2024年设备监理师考试题库及答案（典优） (一)

2024年设备监理师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、各专业监理工程师应定期或不定期向（）汇报各自的工作进展和遇

到的情况。

A.总监理工程师

B.监理单位负责人

C.监理单位技术负责人

D.委托方的授权代表

【答案】：A

2、对设备工程设n质量进行控制时，通常要编制（）文件，以作为设

计管理和控制的重要文件。

A.设计输入

B.设计计划

C.设计评审

D.设计险证

【答案】：B

3、某项目贷款500万元，贷款年利率为12$,银行要求分5年等额偿

还，则每年年末还款额应为（）万元。

A.100

B.138.70

C.143.78

D.160

【答案】：B

4、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合

法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向

()投诉。

A.有关行政监督部匚

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A

5、美国项目管理学会的项目管理知识体系将项目管理进程分为5个过

程组，其中不包括()o

A.启动

B.交接

C.执行

I).控制

【答案】：B

6、某企业从现在开始每年年末均等地存入银行100万元，年利率为6%,

则4年末复本利和应为()万元。[已知(F/A,6%,4)=4.375]

A.467.2

B.437.5

C.478.2

D.426.7

【答案】：B

7、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

I）.2年

【答案】：C

8、在设备工程项目中，除客观因素的意外风险外，引起物流系统冲突

的决定性因素是（）

A.设备监理单位的监督能力

B.各承包商和业主的行为

C.设备监理单位的协调能力

D.政府部门的监管能力

【答案】：B

9、一般认为（）由设备变差（即系统内变差）引起。

A.重复性

B.再现性

C.精密度

D.准确度

【答案】：A

10、设备工程监理工作进度计划是以（）为基础而进行编制的。

A.监理合同；

B.监理大纲；

C.监理工作计划；

D.监理工作计划中有关进度控制的总体部署。

【答案】：D

11、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质

量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以

顾客满意和希望方式的系统服务，以及（）o

A.监理单位与顾客的关系

B.监理单位领导与监理人员的关系

C.监理单位和监理人员与顾客的关系

D.监理单位与管理部门的关系

【答案】：C

12、根据一般设备制造过程监理工作流程，在编制监理规划后和监理

交底之前需要完成的任务是（）。

A.编制工艺方案和试验方案

B.审查工艺方案和试验方案

C.整理监理资料

D.签订监理合同

【答案】：B

13、网络计划的工期优化是指（）。

A.寻求网络计划的最短工期

B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求

满足工期要求的网络计划

C.寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.寻求网络计划最短工期下的费用最低

【答案】：B

14、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人

拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合

同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权

利为（）o

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权

【答案】：B

15、职能制企业组织结构的长处是（）。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A

16、失效模式及影响分析的流程步骤中，首要步骤是（）。

A.描述产品或过程

B.定义功能

C.识别潜在失效

D.确定原因并归类

【答案】：A

17、对抽样方法而言，应考虑元素的隶属关系和层次关系的抽样方法

是（）。

A.简单随机抽样

B.周期系统抽样

C.分段随机抽样

D.整群随机抽样

【答案】：C

18、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资

产现值为3流动资金现值为D,则项目净现值率为（）o

A.A/C

B.B/

C.B/（C+D）

I).A/(C+D)

【答案】：C

19、检验卡片是一种比较简单地表达工序检验要求的文件形式，它适

用于（）。

A.工序检验

B.过程检验

C.零件工序检验

D.定型产品检验

【答案】：C

20、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延

期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到（）。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

I）.一年

【答案】：C

21、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的（）单

位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使民

D.生产、经营、储存

【答案】：D

22、某项目向银行借款1000万元，年利率为10%,5年后一次偿还本

利和，则5年后需偿还的金额为（）万元。

A.1450

B.1500

C.1610.51

D.1683.67

【答案】：C

23、根据设备工程监理人员行业管理的有关规定，下列表述中，正确

的是（）。

A.申请参加注册设备监理师考试的人员应具有大学本科学历

B.申请参加注册设备监理师考试的人员应按规定已被评为高级工程师

技术职务

C.申请注册的设备监理工程师应在其所在单位考核合格

D.只有经过注册登记的设备监理师才能从事设备监理工作

【答案】：C

24、设备监理规划的内容中不包括（）o

A.工程项目的投资、进度和质量

B.设备监理工器具的使用

C.设备监理规章制度

D.各子项目工作程序

【答案】：D

25、下面有关政府行政监督的表述中，错误的是（）。

A.政府行政监督的对象只包括业主和承包商

B.政府行政监督具有强制性

C.政府行政监督涉及设备工程项目的全过程

D.政府行政监督的深度有限

【答案】：A

26、设备监理指的是在工程项目实施过程中，由取得设备监理资格的

单位，受业主委托，代表业主对建设项目实施过程中（）进行的监督

和管理。

A.设备形成过程的投资

B.设备形成过程和/或最终形成的结果

C.设备全过程的质量

D.设备最终形成结果的质量

【答案】：B

27、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与（）不相符，

工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

I）.承包商人员培训安排

【答案】：A

28、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，

招标人退还其已收取的投标保证金的期限是（）o

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内

【答案】：C

29、大型机械设备进出场及安拆费属于（）。

A.机械使用费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

I）.措施费

【答案】：D

30、在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下

列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是（）。

A.工艺关系是绝对无法改变的一种逻辑关系

B.组织关系是根据资源优化配置原则决定的

C.工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

D.组织关系是由工作间客观的科学规律决定的且不可改变

【答案】：A

31、根据国家质检总局委托，负责组织评审组对申请甲、乙级资格的

设备监理单位进行评审的是（）。

A.有关行业管理机构

B.设备监理管理协调办公窜

C.中国设备监理协会

1）.省（市）行政主管部门

【答案】：C

32、在设备工程可行性研究阶段，编制（）是投资管理的主要目标之

O

A.投资估算

B.投资概算

C.投资预算

D.投资决算

【答案】：A

33、为了确保设计的适宜性.充分性.有效性和效率，并达到规定目标

所进行的设计质量管理的作业技术活动是（）。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计更改

D.设计交底

【答案】：B

34、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是（）。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结

【答案】：B

35、在设备工程监理的性质中，（）的前提是独立性。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

I）.独特性

【答案】：C

36、下列表述错误的是（）0

A.规范故障树：是仅含有底事件、结果事件及与门、或门、非门三种

逻辑门的故障树

B.正规故障树：仅含有故障事件及与门、或门的故障树

C.非正规故障树：含有成功事件或非门的故障树

D.仅正规故障树属于规范故障树

【答案】：D

37、职业健康安全体系策划与设计不包括（）o

A.制定职业健康安全方针

B.制定职业健康安全目标、指标和管理方案

C.评估职业健康安全体系

D.确定组织机构和职责

【答案】：C

38、项目生命周期的各个阶段中，成本和人力投入水平最高的阶段是

（）阶段。

A.启动

B.组织与准备

C.执行

D.结束

【答案】：C

39、（）能做到不遗漏主要原因，同时又包括各种细枝原因，有利于

全面、重点地解决问题。

A.结果分解型

B.原因罗列型

C.工序分类型

D.过程方法型

【答案】：B

40、组织设计的主要内容是（）。

A.确定组织的目标

B.组织结构设计和过程设计

C.确定机构人员组成

D.确定组织的管理层次和管理幅度

【答案】：B

41、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、

供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应

为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C

42、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付

息，贷款年利率6%,每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为

（）元。

A.4917

B.5551

C.7462

I）.7581

【答案】：B

43、下列选项中，不属于设备工程监理服务实现基本过程的是（）过

程。

A.市场开发

B.服务绩效改进

C.监理服务策划

D.监理服务提供

【答案】：B

44、有一个或一个以上不合格的单位产品称为（）o不合格品

A.A类不合格品

B.B类不合格品

C.C类不合格品

D.不合格品

【答案】：D

45、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单

位的条件之一是（）。

A.技术负责人必须是注册设备监理师

B.有ISO9000体系认证证书

C.注册资金不少于400万元

D.注册设备监理师不少于20人

【答案】：A

46、下列有关合同解除的叙述，错误的是（）o

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异

议的，解除权消灭

【答案】：D

47、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该

厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供

应合同。则该合同属于（）签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

I）.超越代理权限

【答案】：A

48、文件评审是指中国设备监理协会组织专家对申请方的质量管理体

系文件进行审查以确保其文件符合（）的要求。

A.IS09000-2000

B.GB/T28001:2003

C.CAPEC-S111：2003

D.0IISAS18001：2003

【答案】：C

49、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分

工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不

履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

I）.甲的上级主管部匚

【答案】：B

50、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最

终该联合体中标，应与招标人签订合同的是（）。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方

【答案】：B

51、在某设备安装工程网络计划中，已知某工作的自由时差为2天，

总时差为5天，设备监理工程师在检查进度时发现该工作总时差变为-

1天，则说明该工作实际进度比计划进度拖后（）天。

A.1

B.3

C.6

D.8

【答案】：C

52、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，团队缺乏协作可能会

造成（）质量差距。

A.信息沟通

B.服务规划

C.服务提供

I）.服务设计

【答案】：C

53、设备监理服务质量标准不包括（）o

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务绩效评价规范

【答案】：D

54、6。有两层含义，一层基于统计角度，另一层基于（）o

A.经济角度

B.技术角度

C.管理角度

D.协调角度

【答案】：C

55、某方案年设计生产能力为6000件，每件产品价格为50元，单件

产品变动成本为20元，单件产品销售税金及附加（含增值税）为10元。

年固定总成本为64000元。用产量表示的盈亏平衡点为（）件。

A.800

B.1600

C.2133

D.3200

【答案】：D

56、没备工程监理资料中的各种原始记录是监理工作中各项控制与管

理工作的（）。

A.依据和凭证

B.规范和规章

C.约束和制度

1）.依据和制度

【答案】：A

57、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某

工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则（）。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C

58、收集到某产品的一组质量数据为：11、13、14、16、18、21、22o

该组数据的中位数是（）o

A.16.4

B.18

C.16

D.16.43

【答案】：C

59、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其

主要工作内容有（）。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

【答案】：B

60、若设备监理工程师认为设备设计中存在不足之处，设备监理工程

师应（）。

A.帮助设计单位修改设计，直至修改完成

B.直接向设计单位提出建设性的意见

C.取得总监理工程师的批准后，向设计单位提出建设性的意见

D.修改没计，解决设计问题

【答案】：C

61、PDCA模式将职业健康安全与环境管理体系要素分为（）部分。

A.四

B.五

C.六

D.七

【答案】：B

62、申请参加注册设备监理师执业资格考试的人员，取得工程技术专

业大学本科学历的，累计从事设备工程专业工作应满（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B

63、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的

工作成果享有的权利是（）o

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权

【答案】：C

64、双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的（）o

A.最早完成时间最小值

B.最迟完成时间最小值

C.最早完成时间最大值

D.最迟完成时间平均值

【答案】：C

65、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单

位应采取的安全措施的是（）。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B

66、根据资金时间价值的原理，在年利率为i情况下，将发生在第2、

3、4、5年年末的等额年金80万元折算到第1年年初的现值，其金额

为()万元。

A.80(P/A,i,4)

B.80(P/A,i,4)(P/F,i,1)

C.80(P/F,i,4)

D.80(P/F,i,4)(P/F,i,1)

【答案】：B

67、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产

许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部匚

1).建设行政主管部匚

【答案】：D

68、设备工程监理交底是在()、监理服务实施之前的一个重要的环

节。

A.监理服务水平测量后

B.监理服务准备工作基本完成

C.监理服务制度制定后

D.监理大纲编制完成

【答案】：B

69、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是

()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A

70、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖

合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为（）。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A

71、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包

括（）。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A

72、根据《专利法》，发明专利权的期限为（）年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C

73、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于（）。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C

74、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到（）后，应按合同规定的份数

和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金

【答案】：C

75、过程能力是指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高

低可以用标准差。的大小来衡量，下列说法正确的是（）。

A.过程能力越强、。越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱、。越大，则过程越不稳定

C.过程能力与。无关，与产品的技术要求有关

D.。既取决于质量因素，又与规范有关

【答案】：B

76、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是

（）。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】：C

77、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于（）。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A

78、现有甲、乙、丙三个互斥的投资方案，三个方案的内部收益率分

别为10%、15%和13.5%。若基准收益率为12%,则下列关于方案选择的

说法，正确的是（）。

A.应选择乙方案和丙方案

B.应只选择乙方案

C.应同时选择甲、乙、丙三个方案

D.依据给定资料无法得出结论

【答案】：D

79、目前我国设备运输中业主选择保险公司最常见的方式为（）o

A.公开招标

B.直接谈判

C.邀请招标

D.国际招标

【答案】：B

80、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的

小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向（）申请领取施

工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

I）.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B

81、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相

应付款的根据是（）条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A

82、设备工程投资不包含设备工程（）的费用。

A.安装阶段

B.运转阶段

C.设计阶段

I）.制造阶段

【答案】：B

83、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更

引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应（）o

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B

84、在确定设备制造合同价格时，不应考虑的费用是（）o

A.废品损失费

B.非标准设备设计费

C.包装费

D.预备费

【答案】：D

85、项目目标应满足的条件不包括（）。

A.目标应是可量化的

B.目标不一定要与上级要求一致

C.目标是现实的

D.目标是可达到的

【答案】：B

86、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是

（）。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A

87、通过设计更改或消除失效起因或机理是降低（）的唯一途径。

A.重要程度

B.频度

C.不易探测度

D.严重度

【答案】：B

88、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是（）o

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】：C

89、监理计划是（）了解、掌握和监督检查监理单位履行监理职责实

现监理目标的主要依据。

A.承包商

B.供货商

C.监理机构

D.委托方

【答案】：D

90、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二

年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法

计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00

【答案】：B

91、在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始

时间分别是第13天、第15天、第19天和第20天，则该工作的最迟

完成时间是第（）天。

A.13

B.15

C.19

I).20

【答案】：A

92、编制设备安装工程概算时，当初步设计深度不够，设备清单不详

细，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用（）编制概算。

A.概算指标法

B.扩大单价法

C.预算单价法

D.设备费的百分比法

【答案】：B

93、根据《设备监理单位资格管理办法》（国家质检总局令第28号），

乙级设备监理单位可监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的

（）o

A.一、二类设备工程中的所有设备

B.二类设备工程的重要设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或一、二类设备工程中的专项设备

工程

【答案】：C

94、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用

时发生矛盾，应优先适用（）。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D

95、监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理

工程师职责的（）。

A.管理设备监理机构的日常工作

B.审核并签证承包人交付的工作成果

C.验证生产结果

D.审核签发给承包人的各种监理文件和指令

【答案】：C

96、在某设备工程安装调试过程中，遇到异常恶劣气候，导致非关键

路线上的某工序延误，并增加了费用，但并没影响关键线路，则承包

商（）。

A.只能索赔工期

B.对工期和费用都可索赔

C.只能索赔费用

D.对工期和费用均不可索赔

【答案】：D

97、根据《设备监理管理暂行办法》的规定，设备工程监理的监理内

容是（）。

A.对重要设备的全寿命周期的质量、进度和控制等实施监督

B.对建设项目中的设备工程的进度、质量、投资、安全等实施监督

C.对建设项目中涉及的施工设备的安装、调试等内容进行监督

D.对重要设备的设计、制造、检验、储运、安装、调试等过程的质量、

进度和投资等实施监督

【答案】：D

98、（）是加强组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则

【答案】：C

99、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位

不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚,

适用法律错误，应作出的判决为（）o

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A

100、设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括（）o

A.设计采用的标准.规范及相关法规

B.以前类似设计提供的适用信息

C.分承包方的正式的组织和技术接口

D.项目的设计数据和基础资料

【答案】：B

101、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定

金的一方不履行约定债务的，应当（）o

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同

【答案】：C

102、质量管理体系认证始于（）。

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

D.食品

【答案】：A

103、在开展设备工程监理活动时，代表业主方利益的设备监理工程师

必须从（）的角度考虑问题，以确保设备工程的综合效益。

A.设备建设寿命周期

B.设备物理寿命周期

C.设备技术寿命周期

D.设备全寿命周期

【答案】：D

104、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是

（）。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔

【答案】：A

105、某些风险在一定的空间和时间范围内消失，新的风险又会产生，

这说明风险具备（）特征。

A.普遍性

B.风险的可变性

C.具体风险的偶然性

I）.大量风险发生的规律性

【答案】：B

106、《合同法》规定，商业广告的内容（）,视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B

107、如果规定必须在工程接收之前完成对亚主的人员进行工程操作和

维修方面的培训，则完成培训是（）的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

1）.签发履约证书

【答案】：B

108、如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用（），并详细说明

原因和延期的计划。

A.延期申请表

B.进度计划报审表

C.临时延期申请表

D.施工组织设计报审表

【答案】：B

109、设备工程监理服务规范应描述将开展的设备监理服务的（）,并

确定对其要求及其在评价服务质量时的权重。

A.服务范围

B.服务质量

C.服务特性

D.服务对象

【答案】：C

110、处在“职务设计和资源规划”与“评估组织设计方案”之间的组

织设计程序是（）o

A.确定组织总体框架

B.管理规范设计

C.规划组织所需的资源

D.运行制度设计

【答案】：D

111、设备设计过程中，对设计输出的控制必须达到（）要求。

A.必要时编制工程设计统一规定

B.设计各阶段设计评审和验证的安排

C.顾客（业主）对设计工作的特殊要求

1）.确保设计文件符合有关标准要求和法规要求

【答案】：D

112、（）是指长期获取读数的变异性，它以总变差为基础。

A.能力

B.性能

C.灵敏度

D.不确定度

【答案】：B

113、不能用于寿命期相等的互斥方案优选的是（）。

A.增量净现值法

B.增量内部收益率法

C.净现值法

D.内部收益率法

【答案】：D

114、我国的设备监理工程师被普遍地认为（）。

A.应归属于专业工程师类

B.应归属于咨询工程师类

C.应归属于管理工程师类

D.应归属于质量工程师类

【答案】：B

115、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.资源使用的合理安排

C.满足要求工期计划安排

D.总费用最低时的工期安排

【答案】：D

116、通常只是在总体单位之间差异程度较小和数目较少时，才采用

（）。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：A

117、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的

一部分，但使用权归（）o

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A

118、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是（）。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A

119、下列关于设备寿命的说法，正确的是（）o

A.在一台设备的使民寿命中，会经历多个物理寿命期

B.设备的技术寿命是指在技术上维持其价值的时期

C.设备的无形磨损决定设备的折旧寿命

D.设备的经济寿命是指一台设备达到最大年均净收益的时期

【答案】：D

120、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得（）。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准

【答案】：A

121、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的

款额，付款时间在（）天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】：C

122、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中

（）之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.期望的服务与感知的服务

B.监理规划与对顾客需求和期望的认知

C.服务规划与服务提供

D.与顾客沟通与服务提供

【答案】：A

123、根据设备工程动态控制原理，进度偏差分析属于（）过程的主要

工作。

A.进度预测

B.进度计划监测

C.进度计划调整

D.进度计划实施

【答案】：B

124、依据ISO9001以及ISO14001质量管理体系和环境管理体系文

件的实践及我国职业健康安全管理试点企业的经验，一般把职业健康

安全和环境管理体系文件结构分成（）个层次。

A.两

B.三

C.四

I).五

【答案】：B

125、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是（）o

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C

126、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生

的任何损害，正确的处理方法是（）。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

1）.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】：B

127、设备监理机构提供的合同管理的对象是监理合同约定的监理范围

内的（）。

A.委托人和监理单位签订的合同双方当事人

B.委托人和承包人签订的合同双方当事人

C.监理单位和承包人签订的合同双方当事人

D.委托合同的当事人

【答案】：B

128、已知甲、乙、丙三个独立的投资方案，内部收益率分别为9%、16%

和12%,基准收益率为12%。若不存在资源限制，则下列关于方案选择

的说法，正确的是（）。

A.应同时选择甲、乙、丙三个方案

B.应只选择乙方案

C.应只选择甲方案

D.应选择乙方案和因方案

【答案】：D

129、监理工程师现场发出的口头指令及要求，事后应采用（）予以确

认。

A.监理日志

B.工作联系单

C.监理备忘录

D.监理工程师通知单

【答案】：D

130、复核或从现场直接获取检测等有关数据是项目监理机构中的（）

的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.办公人员

D.普通监理人员

【答案】：D

131、设备工程质量具有其内在规律性，其形成包括了设备工程的设计

过程、（）、制造过程以及安装调试过程等。

A.运营过程

B.知识创新过程

C.采购过程

D.风险分析过程

【答案】：C

132、下列各组被监理单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的

是（）。

A.方案报审表一方案审批表

B.索赔申请表一索赔审核表

C.进度计划报申请表一进度计划审批表

D.监理工程师通知单一监理工程师通知回复单。

【答案】：A

133、根据《设备工程监理规范》，下列选项中，属于设备监理工程师

执行的与安全有关的工作内容的是（）o

A.督促被监理单位建立健全安全保障体系

B.审批被监理单位有关人员的相关资格

C.发现不安全因素时，应要求被监理单位立即停工

D.发生安全生产事故时，应主持安全事故的调查处理工作

【答案】：A

134、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责（）设备工程

的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B

135、承包商在开始制造前必须制定一套相应的质量目标文件，该义件

一般采用（）方式，要便于检查证实。

A.定性

B.定量

C.半定量

D.类比

【答案】：C

136、对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能

投入使用，应由（）组织相关部门研究处理。

A.建设单位

B.设计单位

C.设备供应单位

D.监理单位

【答案】：A

137、FNPV=O,表明项目获利程度（）o

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

I）.等于零

【答案】：C

138、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工

验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合

格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，

后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算

利息的计付日的确定，（）是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B

139、以下关于测量值质量的说法，错误的是（）o

A.测量值质量越高越好

B.方差表征测量值的分布

C.提倡测量值质量符合使用要求即可

D.偏倚是指测量值的平均值相对标准值的位置

【答案】：A

140、QFD的重点放在关键和重要的（）改进上，使产品功能和质量在

竞争中保持优势。

A.质量特性

B.质量成.本

C.质量标准

D.质量外延

【答案】：A

141、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标

文件要求，正确做法是（）o

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C

142、网络计划中资源优化“工期固定资源均衡”的含义是指（）o

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

I）.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B

143、某设备2010年购入，到2012年由于制造工艺改进，使该种设备

制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（）o

A.第一种有形磨损

B.第二种有形磨损

C.第一种无形磨损

D.第二种无形磨损

【答案】：C

144、质量管理八项原则中，（）是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A

145、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A

146、在环境管理体系（1S014000）认证审核类型中的第二方审核，审核

方通常是（）,

A.认证机构

B.业主方或业主组织的咨询单位

C.政府机构

I）.行业协会

【答案】：B

147、在进行线性盈亏平衡分析时，若其他条件不变，仅产品售价提高,

则盈亏平衡点会（）。

A.不变

B.上升

C.下降

D.无法确定

【答案】：C

148、采用成本加固定百分比酬金合同，酬金一般按（）的固定百分比

计算。

A.实际发生的成本

B.估算工程成本

C.报价成本

I）.限额成本

【答案】：A

149、过程能力的高低可用过程数据的（）来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C

150、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括（）o

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D

151、下列选项中，不属于八项质量管理原则的是（）o

A.提高质量标准

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：A

152、质量影响因素的（）直接导致了质量的波动性。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

1）.偶然性

【答案】：B

153、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设

备，应于（）规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后

【答案】：C

154、建立监理组织机构的工作制度和信息管理制度是（）的职责之一。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.现场监理人员

1）.现场专业技术人员

【答案】：A

155、关于设备监理与项目承包商的项目管理之间的关系，表述不正确

的是（）。

A.设备监理单位与承包商之间是合同关系，必须接受监理单位的监督

B.设备监理单位与承包商之间是监理与被监理的关系

C.设备监理工程师根据监理合同的约定，对承包商的履约行为进行监

督和管理

D.设备监理单位还要坚持公正立场，不损害承包商的正当权益

【答案】：A

156、设备监理工程师的合同管理对象是（）。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同

【答案】：D

157、设备工程监理资料中的竣工验收类文件资料，可用于对设备工程

质量进行（）o

A.检验

B.控制

C.评定

D.管理

【答案】：C

158、项目信息足与项目有联系的各种信息c下列对项目信息的表述，

错误的是（）o

A.项目信息可以有多种表现形式

B.为保证信息传递平衡，应考虑延长信息的传递路径

C.项目信息量并非越多越好

D.项目信息可以被多次使用和开发

【答案】：B

159、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始

时间为负值，则应当（）o

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

【答案】：B

160、我国增值税条例规定，进口应税产品均按（）和增值税税率直接

计算应纳税额。

A.组成计税价格

B.离岸价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A

161、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更无须当事人协商一致

B.签订时显失公平的合同可以变更

C.存在误解订立的合同可以变更

D.变更后的合同对已履行和未履行的合同部分均有效

【答案】：B

162、专业监理工程师助理复核或从现场直接获取检验、计量等有关数

据并签署原始凭证，发现问题及时向（）报告。

A.专业监理工程师或监理组长

B.总监理工程师或专业监理工程师

C.总监理工程师或总监理工程师代表

D.总监理工程师代表或专业监理工程师

【答案】：B

163、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是（）o

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司

【答案】：B

164、设备监理规划应经（）审核批准后报送业主。

A.总监理工程师

B.监理单位的总经理

C.监理单位的技术负责人

D.监理单位的法定代表人

【答案】：C

165、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指（）。

A.承包商在现场内正当发生（或将要发生）的所有开支，包括管理费和

类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生（或将要发生）的所有开支，包括

管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生（或将要发生）的所有开支，包括管理费和类

似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生（或将要发生）的所有开支，包括管

理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B

166、为维护设备工程监理的公正性，设备工程监理单位必须（）o

A.具有专业性

B.保持公平性

C.具有合法性

D.保持独立性

【答案】：D

167、在进度调整过程中，要想缩短总工期，则（）o

A.可以不压缩关键工作的持续时间

B.必须压缩关键工作的持续时间

C.必须调整工作间的逻辑关系

D.应该压缩所有工作的持续时间

【答案】：B

168、项目信息管理的目的是根据项目信息的特点，有计划地组织信息

（）,以保证决策者能及时、准确地获得相应的信息。

A.收集

B.传递

C.加工

D.存储

【答案】：C

169、八项质量管理原则中，质量管理的关键是（）。

A.以顾客为关注焦点

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：C

170、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线

B.与其紧后工作之恒的时间间隔为零

C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】：C

171、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函

和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是（）。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A

172、二次搬运费属于（）o

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费住

D.措施费

【答案】：D

173、设计一一采购一一建造（EPC）总承包模式的特点是（）。

A.承包商应负责项目的融资

B.业主负责项目的没计

C.承包商从事设计、采购、制造、安装和调试

D.业主负责项目设备的招标采购

【答案】：C

174、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是（）o

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误

期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

【）.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C

175、以下关于设备监理活动的表述中，错误的是（）o

A.设备监理是一种中介服务

B.设备监理是一种工程咨询

C.设备临理是一种管理服务

D.设备监理是一种技术合作

【答案】：D

176、6。管理的基本原则中，（）能消除部门及上下级间的障碍，促

进组织内部横向和纵向的协作，营造一种真正密切合作的管理结构和

环境，以达到满足顾客需求的目的。

A.无边界合作

B.追求完美，容忍失误

C.真正以顾客为关注中心

D.聚焦于流程的改进和管理

【答案】：A

177、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在（）的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后

【答案】：B

178、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须（）。

A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值；

B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路；

C.压缩其中一条关键线路的总持续时间；

D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同的数值。

【答案】：A

179、设备工程项目风险按其后果分类，可划分为纯风险和（）o

A.政治风险

B.自然风险

C.特殊风险

D.投机风险

【答案】：D

180、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是

（）。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B

181、竣工决算中，作为无形资产入帐的是（）。

A.政府无偿划拨的土地使用权

B.开办费

C.广告宣传费

D.土地使用权

【答案】：D

182、（）工作的主要任务是验证制造过程和制造产品的质量。

A运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：D

183、设备工程项目信息按照项目信息来源分类，可以分为（）o

A.投资控制信息、进度控制信息、质量控制信息和合同管理信息

B.静态信息和动态信息

C.项目内部信息和项目外部信息

D.设备设计过程信息、设备采购过程信息、设备制造过程信息、设备

安装过程信息和没备调试过程信息

【答案】：C

184、投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：D

185、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿

的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满（）年丧失；但

是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：D

186、SIP0C模式把客户包括进了生产过程，提出了要不断改进知识、

设计和输入，以便不断改进客户满意度。其中，S是指（）。

A.供应商

B.输入

C.输出

D.客户

【答案】：A

187、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距丫即（）是由监

理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.服务设计差距

B.服务提供差距

C.服务策划差距

D.服务感知差距

【答案】：D

188、收集到某产品的一组质量数据为：11.13.14.16.18.21.22.25O

该组数据的极差是（）o

A.11

B.13

C.14

D.25

【答案】：C

189、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师

处于（）地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C

190、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是（）。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C

191、（）反映过程加工中质量满足产品技术要求的程度，也即产品的

控制范围满足顾客要求的程度。

A.标准差

B.技术要求

C.过程能力

D.过程能力指数

【答案】：D

192、设备安装调试阶段，经批准的施工组织设计发生变化，项目监理

机构要求将变更后的方案报送时，应采用（）。

A.报验申请表

B.方案报审表

C.变更报审单

D.施工组织设计报审表

【答案】：B

193、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责

任是（）。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任

【答案】：D

194、FIDIC合同条件关于工程变更权的描述不正确的是（）。

A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

C.任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸改变可以构成变更

D.只有工程师指标或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和

（或）修改

【答案】：A

195、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔（）。

A.工期、费用和利涧

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C

196、项目风险管理过程包括制定、（）和管理风险处理方案等过程。

A.监督

B.选择

C.指导

D.控制

【答案】：B

197、设备采购过程中，催交工作的主要任务是防止（）。

A.质量不合格

B.费用超支

C.进度拖延

D.利益相关方不满意

【答案】：C

198、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是（）o

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C

199、项目是由人、技术、资金、各类资源、时间和空间等各种要素组

合在一起，为实现特定的目标而形成的一个有机整体。这体现了项目

（）特点。

A.目标性

B.系统性

C.固定性

D.临时性

【答案】：B

200、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于（）。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

【答案】：D

201、具体研究与工作方法上的整体化、分析技术应用的综合化、程序

持续的科学化三大基本特征，着眼于项目整体管理的方法理论是1）。

A.决策方法论

B.可靠性分析方法

C.系统工程方法

D.创新工作方法

【答案】：C

202、项目总体计划是以项目（）计划为龙头的项目计划。

A.范围

B.风险

C.总工期

D.总投资

【答案】：C

203、某一价值工程对象的整体功能成本为3000元，其中某部件的功

能评价系数为0.2,其现实成本为800元，则该部件功能成本改进的期

望值是（）元。

A.-160

B.-200

C.-400

D.-600

【答案】：B

204、项目范围管理不包括（）。

A.范围核实

B.活动排序

C.范围定义

D.范围控制

【答案】：B

205、在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是

（）o

A.设备工程监理规划/大纲

B.设备工程监理细则

C.设备工程监理服务质量标准

D.设备工程服务蓝本

【答案】：C

206、对供应商评审的重点内容，包括（）等。

A.质量、数量、人员

B.质量、交货时间、服务

C.管理、服务、合同

D.管理、交货时间、环境

【答案】：B

207、单代号搭接网络的计算工期由（）决定。

A.终点虚拟节点的最早完成时间；

B.最后开始的工作的最早完成时间；

C.最后一项工作的持续时间；

D.可能由中间某个工作的最早完成时间。

【答案】：D

208、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承

包商有权索赔因此造成的（）o

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润

【答案】：B

209、质量屋的构建程序中，首要步骤是（）。

A.判定内部信息、市场信息是否充分

B.调查市场要求项目重要性

C.确定研究对象

D.确定设计质量

【答案】：C

210、（）负责监理资料的验收、分类整理。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.一般监理人员

D.资料管理人员

【答案】：D

211、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知

另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，（）o

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A

212、在设备工程的实施过程中，总承包商与分包商的冲突原则上应由

（）负责协调。

A.承包商的项目经理

B.设备监理公司总经理

C.业主

D.设备监理机构总监理工程师

【答案】：A

213、只有当工程师向承包商签发了（）,才能认为承包商的合同义务

已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B

214、下列关于民事诉讼的表述，正确的是（）。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D

215、建设项目中的没备属于（）商品。

A.标准型

B.普通型

C.契约型

D.特殊型

【答案】：C

216、实现目标过程的管理，首先进行的是（）。

A.高层管理预定目标

B.确立下级目标

C.要向下级通报进度

D.定期检查

【答案】：D

217、根据《民事诉讼法》，证据必须符合（）要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性

【答案】：C

218、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业

主应提前（）天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B

219、当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本,

这是（）组织结构的特点。

A.职能型

B.项目型

C.弱矩阵型

D.强矩阵型

【答案】：B

220、盈亏平衡点越低，表示项目（）o

A.适应市场变化的能力越弱,抗风险能力越弱

B.适应市场变化的能力越强,抗风险能力越强

C.适应市场变化的能力越弱,抗风险能力越强

D.适应市场变化的能力越强,抗风险能力越弱

【答案】：B

221、6设备工程有甲、乙、丙、丁四个方案，各方案的盈亏平衡点生

产能力利用率分别为65%、50%、88%和72%,则抗风险能力最弱的是

（）o

A.方案甲

B.方案乙

C.方案丙

D.方案丁

【答案】：C

222、抽查检验和试验人员资格，属于设备（）过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B

223、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任,

除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件

中没有规定该总额，则不应超过（）。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额

【答案】：D

224、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目,

可以不进行招标采购的是（）。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

I）.使用外国政府贷款的项目

【答案】：C

225、投标人参加投标的，应当在（）送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C

226、下列关于设备制造过程及其质量管理的说法，正确的是（）o

A.制造商必须在接受合同前编写制造工艺方案

B.潜在失效模式及后果分析法是估计业主损失的有效方法

C.设备工艺过程控制计划不应随控制方法变化而变化

D.设备工艺过程控制计划不能代替作业指导书

【答案】：D

227、在设备监理工昨的进展过程中，业主经常要根据（）检查设备监

理机构的工作。

A.设备监理大纲

B.相关法规和政策

C.设备监理实施细则

D.设备监理合同和设备监理规划

【答案】：D

228、作为设备工程监理工程师，应具备设备工程相关的专