二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工过程中的权利、义务、责任和利益，确保充电站项目的顺利进行，为新能源汽车的推广和应用提供有力保障。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规，以及甲乙双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）新能源汽车：指采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置，综合油耗量或排放量显著降低的汽车。（2）充电站：指为新能源汽车提供充电服务的场所，包括充电设备、充电接口、充电管理系统等。（3）场地硬化：指对充电站场地进行平整、压实、防渗漏等处理，以满足充电设施安装和使用要求。3.2关键词解释（1）施工：指乙方按照甲方要求，对充电站场地进行硬化，并安装充电设施。（2）工期：指合同约定的充电站场地硬化与充电设施施工的完成时间。（3）验收：指甲方对乙方完成的充电站场地硬化与充电设施施工进行检验，确认符合合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成充电站场地硬化与充电设施施工。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督，对不符合合同要求的行为提出整改意见。（3）甲方有权在合同约定的范围内，对充电站场地硬化与充电设施施工的质量、进度、安全等方面进行验收。（4）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内，完成充电站场地硬化与充电设施施工。（2）乙方应确保施工质量，符合国家相关标准和规范。（3）乙方应按照甲方要求，进行施工过程中的安全生产管理，确保施工安全。（4）乙方应按照合同约定，配合甲方进行施工过程中的验收工作。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的充电站场地硬化与充电设施施工工期为______天，自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的充电站场地硬化与充电设施施工地点为：_________。5.3合同履行方式（1）乙方负责组织施工队伍，按照甲方要求，完成充电站场地硬化与充电设施施工。（2）甲方提供必要的施工条件，如场地、水、电等。（3）双方应按照合同约定，共同保障施工过程中的安全和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工工期届满，且充电站场地硬化与充电设施施工完成。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应签署合同终止协议。（3）合同终止协议签署后，甲乙双方应按照协议约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理剩余的工程款、材料款等款项。（2）合同终止后，甲乙双方应按照国家相关法律法规，处理施工过程中的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成（1）场地硬化费用：包括场地平整、压实、防渗漏等工程费用；（2）充电设施施工费用：包括充电桩、充电设备、电缆、支架等设备购置及安装费用；（3）工程管理费用：包括施工组织、项目管理、质量监督等费用；（4）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、检测费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）进度款：在充电站场地硬化与充电设施施工过程中，根据施工进度和已完成工程量，甲方应按月向乙方支付合同总价款的_____%作为进度款；（3）结算款：在充电站场地硬化与充电设施施工完成后，经甲方验收合格后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为结算款；（4）质保金：在质保期内，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为质保金，质保期满无质量问题后，乙方应将质保金无息退还甲方。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____个工作日内；（2）进度款：每月____日；（3）结算款：验收合格后____个工作日内；（4）质保金：合同签订后____个工作日内。7.4支付条件（1）甲方已收到乙方提交的合法有效的发票；（2）乙方已完成相应的工程量，且质量符合合同要求；（3）乙方已按照合同约定进行工程变更的审批。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）甲方未按时提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于延误工期、增加费用等；（3）甲方未按时进行验收的，应承担相应的责任，包括但不限于延误工期、增加费用等。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工的，应向甲方支付_____%的违约金；（2）乙方施工质量不符合合同要求的，应承担相应的责任，包括但不限于返工、赔偿损失等；（3）乙方未按时进行工程变更的审批的，应承担相应的责任，包括但不限于延误工期、增加费用等。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：按照上述违约金比例计算；（2）赔偿损失：根据实际损失情况，由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方均应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密义务不因合同终止而终止。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风、火灾等自然灾害；（2）战争、罢工、骚乱等社会异常事件；（3）政府政策、法规、命令的变更等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场无法进入；（2）政府发布禁止施工的命令；（3）战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同约定不得转让的权利和义务；（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊权利和义务；（3）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中，对施工质量、进度、安全等方面的监督权；（2）乙方保留在合同履行过程中，对施工方案、施工技术等方面的自主决定权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方；（2）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务部分或全部抵押、质押或设定其他担保。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同双方就合同内容进行修改或补充，应签订书面协议；（2）书面协议经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方应配合甲方进行施工现场的管理和监督。15.2协作与配合方式（1）甲方应指定专人负责与乙方沟通协调；（2）乙方应按时向甲方报告施工进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工的全部约定，具有完整性和独立性。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件；2.充电站场地硬化与充电设施施工图纸；3.充电站场地硬化与充电设施施工方案；4.施工进度计划；5.施工质量标准；6.安全生产管理制度；7.施工合同附件协议；8.其他双方认为必要的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用的，认定为违约；未按时提供施工条件的，认定为违约；未按时进行验收的，认定为违约。2.乙方违约：未按时完成施工的，认定为违约；施工质量不符合合同要求的，认定为违约；未按时进行工程变更的审批的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指合同一方未履行合同义务时，应向守约方支付的一定金额的违约补偿。3.质保金：指合同履行完毕后，为保证工程质量在一定期限内由甲方支付给乙方的一定金额。4.保密条款：指合同中规定的双方对某些信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题。解决办法：双方应及时沟通，共同研究解决方案，必要时可邀请第三方专家协助。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，制定补救措施，确保工程按计划完成。3.问题：施工质量不合格。解决办法：乙方应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。4.问题：安全事故发生。解决办法：立即启动应急预案，妥善处理事故，并采取措施防止类似事故再次发生。5.问题：工程变更。解决办法：按照合同约定程序进行工程变更，确保变更后的工程符合合同要求。6.问题：费用争议。解决办法：双方应友好协商，协商不成时，可寻求第三方调解或仲裁。7.问题：合同终止。解决办法：按照合同约定的终止程序进行，确保双方权益得到妥善处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应保证其提供的施工图纸、设备、材料等符合国家相关标准和规范；第三方应承担因自身原因导致的工程延误和质量问题；第三方应配合甲乙双方进行工程验收。2.第三方权利：第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用；第三方有权要求甲乙双方在工程变更时给予其相应的补偿。3.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成施工任务；第三方应遵守国家相关法律法规和施工现场的规章制度；第三方应配合甲乙双方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权要求甲方提供必要的施工条件；乙方有权要求甲方在工程变更时给予其相应的补偿。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在合同约定的质量标准基础上，对施工质量进行监督；乙方有权要求甲方在工程验收合格后，按照合同约定的时间支付结算款；乙方有权要求甲方在质保期内，对施工质量问题进行整改。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金；甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的责任；甲方在工程变更时未给予乙方相应补偿的，应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成施工任务；甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和施工现场的规章制度；甲方可要求乙方在工程验收合格后，按照合同约定的时间支付结算款。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中，对施工现场进行安全管理和环境保护；甲方可要求乙方在质保期内，对施工质量问题进行整改；甲方可要求乙方在工程变更时，提供合理的补偿。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金；乙方施工质量不符合合同要求的，应承担相应的责任；乙方在工程变更时未提供合理补偿的，应承担违约责任。全文完。二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则二、合同主体2.1充电站业主方2.2施工单位2.3监理单位三、项目概况3.1充电站位置3.2施工范围3.3项目规模四、工程内容及施工要求4.1场地硬化4.2充电设施施工4.3配套设施五、合同工期5.1施工期限5.2工期延误责任六、工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保修七、工程进度款支付7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件八、工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收争议处理九、安全与环保9.1安全责任9.2安全措施9.3环保要求十、违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序十二、合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果十三、合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序十四、其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同签署日期合同编号_________一、合同概述1.1合同背景本合同背景为我国新能源汽车产业快速发展，为满足新能源汽车充电需求，甲方拟在指定场地建设新能源汽车充电站。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同原则合同遵循公平、公正、诚实信用的原则，依法履行合同义务。二、合同主体2.1充电站业主方甲方：新能源汽车有限公司2.2施工单位乙方：建筑工程有限公司2.3监理单位监理方：工程建设监理有限公司三、项目概况3.1充电站位置充电站位于市区路号。3.2施工范围包括场地硬化、充电设施施工、配套设施建设等。3.3项目规模项目占地面积10000平方米，充电桩数量100个。四、工程内容及施工要求4.1场地硬化4.1.1采用C30混凝土进行场地硬化。4.1.2硬化厚度不小于200mm。4.1.3硬化后平整度不大于3mm。4.2充电设施施工4.2.1充电设施应符合国家标准，包括充电桩、配电箱等。4.2.2充电桩数量100个，采用快充和慢充两种类型。4.2.3充电设施施工应确保安全、稳定、可靠。4.3配套设施4.3.1建设相应的照明、排水、供电等配套设施。4.3.2配套设施应符合相关国家标准。五、合同工期5.1施工期限5.1.1本工程自合同签订之日起60天内完成施工。5.1.2乙方应在施工期限内完成全部工程内容。5.2工期延误责任5.2.1因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。5.2.2因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。六、工程质量6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家现行施工质量验收规范和标准。6.1.2乙方应确保工程质量达到优良等级。6.2质量检验6.2.1乙方应在施工过程中进行自检，确保工程质量。6.2.2甲方有权对工程质量进行监督和检验。6.3质量保修6.3.1乙方对施工的充电设施提供2年的质量保修服务。6.3.2质量保修期内，如因乙方原因导致充电设施损坏，乙方应负责维修或更换。七、工程进度款支付7.1付款方式7.1.1付款方式为分阶段支付。7.1.2付款比例：基础工程完成30%，主体工程完成50%，竣工验收合格后支付20%。7.2付款进度7.2.1乙方提交付款申请后，甲方应在5个工作日内完成付款。7.3付款条件7.3.1乙方提交付款申请，并附上相关工程进度证明材料。7.3.2甲方确认工程进度及质量符合合同要求。八、工程验收8.1验收标准8.1.1工程验收应符合国家现行施工质量验收规范和标准。8.1.2乙方应确保工程达到设计要求，符合合同约定。8.2验收程序8.2.1乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。8.3验收争议处理8.3.1如验收过程中出现争议，双方应协商解决。8.3.2协商不成，可提交相关仲裁机构或人民法院解决。九、安全与环保9.1安全责任9.1.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.1.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。9.2安全措施9.2.1乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生。9.2.2乙方应配备必要的安全防护设施。9.3环保要求9.3.1乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。9.3.2乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物。十、违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程。10.1.2乙方施工过程中发生安全事故。10.1.3乙方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任10.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总价款的20%。十一、争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，可提交相关仲裁机构或人民法院解决。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行。十二、合同解除12.1解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2解除程序12.2.1一方提出解除合同，另一方应在收到通知后5个工作日内予以答复。12.2.2双方应按照合同约定或法律规定办理合同解除手续。12.3解除后果12.3.1合同解除后，双方应按照约定或法律规定处理合同解除后的事宜。十三、合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经相关部门审批。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的终止条件成就。13.2.2合同解除。13.3合同终止程序13.3.1双方应按照合同约定或法律规定办理合同终止手续。十四、其他14.1合同附件14.1.1设计图纸。14.1.2施工方案。14.1.3相关技术标准。14.2合同未尽事宜14.2.1双方应本着公平、诚信的原则协商解决。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________监理方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________监理方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目审批与许可甲方负责办理项目所需的各项审批手续，包括但不限于土地使用证、规划许可证、施工许可证等。如因甲方未能及时办理相关手续导致工程延误，甲方应承担相应责任。1.2设计变更1.2.1甲方有权根据实际情况对工程设计进行变更。1.2.2设计变更应由甲方提出，并经乙方确认后方可实施。1.2.3设计变更可能导致工程量、工期、费用等方面的调整，双方应协商一致后修改合同相应条款。1.3施工监督1.3.1甲方有权对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。1.3.2甲方应指派专人负责施工监督工作，并定期向乙方反馈监督情况。1.4质量标准1.4.1甲方有权制定或确认工程质量标准，乙方应严格按照标准进行施工。1.4.2甲方有权对工程质量进行抽样检验，检验不合格的工程部分，乙方应无条件返工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1施工方案2.1.1乙方应根据工程实际情况制定详细的施工方案，并报甲方审核。2.1.2施工方案应包括施工进度、质量保证措施、安全防护措施等内容。2.1.3未经甲方同意，乙方不得擅自修改施工方案。2.2材料采购2.2.1乙方负责采购施工所需的材料、设备等，并确保其质量符合合同要求。2.2.2乙方应在采购前向甲方提供材料、设备的样品或相关证明文件。2.3施工进度2.3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构3.1.1本合同涉及的第三方中介机构为监理公司。3.1.2中介机构应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。3.2监理职责3.2.1中介机构负责对工程施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。3.2.2中介机构应定期向甲方和乙方报告监理情况，并提出监理意见。3.3监理费用3.3.1监理费用由甲方承担，具体金额由双方协商确定。3.3.2监理费用在合同签订时一次性支付。3.4争议解决3.4.1如甲方、乙方与中介机构之间发生争议，应通过协商解决。3.4.2协商不成的，可提交相关仲裁机构或人民法院解决。3.5中介机构责任3.5.1中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致工程质量、进度、安全等问题，中介机构应承担相应责任。3.6合同变更3.6.1合同变更需经甲方、乙方和中介机构三方协商一致。3.6.2合同变更应书面记录，并由三方签字确认。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.相关技术标准4.材料采购清单5.施工进度计划6.质量检验报告7.工程验收报告8.争议解决协议9.合同变更协议10.中介机构资质证明11.甲方审批文件12.乙方施工资质证明二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：经甲方验收，乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准或未在约定工期内完成。2.违约行为：乙方施工过程中发生安全事故。认定：经调查，安全事故由乙方施工不当或安全措施不到位导致。3.违约行为：乙方违反合同约定的其他行为。认定：乙方未履行合同约定的任何义务，经甲方书面通知后仍未改正。4.违约行为：甲方未按合同约定支付工程进度款。认定：甲方未在约定时间内支付乙方应得的工程进度款。5.违约行为：甲方未按合同约定办理相关审批手续。认定：甲方未在约定时间内完成项目所需的审批手续，导致工程延误。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.法院：指国家设立的审判机关，负责审理和判决民事、行政和刑事案件。5.资质：指从事某项活动或职业所必须具备的条件和资格。6.审批：指行政机关依法对特定事项进行审查、批准的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方协商一致后，修改合同相应条款，并通知监理机构。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，采取相应措施加快施工进度，并通知甲方。3.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方返工，直至达到合同约定的质量标准。4.问题：甲方未按时支付工程进度款。解决办法：乙方向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，可考虑暂停施工。五、所有应用场景：1.新能源汽车充电站建设。2.场地硬化与充电设施施工。3.工程质量与进度管理。4.安全生产与环境保护。5.合同履行与争议解决。全文完。二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1场地硬化施工3.1.1施工范围3.1.2施工工艺3.1.3材料要求3.2充电设施施工3.2.1施工范围3.2.2施工工艺3.2.3材料要求4.工程进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3工程进度调整5.工程质量要求5.1场地硬化质量要求5.2充电设施质量要求5.3质量检测与验收6.工程造价6.1工程造价构成6.2工程造价确定方式6.3工程造价调整7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款方式8.保修与维护8.1保修期限8.2保修内容8.3维护责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充协议13.合同终止与结算13.1合同终止条件13.2合同结算程序13.3合同终止后的义务14.其他约定14.1合同附件14.2合同签署日期14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：新能源科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称二零二五年度新能源汽车充电站场地硬化与充电设施施工项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模场地硬化面积：5000平方米充电桩数量：30个2.4项目工期合同签订之日起至2025年12月31日完工3.工程内容3.1场地硬化施工3.1.1施工范围对项目场地进行平整、压实、铺设水泥混凝土，形成符合新能源汽车充电站使用的硬化地面。3.1.2施工工艺采用分层施工法，先进行基础处理，再进行水泥混凝土铺设，进行养护。3.1.3材料要求水泥：采用符合国家标准的水泥；砂石：采用粒径合适的砂石材料；钢筋：采用符合国家标准的热轧钢筋。3.2充电设施施工3.2.1施工范围在场地硬化完成后，安装30个新能源汽车充电桩，包括充电桩本体、电缆、接地装置等。3.2.2施工工艺按照充电桩产品说明书和安装规范进行施工。3.2.3材料要求充电桩：采用符合国家标准的新能源汽车充电桩；电缆：采用符合国家标准的高压电缆；接地装置：采用符合国家标准的地网。4.工程进度计划4.1施工阶段划分基础处理、场地硬化、充电桩安装三个阶段。4.2各阶段施工时间安排基础处理：2025年1月1日至2025年1月15日场地硬化：2025年1月16日至2025年1月30日充电桩安装：2025年1月31日至2025年12月31日4.3工程进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，经双方协商一致，可适当调整工期。5.工程质量要求5.1场地硬化质量要求场地硬化面层平整度不超过3mm，无裂缝、起砂、脱层等现象。5.2充电设施质量要求充电桩安装牢固，运行正常，符合国家标准。5.3质量检测与验收施工过程中，乙方应进行自检，甲方应进行抽检，合格后方可进行下一阶段施工。6.工程造价6.1工程造价构成场地硬化费用、充电设施费用、施工管理费、利润等。6.2工程造价确定方式双方根据市场价格和工程量清单确定工程造价。6.3工程造价调整如遇材料价格波动或政策调整，经双方协商一致，可适当调整工程造价。7.付款方式7.1付款比例合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。基础处理阶段完成后，甲方支付合同总价款的30%。场地硬化阶段完成后，甲方支付合同总价款的30%。充电桩安装阶段完成后，甲方支付合同总价款的15%。工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的5%作为质保金，剩余5%在质保期满后无质量问题支付。7.2付款时间预付款：合同签订后5个工作日内支付。分期付款：各阶段完成后5个工作日内支付。质保金：竣工验收合格后5个工作日内支付。7.3付款方式付款方式为银行转账，乙方提供收款账户信息。8.保修与维护8.1保修期限场地硬化工程保修期为2年，充电设施保修期为3年。8.2保修内容在保修期内，因乙方施工质量问题导致的场地硬化损坏和充电设施故障，乙方负责免费维修或更换。8.3维护责任保修期外，乙方负责充电设施的日常维护，甲方负责场地硬化的日常维护。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定时间完成工程；乙方施工质量不符合合同约定；乙方违反合同约定，造成甲方损失的；甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并支付相应违约金。乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，并承担相应利息。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。11.合同生效与解除11.1合同生效条件双方签字盖章，合同自签订之日起生效。11.2合同解除条件发生下列情况之一，合同可解除：甲方或乙方违约，经协商无法达成一致；不可抗力导致合同无法履行；合同约定的其他解除条件。11.3合同解除程序解除合同，双方应书面通知对方，并按照合同约定进行结算。12.合同变更与补充12.1合同变更程序变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。12.2合同补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同终止与结算13.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.2合同结算程序合同终止后，双方应在15个工作日内进行结算。13.3合同终止后的义务合同终止后，双方应按合同约定履行各自的义务。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、付款进度表等。14.2合同签署日期本合同于二零二五年月日签署。14.3合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额第三方因履行本合同产生的责任，其责任限额由双方另行约定，并在合同附件中明确。如无特殊约定，第三方责任限额不超过其承担工程部分合同总价的10%。15.2.2第三方责任划分第三方的责任范围和责任限额应在合同附件中详细列明，包括但不限于：监理单位：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。设计单位：提供符合国家标准的设计方案，并对设计方案负责。材料供应商：提供符合合同要求的材料，并对材料质量负责。检测机构：对施工过程中的材料、产品进行检测，确保符合国家标准。15.3第三方权利15.3.1第三方权利行使收取合同约定的服务费用；要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；对违反合同的行为提出异议或采取必要措施。15.4第