版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新房交付前房屋漏水质量保证合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(出卖方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(买受方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲方在二零二五年度新房交付前对房屋漏水质量承担的保证责任,保障乙方合法权益,确保房屋质量。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在房屋漏水质量保证方面的权利义务,确保房屋交付时不存在漏水问题,为乙方提供安全、舒适的居住环境。三、定义与解释3.1专业术语:(1)房屋漏水:指房屋结构或设施因质量问题导致的渗漏现象。(2)质量保证:指甲方在房屋交付前对房屋漏水问题承担的修复和赔偿责任。3.2关键词解释:(1)新房交付:指甲方将房屋交付给乙方的行为。(2)房屋漏水质量保证:指甲方在房屋交付前对房屋漏水问题承担的修复和赔偿责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定支付房屋漏水质量保证金。(2)甲方有义务在房屋交付前对房屋进行质量检查,确保房屋不存在漏水问题。(3)如房屋存在漏水问题,甲方有义务在接到乙方通知后及时进行修复。(4)甲方有义务按照合同约定承担房屋漏水质量保证责任。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方履行房屋漏水质量保证责任。(2)乙方有义务在房屋交付后,如发现房屋存在漏水问题,及时通知甲方。(3)乙方有义务按照合同约定支付房屋漏水质量保证金。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度新房交付之日止。5.2合同履行地点:本合同履行地点为甲方提供的房屋所在地。5.3合同履行方式:(1)甲方应按照合同约定对房屋进行质量检查,确保房屋不存在漏水问题。(2)如房屋存在漏水问题,甲方应在接到乙方通知后及时进行修复。(3)乙方应在房屋交付后,如发现房屋存在漏水问题,及时通知甲方。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕,房屋不存在漏水问题。(2)合同约定的终止条件发生。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,双方应签署合同终止协议。6.4终止后果:合同终止后,甲乙双方应按照合同约定办理相关手续,包括退还房屋漏水质量保证金等。七、费用与支付7.1费用构成(1)房屋漏水质量保证金:乙方在签订本合同时,应向甲方支付房屋漏水质量保证金,金额为人民币______元。(2)维修费用:如房屋在交付前或交付后出现漏水问题,甲方负责维修,相关维修费用由甲方承担。(3)违约金:如任何一方违反本合同约定,应向守约方支付违约金。7.2支付方式(1)房屋漏水质量保证金:乙方应通过银行转账方式支付给甲方。(2)维修费用:甲方在维修完成后,乙方应在收到甲方提供的维修费用清单后______个工作日内支付。(3)违约金:违约方应在违约行为发生后______个工作日内支付违约金。7.3支付时间(1)房屋漏水质量保证金:乙方应在签订本合同之日起______个工作日内支付。(2)维修费用:甲方在维修完成后,乙方应在收到维修费用清单后______个工作日内支付。(3)违约金:违约方应在违约行为发生后______个工作日内支付。7.4支付条款(1)支付凭证:乙方支付费用后,应保留支付凭证,并在支付后______个工作日内将支付凭证复印件提交给甲方。(2)逾期支付:如乙方逾期支付费用,应向甲方支付_____%的逾期违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)如甲方未在合同约定的时间内完成房屋漏水质量保证工作,乙方有权要求甲方承担违约责任。(2)甲方违约时,应向乙方支付______元的违约金。8.2乙方违约(1)如乙方未在合同约定的时间内支付费用,甲方有权要求乙方承担违约责任。(2)乙方违约时,应向甲方支付______元的违约金。8.3赔偿金额和方式(1)赔偿金额:违约方应按照合同约定支付违约金。(2)赔偿方式:违约金应以人民币现金或银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起______年。9.3保密履行方式(1)保密方应采取合理措施保护保密内容的安全。(2)保密方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为;(3)罢工、停工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,合同各方应立即通知对方。(2)不可抗力事件发生导致合同无法履行时,合同各方应协商解决,如协商不成,可解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致房屋损坏;(2)政府发布禁令导致房屋无法交付;(3)罢工导致施工延误。十一、争议解决11.1协商解决合同各方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,合同各方可提交相关调解机构进行调解,或根据合同约定提交仲裁委员会仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊内容的权利和义务;(2)合同约定不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留在房屋交付前对房屋进行质量检查的权利,以确保房屋符合合同约定的质量标准。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在房屋交付后发现漏水问题后,有权要求乙方参与修复工作的权利。(2)甲方保留在维修期间对房屋进行必要的检查和维护的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均需以书面形式经甲乙双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合,共同确保房屋漏水质量保证工作的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应向乙方提供必要的维修资料和配合措施。(2)乙方应在甲方提出的要求下,提供必要的协助和支持。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何口头协议或先前协议均以本合同为准。16.3增减条款任何对合同条款的增减,均需以书面形式经甲乙双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方(出卖方):(签字或盖章)(日期)乙方(买受方):(签字或盖章)(日期)见证人:(签字或盖章)(日期)附件:1.房屋漏水质量保证清单2.其他与本合同相关的文件和资料附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋漏水质量保证清单2.房屋交付验收报告3.房屋漏水修复记录4.乙方支付凭证5.甲方维修费用清单6.争议解决相关文件7.不可抗力事件证明文件8.保密协议9.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:违约行为:甲方未在合同约定的时间内完成房屋漏水质量保证工作。认定:甲方未能按照合同约定进行房屋质量检查或维修,导致房屋存在漏水问题。2.乙方违约行为及认定:违约行为:乙方未在合同约定的时间内支付费用。认定:乙方未按时支付房屋漏水质量保证金、维修费用或违约金。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁:指争议双方在仲裁机构的主持下,通过仲裁程序解决争议的方式。3.诉讼:指争议双方依法向人民法院提起诉讼,通过司法程序解决争议的方式。4.违约金:指合同当事人一方违反合同约定,向守约方支付的一定金额的金钱赔偿。5.保密:指对特定信息进行保密处理,防止信息泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:房屋漏水问题的检测和认定。解决办法:由双方指定的专业机构进行检测,检测结果作为认定房屋漏水问题的依据。2.问题:维修费用的计算和支付。解决办法:甲方提供维修费用清单,乙方在确认无误后支付费用。3.问题:争议解决过程中产生的费用。解决办法:根据争议解决方式(调解、仲裁或诉讼),相关费用由败诉方承担。4.问题:保密内容的泄露。解决办法:双方应严格遵守保密协议,对泄露保密内容的行为追究法律责任。5.问题:不可抗力事件导致的合同履行困难。解决办法:根据不可抗力事件的具体情况,双方协商解决合同履行问题,或根据合同约定解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:第三方名称:(填写第三方名称)第三方地址:(填写第三方地址)第三方联系人:(填写第三方联系人)第三方联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方的责任:第三方负责对房屋漏水问题进行专业鉴定,并提供鉴定报告。第三方应确保鉴定过程的公正性和客观性。3.第三方的权利:第三方有权要求甲方提供必要的维修资料和配合。第三方有权要求乙方提供房屋漏水问题的相关证据。4.第三方的义务:第三方应在合同约定的时间内完成鉴定工作。第三方应保守鉴定过程中的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方在合同约定的时间内完成房屋漏水质量保证工作。乙方有权要求甲方提供维修费用的详细清单。乙方有权要求第三方进行专业鉴定。2.乙方的利益条款:甲方应在房屋交付前对房屋进行质量检查,确保无漏水问题。如房屋存在漏水问题,甲方应承担全部维修费用。乙方有权要求甲方赔偿因房屋漏水造成的损失。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未在合同约定的时间内完成房屋漏水质量保证工作,乙方有权解除合同。甲方违约时,应向乙方支付违约金,金额为合同总价的_____%。甲方在合同履行期间,不得擅自更改房屋结构或设施。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方在合同约定的时间内支付房屋漏水质量保证金。甲方可要求乙方在房屋交付后及时支付维修费用。甲方可要求乙方配合房屋漏水问题的维修工作。2.甲方的利益条款:乙方在合同履行期间,不得擅自对房屋进行改造或装修。如乙方违反上述规定,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未在合同约定的时间内支付房屋漏水质量保证金,甲方有权解除合同。乙方违约时,应向甲方支付违约金,金额为合同总价的_____%。乙方在合同履行期间,不得擅自对房屋进行改造或装修,否则甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。全文完。二零二五年度新房交付前房屋漏水质量保证合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的6.合同背景二、房屋基本信息1.房屋位置2.房屋面积3.房屋结构4.房屋设施5.房屋权属三、质量保证范围1.漏水问题2.结构安全问题3.设施设备问题4.装修质量问题5.其他质量问题四、质量保证期限1.质量保证起始时间2.质量保证终止时间3.质量保证期限延长条件五、质量保证责任1.开发商责任2.施工单位责任3.物业管理责任4.业主责任5.其他相关责任六、质量保证措施1.定期检查2.及时维修3.质量验收4.保修服务5.质量跟踪七、维修责任与费用1.维修责任划分2.维修费用承担3.维修期限要求4.维修材料与人工5.维修验收标准八、违约责任与处理1.违约情形2.违约责任3.违约处理方式4.违约赔偿标准5.违约争议解决九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十一、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案机构4.合同备案程序5.合同备案费用十二、其他约定1.通知方式2.修改与补充3.不可抗力4.合同附件5.合同解释十三、合同附件1.房屋质量保证清单2.维修服务承诺书3.争议解决协议4.合同备案证明5.其他相关文件十四、合同签署1.双方签字盖章2.日期与地点3.合同份数4.合同保管5.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度新房交付前房屋漏水质量保证合同2.合同双方:a)甲方(开发商):___________b)乙方(施工单位):___________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同有效期:自____年__月__日至____年__月__日5.合同目的:为确保新房交付前房屋质量,特别是漏水问题得到有效保障6.合同背景:乙方负责甲方开发的___________项目的施工,为确保房屋质量,双方签订本合同二、房屋基本信息1.房屋位置:___________2.房屋面积:___________平方米3.房屋结构:___________4.房屋设施:___________5.房屋权属:___________三、质量保证范围1.漏水问题:包括屋顶、外墙、卫生间、厨房等区域的漏水2.结构安全问题:包括墙体、楼板、梁柱等结构的安全性3.设施设备问题:包括供水、供电、供暖、供气等设施设备的正常运作4.装修质量问题:包括墙面、地面、门窗等装修部分的完整性5.其他质量问题:合同双方约定的其他可能影响房屋质量的问题四、质量保证期限1.质量保证起始时间:自房屋交付使用之日起2.质量保证终止时间:自房屋交付使用之日起满____年3.质量保证期限延长条件:因不可抗力或其他特殊原因导致质量保证期限延长的,双方另行协商五、质量保证责任1.开发商责任:负责组织施工,确保房屋质量符合国家相关标准2.施工单位责任:负责施工过程中的质量控制,及时整改质量问题3.物业管理责任:负责房屋交付后的日常维护和管理,发现质量问题及时报告4.业主责任:合理使用房屋,发现质量问题及时通知物业管理或开发商5.其他相关责任:合同双方约定的其他相关责任六、质量保证措施1.定期检查:开发商和施工单位应定期对房屋进行质量检查2.及时维修:发现质量问题后,应及时进行维修3.质量验收:房屋交付前,应进行质量验收,确保符合要求4.保修服务:提供保修服务,确保房屋质量问题得到及时解决5.质量跟踪:对已修复的质量问题进行跟踪,确保不再发生七、维修责任与费用1.维修责任划分:根据质量问题的原因,划分维修责任2.维修费用承担:维修费用由责任方承担3.维修期限要求:维修期限不得超过____个工作日4.维修材料与人工:维修材料和质量应符合国家标准,人工费用由责任方承担5.维修验收标准:维修完成后,应进行验收,确保符合要求八、违约责任与处理1.违约情形:包括但不限于未按时进行质量检查、维修,未达到质量标准等2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等3.违约处理方式:违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼4.违约赔偿标准:赔偿标准根据实际情况确定,一般不超过合同总金额的____%5.违约争议解决:违约争议解决方式同第七章争议解决条款九、合同解除与终止1.合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同3.合同解除与终止程序:按照法律规定和双方约定进行4.合同解除与终止后的处理:包括但不限于退还预付款、处理遗留问题等5.合同解除与终止通知:解除或终止合同的通知应提前____天书面通知对方十、争议解决1.争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁或诉讼2.争议解决机构:仲裁机构或人民法院3.争议解决程序:按照所选争议解决机构的规则进行4.争议解决期限:自争议发生之日起____个月内解决5.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商分担十一、合同生效与备案1.合同生效条件:双方签字盖章后生效2.合同备案要求:合同签订后____个工作日内向相关部门备案3.合同备案机构:___________4.合同备案程序:按照备案机构的要求进行5.合同备案费用:由双方共同承担十二、其他约定1.通知方式:以书面形式通知对方,通知方式以双方约定的为准2.修改与补充:合同如有修改或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效3.不可抗力:因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的,免除责任4.合同附件:合同附件与本合同具有同等法律效力5.合同解释:合同条款如有歧义,按有利于维护非违约方权益的原则进行解释十三、合同附件1.房屋质量保证清单2.维修服务承诺书3.争议解决协议4.合同备案证明5.其他相关文件十四、合同签署1.双方签字盖章:甲方(开发商)___________,乙方(施工单位)___________2.日期与地点:____年__月__日,___________3.合同份数:一式____份,甲乙双方各执____份4.合同保管:合同由双方妥善保管5.合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效甲方(开发商)签字:___________乙方(施工单位)签字:___________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方质量控制权说明:甲方有权对施工过程中的质量控制进行监督,包括但不限于定期检查、现场监督等。乙方应积极配合,确保施工质量符合合同约定。2.甲方验收权说明:房屋交付前,甲方有权组织专业验收团队对房屋进行全面验收,包括但不限于漏水问题、结构安全、设施设备等。验收不合格的,乙方应立即整改。3.甲方维修指令权说明:在质量保证期内,如发现房屋存在质量问题,甲方有权指令乙方进行维修。乙方应在接到指令后____小时内响应,并尽快完成维修。4.甲方维修费用审核权说明:乙方提交的维修费用清单,甲方有权进行审核。如费用超出合理范围,甲方有权要求乙方重新报价或调整维修方案。5.甲方对第三方服务的选择权说明:如合同约定需要第三方服务,甲方有权选择第三方服务提供商,并监督其服务质量。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方施工进度报告义务说明:乙方应定期向甲方报告施工进度,包括但不限于施工计划、已完成工程量等,确保甲方对施工情况有充分了解。2.乙方对甲方验收的配合义务说明:乙方应积极配合甲方组织的房屋验收,提供必要的资料和条件,确保验收工作的顺利进行。3.乙方对甲方维修指令的执行义务说明:乙方应严格按照甲方指令进行维修,并在规定时间内完成维修工作,确保维修质量。4.乙方对甲方维修费用支付的配合义务说明:乙方应提供维修费用的合理凭证,甲方应在收到凭证后____个工作日内支付维修费用。5.乙方对第三方服务的选择权说明:如合同约定需要第三方服务,乙方有权选择第三方服务提供商,并监督其服务质量。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介服务费用说明:中介服务费用由合同双方协商确定,并支付给中介方。费用支付方式、时间等应在合同中明确约定。2.中介职责说明:中介方应协助合同双方履行合同义务,包括但不限于监督施工质量、协调双方关系、处理争议等。3.中介报告义务说明:中介方应定期向合同双方报告工作进展,包括但不限于施工进度、质量问题、维修情况等。4.中介费用争议解决说明:如中介服务费用存在争议,合同双方应通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。5.中介保密义务说明:中介方应保守合同双方的商业秘密和隐私,未经授权不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋质量保证清单2.维修服务承诺书3.争议解决协议4.合同备案证明5.其他相关文件(如施工图纸、验收报告等)二、违约行为及认定:1.违约行为:a)乙方未按合同约定时间完成施工或维修工作;b)乙方提供的施工材料或维修材料不符合国家标准;c)甲方未按合同约定支付维修费用;d)任何一方未按合同约定履行通知义务;e)任何一方未按合同约定履行争议解决义务。2.违约行为的认定:a)违约行为的认定应以合同约定为准;b)任何一方认为对方存在违约行为,应提供相关证据;c)争议解决机构或人民法院将根据事实和证据认定违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.争议解决:指合同双方因合同履行发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.违约责任:指合同一方未履行合同义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.质量保证:指合同一方对合同标的物的质量承担保证责任,确保其符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现质量问题,但双方对责任归属存在争议。解决办法:及时沟通,收集证据,提交争议解决机构或人民法院处理。2.问题:维修费用超出预算,甲方拒绝支付。解决办法:重新评估维修费用,提供合理凭证,协商解决。3.问题:合同履行过程中,一方未履行通知义务。解决办法:明确通知方式,确保双方及时收到通知。五、所有应用场景:1.新房交付前房屋漏水质量保证;2.房屋质量问题维修;3.合同违约处理;4.争议解决;5.合同履行过程中的沟通与协调。全文完。二零二五年度新房交付前房屋漏水质量保证合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表姓名1.3联系方式及地址2.合同标的物2.1房屋坐落地址2.2房屋结构及面积2.3房屋户型及配套设施3.合同签订依据3.1国家及地方相关法律法规3.2房地产开发企业承诺3.3其他相关证明文件4.质量保证期限4.1质量保证起始日期4.2质量保证终止日期4.3质量保证期间内房屋漏水问题处理期限5.质量保证内容5.1漏水原因及责任判定5.2漏水修复范围及标准5.3质量保证责任及义务6.质量检测及验收6.1质量检测机构及方法6.2质量验收标准及程序6.3质量验收不合格的处理7.漏水修复及维修7.1漏水修复期限7.2维修人员及设备要求7.3修复费用及支付方式8.质量保证责任追究8.1责任追究范围及方式8.2违约责任及赔偿标准8.3违约责任追究程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1合同附件名称11.2合同附件内容12.合同签订时间及地点12.1签订时间12.2签订地点13.合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项解释第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1甲方(房地产开发企业):房地产开发有限公司1.1.2乙方(购房人):1.2法定代表人或授权代表姓名1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方授权代表:1.3联系方式及地址2.合同标的物2.1房屋坐落地址:市区路号栋单元2.2房屋结构及面积:砖混结构,建筑面积为100平方米2.3房屋户型及配套设施:三室两厅一卫,含电梯、中央空调、燃气等配套设施3.合同签订依据3.1国家及地方相关法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等3.2房地产开发企业承诺:甲方承诺房屋质量符合国家及地方相关标准,且不存在质量缺陷3.3其他相关证明文件:《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等4.质量保证期限4.1质量保证起始日期:自乙方收房之日起4.2质量保证终止日期:自乙方收房之日起五年4.3质量保证期间内房屋漏水问题处理期限:自发现漏水之日起七个工作日内5.质量保证内容5.1漏水原因及责任判定:因房屋设计、施工、材料等原因导致的漏水问题,由甲方承担修复责任5.2漏水修复范围及标准:修复范围为房屋漏水部位,修复标准按照国家及地方相关标准执行5.3质量保证责任及义务:甲方有责任对房屋漏水问题进行修复,并承担修复费用6.质量检测及验收6.1质量检测机构及方法:甲方委托具有资质的第三方检测机构进行质量检测,检测方法按照国家标准执行6.2质量验收标准及程序:质量验收标准按照国家及地方相关标准执行,验收程序由甲方组织,乙方参与6.3质量验收不合格的处理:如质量验收不合格,甲方应按照合同约定进行修复,直至验收合格为止7.漏水修复及维修7.1漏水修复期限:自发现漏水之日起七个工作日内完成修复7.2维修人员及设备要求:甲方应派遣具有资质的维修人员进行修复,并确保使用的设备符合国家标准7.3修复费用及支付方式:修复费用由甲方承担,支付方式为现金或银行转账8.质量保证责任追究8.1责任追究范围及方式:乙方有权要求甲方对房屋漏水问题进行修复,甲方未履行修复义务或修复不符合约定的,乙方有权追究甲方违约责任8.2违约责任及赔偿标准:甲方未在规定期限内修复漏水问题的,应向乙方支付每日千分之二的违约金,直至修复完毕8.3违约责任追究程序:乙方应在发现漏水问题后七个工作日内书面通知甲方,甲方应在接到通知后五个工作日内予以修复,否则乙方有权采取法律手段追究甲方责任9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构:如双方协商不成,可选择仲裁委员会进行仲裁9.3争议解决期限:自争议发生之日起六十日内解决,如协商或仲裁未果,任何一方均有权向人民法院提起诉讼10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止条件:本合同因房屋质量保证期限届满、双方协商一致解除或法律规定的其他情形而终止10.3合同解除条件:如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任11.合同附件11.1合同附件名称:《房屋质量保证书》、《房屋质量检测报告》等11.2合同附件内容:合同附件与本合同具有同等法律效力,与本合同不一致的,以本合同为准12.合同签订时间及地点12.1签订时间:2025年3月1日12.2签订地点:市区路号栋单元13.合同份数及效力13.1合同份数:一式两份,甲乙双方各执一份13.2合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力14.其他约定事项14.1其他约定事项内容:本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2其他约定事项解释:本合同其他约定事项的解释,以双方协商一致为准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务、监督、调解或仲裁的独立法人或其他组织。2.第三方介入的适用范围2.1.1质量检测与验收2.1.2漏水问题的诊断与修复2.1.3争议解决2.1.4其他合同履行过程中需要第三方参与的情况3.第三方介入的程序3.1甲方或乙方提出需要第三方介入的申请。3.2双方协商确定合适的第三方。3.3第三方接受委托,并与甲乙双方签订相应的委托协议或合同。4.第三方的资质要求4.1第三方应具备相应的资质证书,如质量检测机构需具备计量认证证书等。4.2第三方应具备专业的技术能力和丰富的实践经验。5.第三方的责任与义务5.1第三方应按照委托协议或合同的规定,独立、客观、公正地履行职责。5.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。5.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由双方在委托协议或合同中约定。6.2如第三方在履行职责过程中出现过错,导致甲乙双方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。7.第三方与其他各方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年空调销售渠道拓展与品牌建设服务合同3篇
- 二零二五版合租房屋租赁合同-含装修保证金条款3篇
- 二零二五版建筑设备租赁合同书范例2篇
- 二零二五版法院判决指导下的债务偿还与再融资合同3篇
- 二零二五版第5章第5节合同担保及供应链金融合作协议3篇
- 二零二五版合同部合同合规性审查与风险预警合同3篇
- 二零二五年度酒店物业服务质量持续改进合同3篇
- 二零二五年青少年体育赛事服装赞助合同3篇
- 二零二五版安防监控设备研发与生产合同3篇
- 二零二五年度物流行业集体合同协议范本3篇
- 2024年08月云南省农村信用社秋季校园招考750名工作人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 防诈骗安全知识培训课件
- 心肺复苏课件2024
- 2024年股东股权继承转让协议3篇
- 2024-2025学年江苏省南京市高二上册期末数学检测试卷(含解析)
- 四川省名校2025届高三第二次模拟考试英语试卷含解析
- 湖南财政经济学院专升本管理学真题
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识
- 江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)电子表格版
- Proud-of-you中英文歌词
- 基因的表达与调控.ppt
评论
0/150
提交评论