燃气管道水电设施施工合同

燃气管道水电设施施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：燃气管道水电设施施工1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于燃气管道铺设、水电设施安装、调试及验收等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及技术规范书中规定的所有工程内容的人工、材料、设备、运输、施工措施、验收、质保等费用。2.3合同价格采用固定价格，不因市场价格波动而调整。三、合同履行3.1施工方的义务3.1.1按照业主的要求和施工图纸、技术规范书等要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及标准要求。3.1.2按照约定的工期完成工程，不得延误。如因施工方原因导致工程延误，施工方应承担相应的违约责任。3.1.3施工过程中，施工方应遵守安全生产规定，确保施工安全。如因施工方原因导致安全事故，施工方应承担相应的法律责任。3.1.4施工方应做好工程资料的整理和归档工作，确保工程资料齐全、准确。3.2业主的义务3.2.1按照约定的时间和要求向施工方提供施工图纸、技术规范书等施工资料，并确保资料的准确性和完整性。3.2.2按照约定的时间和要求向施工方支付合同价款，包括但不限于进度款、中期支付、验收合格后的最终支付等。3.2.3协助施工方办理工程所需的各种手续，包括但不限于施工许可、验收等。3.2.4提供施工场地，确保施工场地符合施工要求。如因场地原因导致施工受阻，业主应承担相应的责任。四、合同价款的支付4.1业主向施工方支付合同价款，按照双方约定的付款比例和付款时间进行。4.2施工方完成合同约定的工程内容后，业主应组织验收。验收合格的，业主应当按照约定支付合同价款。验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。4.3施工过程中，如发生合同价款调整，双方应按照约定的调整方式进行价款调整。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定的工期完成工程，应当按照延迟交付工程部分价款的一定比例支付违约金。5.3业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝交付工程，并有权要求业主支付逾期付款的违约金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范书3.工程量清单4.验收标准和方法5.施工方案和安全措施6.合同价款支付明细表7.工程进度计划8.违约金计算公式9.法律法规及标准规范二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.施工方未按照施工图纸、技术规范书等要求进行施工，导致工程质量不符合约定，认定为违约行为。3.施工方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告和处理，认定为违约行为。4.业主未按照约定时间支付合同价款，认定为违约行为。5.业主未按照约定提供施工图纸、技术规范书等施工资料，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.燃气管道水电设施施工：指在燃气管道和水电设施的安装、改造、维修等工程活动。2.工程验收：指在工程完成后，由业主或其委托的第三方对工程质量、安全、进度等方面进行检查、测试和评估的过程。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。4.合同价款：指双方约定的完成工程后应支付的费用总和。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，应签订工期延期协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方应及时整改，重新验收，直至满足质量要求。3.安全事故发生：解决办法：立即报告并采取措施，防止事故扩大，配合调查和善后处理。4.价款支付争议：解决办法：双方依据合同约定和支付明细表进行