高速公路建设施工合同争议范本

高速公路建设施工合同争议范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为高速公路项目的业主，乙方为具备高速公路建设资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方在甲方的高速公路项目范围内进行施工建设，并约定合同争议解决方式，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________高速公路项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总投资：__________1.5工程质量标准：__________二、合同范围与内容2.1乙方承担本合同工程范围内的设计与施工任务，并按合同约定完成工程量的全部工作内容。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。2.3乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，不得延误。三、合同价格与支付3.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。3.2支付方式：甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体支付比例和时间双方另行约定。3.3支付条件：乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后支付相应价款。四、工期4.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2乙方应确保工程按期完工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收：甲方组织验收，乙方应予以配合。工程验收合格后，甲方支付合同价款。六、合同争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.高速公路项目施工图纸2.施工方案和技术规范3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.合同价款支付明细表6.工程验收标准及方法7.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合标准：乙方施工的工程质量不符合国家及行业标准，属于违约行为。3.甲方未按时支付合同价款：甲方未按照合同约定的支付时间和比例支付合同价款，属于违约行为。4.甲方未按照约定进行工程验收：甲方未在合同约定的时间内组织验收或未通过验收，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.高速公路项目：指双方约定的施工项目，包括工程名称、地点、规模等。2.合同工期：指合同约定的乙方完成工程的时间范围。3.工程质量：指乙方施工的工程是否符合国家及行业标准。4.违约行为：指合同双方在履行合同过程中，违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织，合理调配人力、物力资源，确保工程按期完工。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，加强质量控制，确保工程质量。3.付款问题：甲方应按照合同约定的时间和比例支付合同价款，确保乙方施工资金充足。4.验收问题：甲方应按时组织验收，乙方应积极配合，确保工程顺利通过验收。五、所有应用场景：1.适用于甲方为高速公路项目业主，乙方为具备高速公路建设资质和经验的施工单位的情况。2.适用于双方通过友好协商、平等自愿原则，达成高速公路项目