制造工艺文件的说法，正确的是（）

A.工艺文件是技术性文件，需经业主正式批准发布

B.操作者在生产过程中逐步掌握和完善工艺文件

C.制造工艺方案是进行制造管理的指导性文件

D.各种工艺文件种类繁多，无法统一和完整

【答案】：C

109、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式

提出变更，应在（）之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C

110.所谓监理人员合理配置，就是要求（）与项目涉及的专业及专业

重要程度相匹配。

A.人员专业配置

B.人员规模配置

C.技术人员资质

D.管理人员数量

【答案】：A

111、下列关于失效膜式及影响分析的说法，正确的是（）。

A.是一种自上而下的故障因果关系的分析方法

B.是一种自下而上的故障因果关系的分析方法

C.是一种自下而上的故障递进关系的分析方法

D.是一种自上而下的故障递进关系的分析方法

【答案】：B

112、根据FTDIC《刍产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应

为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从（）。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A

113、设备产生有用服务所经历的时期是指设备的（）。

A.经济寿命

B.使用寿命

C.技术寿命

D.折旧寿命

【答案】：B

114、不能用于寿命期相等的互斥方案优选的是（）。

A.增量净现值法

B.增量内部收益率法

C.净现值法

D.内部收益率法

【答案】：D

115、承包商应当在［）之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期

【答案】：D

116、（）工作的主要任务是验证制造过程和制造产品的质量。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：D

117、没备质量监理目标是（）。

A.确保设备制造工艺、操作规程、检测方法的规范性

13.提高项目参与者的质量意识、技术和文化水平

C.保证设备经济合理、技术先进、操作维护方便

D.提高项目投资、社会和环境效益，使设备质量达到预期水平

【答案】：D

118、设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目（）过程。

A.执行

B.监督

C.管理

D.验证

【答案】：C

119、总监理工程师代表的职责可包括在总监理工程师授权下（）。

A.主持编写监理规划

B.签发设备出厂验收单

C.调解业主与承包荏之间的合同争议

D.审核签认竣工结算

【答案】：C

120、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与（）相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B

121、（）为建立和评审质量目标提供了框架。

A.质量方案

13.质量目标

C.质量策略

D.质量方针

【答案】：D

122、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量

的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所

以设计项目首先应（）。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B

123、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单

位应采取的安全措施的是（）。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

I）.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B

124、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质

量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以

顾客满意和希望方式的系统服务，以及（）。

A.监理单位与顾客的关系

B.监理单位领导与监理人员的关系

C.监理单位和监理人员与顾客的关系

D.监理单位与管理部门的关系

【答案】：C

125、（）是指根据被检验样本中的产品包含不合格数的多少来推断是

否要接收整批产品的活动。

A.计件抽样检验

B.计点抽样检验

C.计数抽样检验

D.计量抽样检验

【答案】：B

126、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是（）o

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B

127、在设备工程实施过程中，因（）原因影响总工期，承包商无权提

出工期索赔。

A.业主

B.其他承包商

C.不可抗力

D.正常天气变化

【答案】：D

128、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用（）

责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合

【答案】：A

129、下列关于统计分析中“第1类错误”的说法，错误的是（）o

A.过程中特殊原因没有发生但操作者误认为发生了

B.采取了对待特殊原因的措施

C.拒绝了一个真实的假设

D.没有拒绝一个错误的假设

【答案】：D

130、由实施组织根据组织原则和资源优化配置原则决定工作间的先后

顺序称为（）。

A.逻辑关系

B.工艺关系

C.组织关系

D.工作关系

【答案】：C

131、下列关于保证的说法不正确的是（）o

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证

责任

【答案】：B

132、设备监理工程师属于从事设备工程监埋工作的（）工程师。

A.高级

B.专业

C.咨询

1).助理

【答案】：C

133、根据委托，()负责组织评审组对申请甲级和乙级资格的设备监

理单位进行评审。

A.国家发展和改革委员会

B.设备嘛理行业自律组织

C.政府质最监督部匚

D.省、自治区、直辖市质量监督部门与发展和改革部门

【答案】：B

134、项目风险影响是指风险发生对项目目标实现造成的影响，按我国

设备工程管理的惯例，下列有关设备工程风险影响的表述，错误的是

()。

A.管理水平改善

B.时间进度延误

C.工程费用超支

I).工程质量事故

【答案】：A

135、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付

款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2〜3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C

136、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材

料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并

不知情，则甲代理行为的效力为（）。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A

137、设备工程投资分析应以设备工程（）为基础。

A.全寿命费用

B.建设阶段的费用

C.设备购置费用

D.运营费用

【答案】：A

138、进行投资项目方案经济比选时，寿命期不等的互斥方案可以直接

采用的比选方法有（）。

A.净年值法

B.差额投资内部收益率法

C.净现值法

D.费用现值法

【答案】：A

139、总监理工程师应掌握的信息至少包括监理目标、监理范围和（）

等。

A.监理合同

B.具体专业计划和执行信息

C.所采用的专业标准

I）.工作地点的具体状况

【答案】：A

140、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设

备工程后，负责对工程做好保护措施的是（）。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方

【答案】：C

141、合同界面分析的目的是为了找出（）。

A.管理重点

B.管理对象

C.管理盲点

D.管理方法

【答案】：C

142、HSE管理中的H、S、E分别是指（）。

A.健康、安全、环境

B.卫生、安全、环境

C.健康、安全、科学

D.健康、卫生、环境

【答案】：A

143、在设备工程进度监测系统中，对所收集的原始数据进行整理、统

计和分析属于（）子系统的功能。

A.数据生成

B.数据处理

C.数据对比

D.数据调整

【答案】：B

144、质量管理体系和卓越模式之间的差别在于（）o

A.目标不同

B.应用范围不同

C.作用不同

D.与持续改进的关系不同

【答案】：B

145、某企业准备5年后进行设备工程投资，到时所需资金估计为500

万元，若存款利率%5%,从现在开始每年年末均等地存款，则每年应

存款（）万元。[已知（A/F,5%,5）=0.18097]

A.78.65

B.90.49

C.100

I）.132.77

【答案】：B

146、在项目管理过程中，编制资源计划属于.（）的子过程。

A.项目集成管理

B.项目范围管理

C.项目时间管理

D.项目费用管理

【答案】：D

147、大型成套设备，往往是不同领域、不同行业、多厂家、多个专业

共同协作的产物，这是设备质量特点的（）

A.质量影响因素多

B.质量问题的隐蔽性

C.质量波动大

D.协作的广泛性

【答案】：D

148、某设备的当前市场变现价值为40万元，大修理费预计60万元，

市场上同种新设备价格为200万元；现有设备大修前单位生产成本为

2.5万元/吨，大修后的单位产品生产成本为2.3万元/吨，同类型新设

备单位生产成本为2万元/吨。下列关于该设备大修理决策的说法，正

确的是（）O

A.应进行大修理，区大修理费未超出购置同种新设备所需费用

B.应进行大修理，因大修理后产品单位成本降低

C.不应进行大修理，因大修后设备单位产品成本高于同种新设备单位

产品成本

D.不应进行大修理，因大修理费超出其变现价值

【答案】：C

149、成功的QFD案例可储存在（）中。

A.工程知识库

B.档案中心

C.质量控制部

D.任意地点

【答案】：C

150、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中

（）之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.期望的服务与感知的服务

B.监理规划与对顾客需求和期望的认知

C.服务规划与服务提供

D.与顾客沟通与服务提供

【答案】：A

15k申请参加注册设备监理师执业资格考试的人员，取得工程技术专

业大学本科学历的，累计从事设备工程专业工作应满（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B

152、下列选项中，不属于FMEA方法特点的是（）。

A.规范化

B.标准化

C.系统化

1）.集成化

【答案】：D

153、关于设备工程质量的特点，下列表述有误的是（）。

A.质量影响因素多

B.质量问题的隐蔽性

C.质量波动小

D.设备类型多、数量大，技术含量高

【答案】：C

154、在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

I）.最迟开始时间的最小值

【答案】：D

155、下列关于职能型组织特点说法，正确的是（）。

A.通常适宜于以技术为核心的项目

B.客户是项目活动和关注的焦点

C.部门之间的交流沟通顺畅

D.成员归属感较差

【答案】：A

156、研究试验费是指为设备工程提供和验证设计参数、数据等所进行

的必要试验产生的费用，该费用可计入设备工程投资中的（）。

A.建筑安装工程费

B.工程建设其他费

C.设备工器具购置费

1）.工程建设预备费

【答案】：B

157、过程失效模式及影响分析是一种（）的设计方法。

A.集成化

B.系统化

C.模式化

D.自动化

【答案】：B

158、项目管理的目的是达到项目要求，项目要求体现在（）。

A.项目实施前能确定项目支出

B.项目质量能超越规定标准

C.项目能提前投入使用

I）.项目的过程令各方满意

【答案】：D

159、有效沟通的过程分成三个层次：第一层次是信息交流，第二层次

是（）,第三层次是思想交流。

A.资源交流

B.人员交流

C.数据交流

D.情感交流

【答案】：D

160、国际上强制性工程保险包括（）。

A.机动车辆险、专业责任险、汇率保险、人身意外险

B.专业责任险、业主责任险、境内货物运输险、人身意外险

C.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、专业责任险

1）.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、政治风险保险

【答案】：C

161、按（）可将风险分为纯风险和投机风险。

A.风险影响范围

B.风险后果

C.风险的来源

D.风险是否可管理

【答案】：B

162、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线

B.与其紧后工作之区的时间间隔为零

C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小

I）.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】：C

163、不属于设备工程质量管理中应遵循的原则的是（）。

A.以预防为主，过程与结果并重

B.满足顾客质量要求，坚持持续改进

C.坚持技术与经济的统一

D.坚持质量管理的系统过程，实施重点控制

【答案】：C

164、组织设计的主要内容是（）。

A.确定组织的目标

B.组织结构设计和过程设计

C.确定机构人员组成

D.确定组织的管理层次和管理幅度

【答案】：B

165、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生

产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（）人的，应

当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D

166、设备监理工程师编制月度进度计划时应以（）为基础进度编制。

A.设备工程监理工作进度计划；

B.设备工程总进度计划;

C.年度进度计划；

D.季度进度计划。

【答案】：B

167、一般情况下，设备监理实施细则确定的内容包括（）o

A.项目监理组织的分工表

B.监理工作制度

C.检查控制点及目标值

D.项目总进度规划

【答案】：C

168、在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始

时间分别是第13天、第15天、第19天和第20天，则该工作的最迟

完成时间是第（）天。

A.13

B.15

C.19

D.20

【答案】：A

169、监理细则可以很据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调

整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体研

究分析后填写监理细则调整申请表，报（）批准后执行。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.总工程师

D.总经理

【答案】：A

170、信息编码应遵循的原则中，通常不包括（）原则。

A.唯一性

B.合理性

C.规范性

D.不可犷充性

【答案】：D

171、大型复杂的设备往往包含了内部各种不同类型的零部件，有些零

部件的过程质量以及由这些零部件装配成的系统质量不易或不能够经

济地测量出来，而在设备使用后才能暴露出来，这说明设备工程质量

具有（）的特点。

A.适用性与可靠性

B.质量影响因素多

C.可维护性与可移植性

1）.质量问题的隐蔽性

【答案】：D

172、下列指标中，一般常用于评价不能够或者不需要修理的产品的是

（）。

A.使用寿命

B.有效度

C.可靠度

D.MTBF

【答案】：C

173、某产品有甲、乙、丙、丁四个部件，其价值系数依次为0.5、0.8、

1和L2,应首先选为价值工程改进对象的是（）o

A.部件甲

B.部件乙

C.部件丙

D.部件丁

【答案】：A

174、监理工程师责任风险的具体对策不包括（）o

A.提高委托方履约意识

B.提高专业技能

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A

175、在风险对策中，风险自留（）o

A.最适合于风险大事故

B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性

C.不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

I）.最适合于造成损失较小.重复性较高的风险

【答案】：D

176、作为特定项目设备监理服务实现的策划和监视、测量依据的是

（）o

A.设备监理服务质量标准

B.设备监理质量计划

C.监理细则

D.监理大纲

【答案】：A

177、设备监理服务实现的策划过程所需要的信息中，（）是监理方进

行合同监督和管理的范围和内容依据。

A.项目合同

B.承包人文件

C.设备监理合同

D.监理单位要求

【答案】：A

178、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在（）,

提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B

179、根据多年的咨洵和监理实践经验，监理介入设备工程的（）,监

理的效果越好。

A.内容越多

B.范围越小

C.时间越早

D.时间越晚

【答案】：C

180、（）是设备相对其设计循环运行的速率。

A.设备总效率

B.可利用率

C.运行效率

D.成品率

【答案】：C

181、从合同管理的角度看，协调的类型一殁不包括（）。

A.预见性协调

B.强制性协调

C.纠偏性协调

D.补救性协调

【答案】：B

182、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被

盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂

丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能

得到法院认可的是（）。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

1）.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A

183、下列选项中，不属于质量管理体系的是（）o

A.质量管理体系方法

B.过程方法

C.质量方针和质量目标

D.质量管理术语

【答案】：D

184、质量管理八项原则中，（）是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A

185、竣工决算中，作为无形资产入帐的是（）。

A.政府无偿划拨的土地使用权

B.开办费

C.广告宣传费

D.土地使用权

【答案】：D

186、承包商与分包商的冲突，原则上应该由（）负责协调解决。

A.业主

B.总监理工程师

C.设备监理工程师

D.承包商的项目经理

【答案】：D

187、投标人参加投标的，应当在（）送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C

188、在八项质量管浬原则中，过程方法PDCA中C的含义是指（）。

A.过程处置

B.过程认证

C.过程检查

D.过程实施

【答案】：C

189、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是（）o

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误

期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C

190、对于设备工程中的一些特殊工作或活动，如科学研究等，在确定

工作持续时间时，可由项目管理人员采用（）对工作或活动的持续时

间进行测算。

A.专家打分法

B.三点估计法

C.数理统计法

D.曲线拟合法

【答案】：B

191、在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是

（）0

A.设备工程监理规划/大纲

B.设备工程监理细则

C.设备工程监理服务质量标准

D.设备工程服务蓝本

【答案】：C

192、设备质量管理的共同性依据文本包括设计文件及（）。

A.技术法规性文件，有关质量管理的法律法规性文件

B.技术鉴定书、材料及制品的技术标准

C.承包合同和监理合同、法律法规性文件

D.承包合同和监理合同、技术检验和验收标准

【答案】：C

193、国内设备工程合同的生效时间是（）。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署

【答案】：D

194、监理工程师现场发出的口头指令及要求，事后应采用（）予以确

认。

A.监理日志

B.工作联系单

C.监理备忘录

D.监理工程师通知单

【答案】：D

195、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综

合说明是响应招标文件规定的（）中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A

196、专业监理工程师助理复核或从现场直接获取检验、计量等有关数

据并签署原始凭证，发现问题及时向（）报告。

A.专业监理工程师或监理组长

B.总监理工程师或专业监理工程师

C.总监理工程师或总监理工程师代表

D.总监理工程师代表或专业监理工程师

【答案】：B

197、过程能力的高低可用过程数据的（）来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C

198、下列设备工程监理服务内容中，属于辅助服务的是（）。

A.给业主提供管理咨询

B.给承包方提供合理化建议

C.给承包方提供技术咨询

D.给业主提供技术咨询

【答案】：B

199、当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时，正确的结论是

（）。

A.关键节点最早时间等于最迟时间

B.关键工作的自由时差为零

C.关键线路上相邻工作的时间间隔为零

D.关键工作最早开始时间等于最迟开始时间

【答案】：C

200、项目开始时，项目的风险和不确定性（）。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：C

201、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师

处于（）地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C

202、根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可

以监理（）。

A.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程

B.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的二类设备工程

C.《设备工程监理单位资格证书》所列设备工程

D.《设备工程监理单位资格证书》规定专业二类设备工程的所有设备

工程或一类设备专项设备工程

【答案】：D

203、（）的核心是在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便

满足项目有关各方的要求。

A.项目整合管理

B.项目范围管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A

204、计量型测量系统中进行重复性和再现性分析时，（）可接受。

A.R&RV10%

B.R&R^IO%

C.10%^R&R^30%

D.10%<R&R^30%

【答案】：A

205、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为

“一个有经验的承包商在（）前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A

206、网络计划中资源优化“工期固定资源均衡”的含义是指（）o

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

D.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B

207、采用FIDTC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好

解决争议，仲裁可在不满意通知发出第（）天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C

208、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对

该汇票的质权自+（）时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字

【答案】：A

209、有一个或一个以上不合格的单位产品称为（）o不合格品

A.A类不合格品

B.B类不合格品

C.C类不合格品

D.不合格品

【答案】：D

210、根据价值工程理论，产品全寿命周期戌本是指（）。

A.生产全过程发生的全部费用

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.从研制、生产到销售、使用的全过程发生的全部费用

D.产品使用费用

【答案】：C

211、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，（）应尽快将投标

保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表

【答案】：A

212、下列关于风险和风险管理的说法，正确的是（）。

A.风险是一种主观认识

B.风险管理目标是消除风险

C.风险是已实际发生的事件

D.风险造成的结果不一定是负面的

【答案】：D

213、设备工程项目合同是项目业主为了投资建设或其他目的，与承包

商、服务商等为完成某一特定的项目任务所订立的（）o

A.权利义务关系的协议

B.合同款支付协议

C.技术协议

D.采购协议

【答案】：A

214、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是（）o

A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务

B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继

续履行供货义务

C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务

D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人

还可要求其支付定金

【答案】：B

215、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产

教育培训的人员是（）。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B

216、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交

付的，买受人应当自（）之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D

217、下列（）财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产

【答案】：C

218、（）的缺点是相同的原因可能在不同的工序上多次出现，不利于

综合考虑问题发生的原因。

A.工序分类型

B.过程分解型

C.结果分解型

D.原因罗列型

【答案】：A

219、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期

实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则该实际进展点与计划S形曲

线的水平跟离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B

220、在设备工程监理的性质中，（）的前提是独立性。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独特性

【答案】：C

221、正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的

方法和技术的表述，正确的是（）。

A.人际关系改善是协调的手段之一

B.协调的手段之一是协商，协商与谈判是不同的

C.行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望

D.畅通的信息沟通会带来协调需求

【答案】：A

222、在2000版9000族标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分,

其目的是（）o

A.致力于增强满足质量要求的能力

B.致力于提供质量要求会得到满足的信任

C.致力于满足质量要求

D.致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

【答案】：C

223、用定性方式分析风险发生概率的主要根据包括（）。

A.风险的应对策略

B.风险的概率分布函数

C.风险可能带来的损失

D.历史经验数据

【答案】：D

224、属于与项目建设有关的其他费用的是（）。

A.企业管理费

B.施工企业临时设施费

C.检验试验费

D.工程保险费

【答案】：D

225、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该

厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供

应合同。则该合同属于（）签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A

226、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是（）。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A

227、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从（）之日起

开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A

228、风险识别的结果是（）。

A.建立初始风险清单

B.建立项目的风险清单

C.确定不同风险发生的概率和产生的潜在损失

D.确定风险发生对项目目标实现造成的影响

【答案】：B

229、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运

输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在

该法律关系中，甲企业享有的权利是（）。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C

230、下列关于6。管理基本原则的说法，错误的是（）。

A.以顾客为关注中心

B.无边界合作

C.追求完美

D.对失误零容忍

【答案】：D

231、某文艺