2024年设备监理师考试题库（培优）

2024年设备监理师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款

额，付款时间在（）天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】：C

2、在编制设备安装工程概算时，若初步设11的设备清单不完备，或仅

有成套设备的重量时，可采用的编制方法为（）o

A.综合吨位指标法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.预算单价法

【答案】：B

3、在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是（）。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行

【答案】：A

4、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任

由承包商转移至业主的时间是（）之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B

5、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A

6、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为

工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从（）o

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

1）.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A

7、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的

是（）。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益

的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使田权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】：B

8、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是（）o

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B

9、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料

或服务时，承包商应得到款项是（）。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利

润

【答案】：D

10、只有当工程师向承包商签发了（）,才能认为承包商的合同义务

已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B

11、下列关于没备工程项目信息重要性的表述，错误的是（）。

A.设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

B.设备工程项目信息是获得监理合同的保证

C.设备工程项目信息是监理决策的依据

I）.设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

【答案】：B

12、通过变更项目计划消除风险或风险的触发条件的风险应对策略是

风险（）。

A.接受

B.减轻

C.回避

D.转移

【答案】：C

13、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的（）。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

1）.最后2个月

【答案】：B

14、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位

不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚,

适用法律错误，应作出的判决为（）o

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A

15、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在（）天内作出答

复，而工程或单位工程（视情况而定）实质上符合合同要求，应认为在

上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B

16、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是

（）。

A.法人

B.自然人

C.销售者

I）.仓储者

【答案】：B

17、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列

“优先权”表述正确的是（）。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先

于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的

工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成

的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优

先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】：C

18、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是

()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C

19、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的主要区别之一是

()。

A.对象不同

B.目的不同

C.要求不同

D.管理程序不同

【答案】：A

20、以下关于测量值质量的说法，错误的是()。

A.测量值质量越高越好

B.方差表征测量值的分布

C.提倡测量值质量符合使用要求即可

D.偏倚是指测量值的平均值相对标准值的位置

【答案】：A

21、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款,

并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购

房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()o

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

I）.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A

22、某设备2010年购入，到2012年由于制造工艺改进，使该种设备

制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（）o

A.第一种有形磨损

B.第二种有形磨损

C.第一种无形磨损

D.第二种无形磨损

【答案】：C

23、甲级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规

定的工程专业中的（）。

A.一、二类设备工程的所有设备工程

B.二、三类设备工程的所有设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

I）.三类设备工程的所有设备工程，或二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：A

24、根据多年的咨询和监理实践经验，监理介入设备工程的（）,监

理的效果越好。

A.内容越多

B.范围越小

C.时间越早

D.时间越晚

【答案】：C

25、职业健康安全与环境管理体系的建立不包括（）o

A.最终状态评审

B.领导决策与准备

C.贯标培训

D.体系策划与设计

【答案】：A

26、按照我国现行的设备工程监理管理体制，下列工作属于国家发展

改革部门与国家质检部门共同职责的是（）。

A.委托中国设备监理协会对设备工程监理单位资格和设备监理师执业

资格进行管理

B.负责统一管理全国注册设备监理师的继续教育工作

C.会同人力资源社会保障部门组织实施注册设备监理师执业资格的认

定工作

D.会同人力资源社会保障部门颁发《注册设备监理师执业资格证书》

【答案】：A

27、下列描述中，属于C类不合格的是（）o

A.单位产品的极重要的质量特性不符合规定

B.单位产品的质量特性极严重不符合规定

C.单位产品重要的质量特性不符合规定

D.单位产品的一般质量特性不符合规定

【答案】：D

28、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是

（）。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A

29、设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过（）的方

式，使其利益分配达到新的公平。

A.监理与控制

B.信息沟通与协商

C.妥协与和解

D.领导裁决

【答案】：B

30、过程能力指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低

可以用标准差。的大小来衡量，以下说法正确的是（）

A.过程能力越强，。越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱，。越大，则过程越不稳定

C.过程能力与。无关，与产品的技术要求有关

D.。既决定于质量因素，又与规范有关

【答案】：B

31、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延

期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到（）o

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C

32、直接从事设备安装的生产工人职工福利费应该列入（）。

A.直接工程费

B.措施费

C.企业管理费

D.规费

【答案】：A

33、若设备监理工程师认为设备设计中存在不足之处，设备监理工程

师应（）。

A.帮助设计单位修改设计，直至修改完成

B.直接向设计单位提出建设性的意见

C.取得总监理工程师的批准后，向设计单位提出建设性的意见

D.修改没计，解决设计问题

【答案】：C

34、设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的

职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛

盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监

理单位必须坚持其（）o

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独立性

【答案】：D

35、同样的风险，对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的（）

特点。

A.普遍性

B.相对性

C.可变性

D.客观性

【答案】：B

36、项目有明确的起点和终点。这体现了项目（）特点。

A.临时性

B.固定性

C.投资大

D.渐进明细性

【答案】：A

37、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在

9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日

甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列

表述正确的是（）O

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

1）.承诺超期且无效

【答案】：B

38、网络计划中资源优化”工期固定资源均衡”的含义是指（）。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

D.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B

39、市场开发是识别目标顾客、（）并获得顾客的营销过程。

A.找准市场定位

B.确定专业范围

C.明确战略要求

I）.识别顾客需求

【答案】：D

40、监理工程师责任风险的具体对策不包括（）o

A.提高委托方履约意识

B.提高专业技能

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A

41.IS09000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求和期望”

被称为（）。

A.特性

B.服务

C.要求

1）.过程

【答案】：C

42、某一价值工程对象的整体功能成本为3000元，其中某部件的功能

评价系数为0.2,其现实成本为800元，则该部件功能成本改进的期望

值是（）元。

A.-160

B.-200

C.-400

D.-600

【答案】：B

43、检验指导书是指导检验人员实施检验操作的文件。它是（）的细

化。

A.程序

B.质量计划

C.检验规程

D.检验计划

【答案】：C

44、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括（）o

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D

45、下列关于项目计划、实施与控制的说法，正确的是（）。

A.项目计划仅发生在项目的初期

B.项目管理过程主要是项目的实施与控制过程

C.项目控制的目的是将项目的主要部分的实施控制在目标下

D.项目计划包括项目总体计划、项目实施子计划等多个计划

【答案】：D

46、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起（）

个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定

之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

47、在设备工程监理机构中，总监理工程师承担的责任不包括（）o

A.刘被监理单位应承担的责任

B.对监理单位应承担的责任

C.对监理服务项目的实施和完成应承担的责任

D.对监理机构成员应承担的责任

【答案】：A

48、监理人员在监理过程中与费用有关的检查内容包括检查付款条件

是否具备、（）和进度款、清算审核等。

A.检查项目进展情况

B.核查材料消耗

C.核实工作量

D.检查工程质量

【答案】：C

49、设备监理单位的服务对象是（）o

A.项目法人和承建商

B.项目法人

C.承建商

D.政府管理部门

【答案】：B

50、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔（）。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C

51、在搭接网络计划中，若工作B应在工作A完成后5天才能结束，

则其搭接关系应表示为（）o

A.

B.

C.

D.

【答案】：B

52、（）适用于总体情况复杂，各单位之间差异较大，单位较多的情

况。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：B

53、下列关于设备监理人员的说法，正确的是（）o

A.设备监理人员可以分为总监理工程师和专业监理工程师两类

B.设备监理人员可以以个人身份独立执业

C.设备监理人员首先应是管理专家

D.设备监理人员应承诺与被监理单位的直接责任人无亲属关系

【答案】：D

54、作为没备监理工程师，应首先具备设备工程相关的（）背景。

A.实践

B.管理

C.综合

I）.专业

【答案】：D

55、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业

主应提前（）天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B

56、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达

14天以上，正确的处理方法是（）。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

1）.承包商可自行完成竣工试验

【答案】：A

57、在设备工程项目中，按规定支付给商品检脸部门的进口设备检验

鉴定费用应计入（）o

A.引进技术和进口设备其他费

B.建设单位管理费

C.设备安装工程费

D.进口设备购置费

【答案】：A

58、定义项目或项目阶段的活动和工作是项目管理中的（）过程组的

工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：A

59、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是（）o

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的

相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A

60、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前

21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给（）。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D安全生产主管部「

【答案】：A

61、某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，

悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为（）周。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：C

62、在质量方面指挥和控制组织的协调的活动称为（）。

A.质量策划

B.质量改进

C.质量控制

D.质量管理

【答案】：D

63、在下列各项中，符合代理特征的是（）。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为（滥用代理权）

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C

64、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工

程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后（）天内要求重新进行合

同中提出的任何试验，包括竣工试验和（或）竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

65、某工程1年建成并投产，寿命期为10年，每年净收益2万元，按

10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的

初始投资为（）万元。

A.20

B.18.42

C.12.29

I）.10

【答案】：C

66、设备工程监理人员应具备的最基本的素质是（）。

A.过硬的心理素质

B.广博的知识背景

C.组织、协调、执行能力

D.丰富的工作经历

【答案】：A

67、设备工程监理服务的核心内容是设备工程各阶段的承包商的履约

行为是否合约、合规，以及设备工程整体效能的（）o

A.体现

B.实现

C.完成

I）.形成

【答案】：D

68、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现

场的权利，承包商有权获得（）的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D

69、建立设备工程监理项目信息管理系统的主体是（）。

A.业主方的工程部匚

B.承包方的项目管理部

C.监理方的项目监理机构

D.行业主管部门

【答案】：C

70、下列关于设备工程监理资料管理职责的说法，正确的是（）o

A.监理单位负责人领导监理资料的管理工作

B.总监理工程师负责监理资料的收集、汇总

C.专业监理工程师负责监理资料的收、发、传阅的登记和保管

D.资料管理员负责监理资料的归档、分类整理

【答案】：D

71、组织内部环境因素不包括（）o

A.组织资源

B.组织文化

C.组织人员

1）.法律法规

【答案】：D

72、按规定，建设工程四级重大质量事故应由（）归口管理。

A.国务院

B.国家建设行政主管部门

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门

【答案】：B

73、设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是（）。

A.监理记录

B.质量计划

C.监理细则

D.监理大纲

【答案】：A

74、设备工程监理服务市场开发过程中获取目标顾客子过程的输出结

果包括（）o

A.监理服务规划

B.投标策划

C.服务提要

D.投标文件

【答案】：D

75、大型复杂的设备往往包含了内部各种不同类型的零部件，有些零

部件的过程质量以及由这些零部件装配成的系统质量不易或不能够经

济地测量出来，而在设备使用后才能暴露出来，这说明设备工程质量

具有（）的特点。

A.适用性与可靠性

B.质量影响因素多

C.可维护性与可移植性

D.质量问题的隐蔽性

【答案】：D

76、某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，流水节拍分别为4.6.2,

施工段数为6,且甲乙间工艺间歇为1,乙丙间提前插入时间为2,现

组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为（）天。

A.23

B.22

C.21

I).19

【答案】：C

77、经总监理工程师书面批准的分包单位承担分包任务的通知送］）。

A.分包单位

B.设计单位

C.建设行政主管部匚

D.总承包单位

【答案】：D

78、根据《设备工程监理规范》，当发生重大设备质量事故时，设备

监理单位应要求被监理单位在规定时间内采取有效措施予以整改，并

（）,也可责令其停工整改。

A.扣除其部分工程款

B.对其进行相应处罚

C.及时向委托人报告

D.及时向上级报告

【答案】：C

79、通常，工程担保中担保金额最大的是（）担保。

A.投标

B.履约

C.预付款

D.维修

【答案】：B

80、申请甲级或乙级设备工程监理单位资格需提交的申请材料包括设

备工程监理单位（）和相关证明材料。

A.资格申请书

B.章程

C.注册资金证明

D.工作场所证明

【答案】：A

81、过程能力是指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高

低可以用标准差。的大小来衡量，下列说法正确的是（）。

A.过程能力越强、。越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱、。越大，则过程越不稳定

C.过程能力与。无关，与产品的技术要求有关

D.。既取决于质量因素，又与规范有关

【答案】：B

82、设备工程监理服务规范应描述将开展的设备监理服务的（）,并

确定对其要求及其在评价服务质量时的权重。

A.服务范围

B.服务质量

C.服务特性

D.服务对象

【答案】：C

83、根据（）设计组织是建立组织结构的基本方法。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则

【答案】：B

84、设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过

程和/或最终形成的结果，我们统称为（）o

A.设备监理

B.设备工程项目

C.设备工程

D.设备形成过程

【答案】：C

85、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以

（）进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D

86、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的

承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本噌加,

则承包商有权索赔（）o

A.人工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期

【答案】：B

87、从没备监理的隹度考虑，设备工程项目信息管理系统至少应包括

投资控制、质量控制、进度控制和（）儿大功能。

A.组织机构管理

B.合同管理

C.招标代理管理

D.人力资源管理

【答案】：B

88、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿

的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满（）年丧失；但

是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：D

89、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对

自己有利或者不利的原则，行使（）。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权

【答案】：A

90、下列资料中，属于设备工程监理依据类合同文件的是（）。

A.设备监理质量计划

B.合同双方会议纪要

C.监理单位的监理报告

D.现场监理的见证记录

【答案】：B

91、在设备工程监理服务的策划过程中，从事不同专业范围的不同项

目监理服务时，（）。

A.应分别策划策划

B.可能要进行多次策划

C.可能一次完成多次采用

D.可能要进行多次策划或在原来策划的基础上再策划

【答案】：D

92、沟通控制就是按照所策划的沟通计划的要求（），达到有效沟通

的目标。

A.控制沟通过程

B.控制监理过程

C.控制沟通反馈过程

D.控制沟通改进过程

【答案】：A

93、根据项目的各个过程的作用，将过程划分为五个过程组。（）是

确定和细化项目或项目阶段的目标，拟订为实现项目或项目阶段要达

到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

A.启动过程组

B.规划过程组

C.执行过程组

D.监控过程组

【答案】：B

94、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用

条件，其中专用合同条件构成是（）o

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D

95、设备监理的专业特点主要指某一专业技术范围内设备/零部件生产

或安装调试中（）o

A.影响进度的重要的和特殊的过程特点

B.影响成本的重要的和特殊的过程特点

C.影响质量的重要的和特殊的过程特点

D.影响安全的重要的和特殊的过程特点

【答案】：C

96、项目制企业从整体上说属于（）组织结构。

A.功能型

B.直线型

C.矩阵型

D.职能型

【答案】：B

97、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任

法律关系的外部责任主体是（）。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C

98、在项目财务分析中，可判定项目可行的是（）o

A.静态投资回收期小于行业标准投资回收期

B.财务内部收益率小于基准收益率

C.总投资收益率低于同行业收益率参考值

D.财务净现值率小于零

【答案】：A

99、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在（）遭遇

特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补

偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：C

100、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的

代理方式是（）o

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B

101、下列关于民事诉讼的表述，正确的是（）。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D

102、正常情况下，在设备工程监理现场有权签发暂停令的是（）o

A.专业监理工程师

B.注册监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C

103、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起

（）内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定

之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B

104、下列关于质量计划的说法，错误的是（）。

A.质量计划是界定监理责任依据

B.质量计划是制定监理细则的主要依据

C.质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件

D.质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺

【答案】：A

105、在设备工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作

内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据

整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。

其正确的顺序是（）。

A.①③④②⑤

B.④③②①⑤

C.④②③①⑤

D.②④③①⑤

【答案】：C

106、对于一个验项目很多的产品，通常根据判别式

C=Cl+C2a2+C3a3W1判别（）。

A.不合格

B.不合格项

C.不合格件

D.不合格批。

【答案】：C

107、根据正态分布曲线的性质可知，在正常生产的情况下，质量特征

在（）区间的产品有85.45%。

A.u±3。

B.（u-o）〜（u+o）

C.（U-2o）〜（u+2o）

D.（u-3。）〜（u+3。）

【答案】：C

108、（）是价值工程的目的。

A.降低工期

B.降低成本

C.提高功能

D.提高价值

【答案】：D

109、某项目向银行借款1000万元，年利率为10%,5年后一次偿还本

利和，则5年后需偿还的金额为（）万元。

A.1450

B.1500

C.1610.51

D.1683.67

【答案】：C

110、由于人力、财力等的限制，设备监理工程师无法对工程实施过程

中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查，这种情况所引起的

责任风险属于设备监理工程师的（）风险。

A.行为责任

B.工作技能

C.技术资源

D.管理

【答案】：C

11k根据组织设计的基本程序，在确定了组织目标后和进行组织的结

构设计前应进行的工作是（）。

A.确定组织设计方案

B.确定组织总体框架

C.制定管理规范

D.完成资源规划

【答案】：B

112、下列设备工程监理单位的资格管理审批程序正确的是（）。

A.提交申请材料，由有关单位受理，依次进行现场评审、见证评审、

文件评审，最后经核准并公告

B.乙级设备工程监理单位资格申请向国务院有关管理部门或省、自治

区、直辖市质量技术监督提交资料并由其受理，经中国设备监理协会

评审，由国家质检总局和发改委共同核定

C.先由有关单位接受申请要求，审查申请单位资格，再提交有关资料,

由中国设备监理协会组织专家进行评审，并组织技术委员会由作出评

审结论意见上报，由国家质检总局和发改委共同核定

D.由中国设备监理协会组织进行评审，由国家质检总局最终核准，由

国家发改委颁发设备工程监理单位资格证书

【答案】：B

113、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业

办理安全生产许可证延期手续的期限是（）。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

I）.期满后3个月内

【答案】：A

114、大中型项目宜由（）填写监理日志。

A.总监

B.专监

C.专监助理

D.总监指定人员

【答案】：B

115、设备工程临理机构组织建设不受监理单位自身制约和限制的内容

有（）。

A.监理机构的工作目标

B.监理单位领导的偏好

C.监理任务的分配

I）.监理单位自身的组织结构形式

【答案】：C

116、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照（）确定评标标

准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容

【答案】：C

117、设备监理人员应具备的最基本的素质是（）o

A.良好的思想品德

B.过硬的心理素质

C.广博的知识背景

D.丰富的实践经验

【答案】：B

118、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该

厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供

应合同。则该合同属于（）签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A

119、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，我国对设备监

理行业实行（）o

A.注册资格制度

B.行政资格制度

C.执业资格制度

D.市场资格制度

【答案】：C

120、下列有关合同解除的叙述，错误的是（）o

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异

议的，解除权消灭

【答案】：D

121、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量

的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所

以设计项目首先应（）。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B

122、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依

据的是（）o

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书

【答案】：B

123、下列关于联营体的说法，错误的是（）。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵

头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C

124、下列关于设备监理质量控制规范相关内容的说法，正确的是（）。

A.应确定每一项服务特性的验收标准

B.应识别监督管理的重点过程

C.应明确服务提供的程序和方法

D.应规定对服务和服务提供特性进行评价和控制的程序和方法

【答案】：D

125、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。

A.结束与紧后工作开始之间的时距最小

B.与其紧前工作之间的时间间隔为零

C.与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】：D

126、某公司购置一套生产设备，设计年产量10万件，其产品出厂价

50元，年固定成本为8。万元，单位产品变动成本为34元。若公司年

计划盈余40万元，不考虑营业税金及附加，则其年产量应达到（）万

件。

A.5

B.7.5

C.8.5

I）.10

【答案】：B

127、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括（）。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D

128、某贷款项目，我行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元;

银行贷款年利率为10%时，财务净现值为T6.64万元，当银行贷款年

利率为（）时，企业财务净现值恰好为零。

A.8.06%

B.8.66%

C.9.34%

D.9.49%

【答案】：C

129、投资管理应贯穿项目建设全过程，但对项目投资影响最大的应是

（）。

A.投资决策过程

B.设计过程

C.制造过程

D.工程实施过程

【答案】：A

130、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形

成的（）关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际

【答案】：B

131、根据项目目标空制原理，在目标控制实施过程前，分析可能产生

偏差的因素，在偏差出现前采取措施，以消除产生偏差的隐患。这种

项目目标控制方式是（）o

A.反馈控制

B.主动控制

C.闭环控制

I）.现代控制

【答案】：B

132、下列关于故障树分析的表述，错误的是（）o

A.可透彻了解系统产生故障的原因，找出薄弱环节

B.便于改进系统设计、运行和维修

C.进行危险源辨识的方法

D.提高系统可靠性、维修性和安全性

【答案】：C

133、见证性检查是指对被监理方实施某种行为或完成某项工作的（）

的符合性、正确性进行的检查。

A.过程和方法

B.措施和方法

C.过程和结果

I）.方法和结果

【答案】：C

134、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是（）o

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C

135、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失,

为此多支出了合理费用，该费用应当由（）承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B

136、投标人参加投标的，应当在（）送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C

137、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程

师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.组织调查取证

【答案】：D

138、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质

量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以

顾客满意和希望方式的系统服务，以及（）。

A.监理单位与顾客的关系

B.监理单位领导与监理人员的关系

C.监理单位和监理人员与顾客的关系

D.监理单位与管理部门的关系

【答案】：C

139、（）工作完成的标志是设备、散材制造完成。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C

140、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托

设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出

发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同

点主要表现在（）不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A

141、某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第20天，持续时

间为7天，该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第43

天、第30天和第33天，则工作A的总时差为（）天。

A.3

B.6

C.10

D.16

【答案】：A

142、“工作上不负责任”属于（）风险因素。

A.自然

B.道德

C.心理

D.社会

【答案】：B

143、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，（）。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】：D

144、（）分为有放回抽样、无放回抽样。

A.二次抽样

B.多次抽样

C.计数抽样检验

1）.计件抽样检验

【答案】：A

145、（）是指虽然会造成损失，但也可能有潜在收益的风险。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

【答案】：B

146、没备监理除具有一般监理所共有的一些特点外，还具有时空跨度

大、涉外贸易量大、（）等特点。

A.人员众多

B.难度大

C.一次性任务

D.设备类别及专业繁多

【答案】：D

147、下列属于民事法律关系客体中行为的是（）o

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C

148、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当

事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以（）。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

I）.中止履行合同

【答案】：D

149、在设备监理服务的提供过程中，设备工程监理交底是在（）后、

监理服务实施前的一个重要环节。

A.监理服务水平测量完成

B.监理服务制度制定

C.监理大纲编制基本完成

D.监理服务准备工作基本完成

【答案】：D

150、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付

款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是〔）。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2〜3个百分点的年利率计算

I）.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C

151、在对投资项目进行不确定性分析时，通过（）来分析测算项目主

要因素发生变化时对经济评价指标的影响及影响程度。

A.盈亏平衡分析

B.可行性分析

C.概率分析

D.敏感性分析

【答案】：D

152、在设计承包商编制的设备设计计划中，除应包括项目质量目标和

设计质量管理的要求外，还包括项目概况，项目设计范围，设计分工

和（）等内容。

A.分承包方的正式组织和技术接口

B.分承包方的初步蛆织和技术接口

C.设计采用的标准、规范

D.已批准的初步设计文件

【答案】：C

153、按（）分类，设备工程进度计划可以分为年度进度计划、季度进

度计划、月度进度计划。

A.计划期

B.计划的范围

C.设备工程的工作过程

I）.进度计划的表达方式

【答案】：A

154、设备监理工程师属于从事设备工程监理工作的（）工程师。

A.高级

B.专业

C.咨询

D.助理

【答案】：C

155、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是（）o

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由,

才能中止时效的进行

I）.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】：C

156、按设备形成性质，质量可分为（）。

A.设计质量、工程质量、管理质量

B.实体质最、部件质量、系统质量

C.实体质量、技术质量、工程质量

D.实体质量、功能和使用价值质量、过程质量

【答案】：D

157、根据我国《合同法》，要约的生效时间为（）o

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B

158、进口设备采用的主要运输方式为（）。

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

D.海洋运输

【答案】：D

159、不合格是指单，立产品的任何一个质量特性不满足规范要求。根据

质量特性的重要性或不符合的严重程度分为（）类。

A.二

B.三

C.四

I).五

【答案】：B

160、组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和

（）。

A.工作效率

B.工作压力

C.保证政令畅通

D.加强管理组织的凝聚力

【答案】：A

161、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分

别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作,

它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和

自由时差（）天。

A.分别为4和3；

B.均为3；

C分别为3和2；

D.均为2；

【答案】：C

162、限额设计就是按照设定的投资控制目标控制（）,确保不突破投

资限额。

A.设备制造过程

B.设备储运过程

C.设备安装调试过程

D.设备工程设计过程

【答案】：D

163、注册设备监理师在国内外公开发行出版物或设备工程监理行业专

业刊物上作为主要撰写人发表学术文章（）篇及以上，可视为完成当

年继续教育选修学时。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

164、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出

的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的（）

行为。

A.法律

B.代理

C.行政

I）.执法

【答案】：A

165、设备采购中优先把握的准则是向合格的供应商采购（）的设备。

A.技术先进，生产适用

B.安全可靠，经济合理

C.技术先进，经济合理

D.完全符合各项技术要求及标准规范

【答案】：D

166、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、

工资性补贴等费用应从（）中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.业主管理费

I）.生产准备费

【答案】：D

167、下列关于设备工程监理组织协调对象的表述，正确的是（）o

A.业主与政府部门之间的利益冲突

B.业主与金融机构之间的利益冲突

C.业主与承包商之叵的利益冲突

D.承包商与保险机构之间的利益冲突

【答案】：C

168、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是（）。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划

【答案】：B

169、下列属于设备工程监理单位的权利和义务的是（）。

A.接受行政机关依法实施的监督及行业组织和社会公众的监督

B.同时承揽监理合同内的设备设计.制造及材料采购等业务

C.可接受被监理单位提供的合理经济利益

D.可参与被监理单位组织的任何活动

【答案】：A

170、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设

备工程后，负责对工程做好保护措施的是（）。

A.工程师

B.业主

C.承包商

I）.造成工程暂停的责任方

【答案】：C

171、过程能力的高低可用过程数据的（）来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C

172、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单

位应采取的安全措施的是（）。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

I）.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B

173、以下关于设备监理活动的表述中，错误的是（）o

A.设备监理是一种中介服务

B.设备监理是一种工程咨询

C.设备临理是一种管理服务

D.设备监理是一种技术合作

【答案】：D

174、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对

承揽物享有（）o

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权

【答案】：B

175、投标邀请书，是指招标人向（）个以上具备承担招标项目的能力、

资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A

176、二次搬运费属于（）o

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费生

D.措施费

【答案】：D

177、（）是批准设计生效，进入生产制造阶段的先决条件。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计验证

D.设计确认

【答案】：D

178、监理服务内容包括核心服务内容和与监理有关的服务内容。与监

理有关的服务内容一般包括（）o

A.合同管理、技术咨询

B.采购咨询、合同管理

C.采购咨询、技术咨询

D.采购咨询、检查工程

【答案】：C

179、取得注册设备监理师资格，是担任设备工程监理机构技术负责人

和承担其他关键岗位工作、代表设备工程监理机构（）的人员的必备

条件。

A.独立执行监理业务

B.与业主和承包商进行沟通

C.参与监理项目管理

D.进行市场开发业务

【答案】：A

180、设备监理工程师应采取适当的方式对被监理单位管理体系进行检

查和评价，如发现严重不符合，应（）。

A.及时报告委托人

B.及时报告设备监理单位负责人

C.要求被监理单位及时处置并采取纠正措施

D.要求被监理单位对处置结果及纠正措施进行验证

【答案】：A

181、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保

险外，还依法有权向（）提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门

【答案】：C

182、复核或从现场直接获取检测等有关数据是项目监理机构中的（）

的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.办公人员

D.普通监理人员

【答案】：D

183、（）是项目管理的职能之一，是项目管理的基础。

A.项目计划

B.项目组织

C.项目控制

D.项目沟通

【答案】：A

184、设备工程监理的服务对象除了包括项目法人或建设单位外，还可

以包括所有需要设备工程监理相关服务的（）。

A.金融机构

B.顾客

C.保险机构

D.政府部门

【答案】：B

185、职业健康安全与环境管理体系进入试运行，要在（）完成以后。

A.管理体系文件编制

B.贯标培训

C.体系策划与设计

D.初始状态评审

【答案】：A

186、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是（）。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C

187、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工,

流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，则流水步距和流水施

工工期分别为（）天。

A.3和16

B.3和17

C.5和18

D.5和19

【答案】：D

188、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是

（）。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A

189、下列选项中，不属于常用的提高产品可靠性技术的是（）o

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.降负荷使用

D.风险应对措施制定

【答案】：D

190、某项目检查期间的挣值为100万元，计划价值为120万元，实际

成本为90万元。下列关于偏差计算的说法，正确的是()o

A.进度偏差(SV)为-20万元，表示进度提前

B.进度偏差(SV)为-30万元，表示进度延误

C.成本偏差(CV)为-30万元，表示实际成本超过预算

D.成本偏差(CV)为10万元，表示实际成本低于预算

【答案】：D

191、沟通时急于表达自己的意见或轻易拒绝对方的意见往往会使沟通

失效，所以()o

A.应养成善于倾听和容忍不同意见的习惯

B.应养成善于把握沟通时机和方式的习惯

C.应养成善于控制自己情绪的习惯

D.应养成善于选择沟通对象的习惯

【答案】：A

192、设备工程监理服务能力测量主要是项目监理机构在提供特定项目

监理服务过程中所表现出的专业技术能力、协调管理能力、监督管理

能力和附加服务能力等进行测量。监理服务能力测量的依据是设备监

理()。

A.合同行为

B.服务水平

C.服务规划

D.组织结构

【答案】：C

193、设备的寿命周期是指设备从决策.规划.设计.制造.安装.调试和

试运行.使用.维护.修理.改造和更新.调拨.调整，直至报废的全部过

程。无论哪一阶段的工作，都应从（）的角度考虑问题，如在规划和

设计过程中，要考虑未来使用过程中的可靠性和可维护性，在考虑费

用控制时，应考虑降低全寿命周期的费用。

A.经济寿命周期

B.使用寿命周期

C.技术寿命周期

D.全寿命周期

【答案】：D

194、ISO9000：2000的核心标准中，审核指南标准是（）。

A.ISO9001

B.ISO9004

C.ISO19011

D.ISO19001

【答案】：c

195、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺

序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行

使的权利是（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A

196、下列关于项目控制方法的说法，正确的是（）。

A.采用被动控制方法时，应首先收集实际数据

B.偏差分析是主动控制的基本步骤之一

C.主动控制可以预防偏差出现

D.前馈控制属于被动控制

【答案】：C

197、可靠性是指产品在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能

力。它是一种（）质量指标。

A.时间

B.成本

C.价值

D.性能

【答案】：A

198、通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持

续改进以达到顾客满意，这是指八项质量管理的（）原则。

A.管理的系统方法

B.持续改进

C.过程方法

D.基于事实的决策方法

【答案】：C

199、下列选项中，属于项目整合管理子过程的是（）0

A.制订项目管理计划

B.创建工作分解结构

C.估算活动持续时间

0.制订人力资源计划

【答案】：A

200、在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经

初审后，以（）作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量

【答案】：C

201、（）就是通过规避项目风险因素来规避可能产生的潜在损失或不

确定性。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险接受

【答案】：A

202、在双代号网络计划中，如果两个工序都具有相同的起始节点且假

设都有相同的紧后工序，则这两个工序的（）。

A.ES相等

B.EF相等

C.LS相等

D.LF相等

【答案】：A

203、组建设备工程项目设备监理机构是（）的职责之一。

A.专业监理工程师

B.现场监理人员

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C

204、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更无须当事人协商一致

B.签订时显失公平的合同可以变更

C.存在误解订立的合同可以变更

D.变更后的合同对已履行和未履行的合同部分均有效

【答案】：B

205、下列关于设备监理机构技术负责人任职条件的表述正确的是（）

A.由监理机构任命。

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注

册

C.取得中级以上专业技术职称

I）.取得设备监理岗位证书

【答案】：B

206、利息备付率表示项目的利润偿付利息的保证倍数，对于正常运营

的企业，利息备付率应大于（）。

A.2.0

B.1.5

C.1.0

D.0.5

【答案】：A

207、（）是指具有独立设计文件、按区域、部位或类型划分且竣工后

能独立发挥生产能力或体现投资效益的工程。

A.工作过程

B.单位工程

C.单体设备

D.工作包

【答案】：B

208、工程总费用由直接费和间接费两部分组成，随着建设工期的缩短,

会引起（）。

A.直接费和间接费同时增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费同时减少

D.直接费减少，间接费增加

【答案】：B

209、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）o

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B

210、监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理

工程师职责的（）o

A.管理设备监理机构的日常工作

B.审核并签证承包人交付的工作成果

C.验证生产结果

D.审核签发给承包人的各种监理文件和指令

【答案】：C

21k《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）o

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损

失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托

人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约

的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担

赔偿责任

【答案】：D

212、每个设备工程合同签订后，合同正本应由（）保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门

【答案】：A

213、设备监理服务实现的策划过程所需要的信息中，（）是监理方进

行合同监督和管理的范围和内容依据。

A.项目合同

B.承包人文件

C.设备监理合同

D.监理单位要求

【答案】：A

214、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，

货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公

司支付货款，导致西公司遭受损失。乙公司应承担的责任是（）o

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】：B

215、质量管理体系认证始于（）o

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

D.食品

【答案】：A

216、在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修

护坡之间的等待时间差值称为（）搭接关系。

A.FTS

B.STS

C.FTF

D.STF

【答案】：A

217、（）选择价值工程对象时，不仅仅考虑价值系数值大于1或小于

1的情况，而且还要考察功能系数和成本系数绝对值的大小，从而对各

对象加以区别对待。

A.田中法

B.百分比法

C.ABC分析法

D.经验分析法

【答案】：A

218、在设备工程中使用的加工制造设备或安装设备，应保证只使用经

过（）的设备，并在使用过程中保持其完好。

A.验证并批准

B.验收和审批

C.审核和认证

D.检查并认证

【答案】：A

219、承接