版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心机房建设分包施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的快速发展,数据中心机房作为信息技术基础设施的重要组成部分,其建设与维护已成为各类企业关注的焦点。为满足甲方数据中心机房建设需求,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心机房建设过程中的权利、义务及责任,确保数据中心机房建设项目按期、保质、保量完成,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)数据中心:指为满足各类业务需求,提供计算、存储、网络等服务的专用建筑或设施。(2)机房:指数据中心中用于安装服务器、存储设备、网络设备等设备的专用空间。(3)分包施工:指乙方将部分或全部工程内容委托给其他施工单位进行施工的行为。3.2关键词解释(1)合同编号:本合同编号为_________,用于标识本合同。(2)工期:指乙方完成本合同约定工程内容的期限。(3)工程量:指本合同约定工程内容的实际施工量。(4)质量标准:指本合同约定工程内容的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、工程量完成工程内容。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。(3)甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、工程量完成工程内容。(2)乙方应保证施工过程中的安全、环保、文明施工。(3)乙方应按照甲方要求提供相关施工资料、验收报告等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为:(工程地点)5.3合同履行方式乙方按照合同约定的时间、质量、工程量完成工程内容,甲方按照合同约定支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)本合同约定的工期届满,工程内容全部完成;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,乙方应及时通知甲方,并提交相关证明材料。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程内容;(2)甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款;(3)双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)工程量清单费用:根据工程量清单和约定的单价计算;(2)设备购置费用:包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等购置费用;(3)材料费用:包括但不限于机房装修材料、电缆线材、电源设备等材料费用;(4)人工费用:包括但不限于施工人员、技术人员、管理人员的人工费用;(5)其他费用:包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等合理费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款;(2)进度款:在工程进度达到约定节点时,甲方应根据实际完成工程量和约定比例支付进度款;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后15日内支付竣工结算款;(4)质保金:合同约定的质保金在质保期满后无质量问题,甲方应在接到乙方申请后30日内无息退还。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;(2)进度款支付时间:每完成约定节点工程后的5个工作日内;(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后的15个工作日内;(4)质保金支付时间:质保期满后的30个工作日内。7.4支付章件(1)付款申请:乙方需在约定支付时间前向甲方提交付款申请;(2)发票:甲方在支付款项时,需提供合法的税务发票;(3)付款证明:甲方在支付款项后,需提供付款证明给乙方。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按合同约定支付款项,应向乙方支付相当于逾期付款金额的千分之五的违约金,并承担相应利息。8.2乙方违约若乙方未能按合同约定完成工程内容,应向甲方支付相当于违约工程款百分之十的违约金,并承担因违约造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应承担由此产生的全部经济损失,包括但不限于直接损失、间接损失和第三方索赔。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术参数、设计方案、商业机密等。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同有效期内及终止后五年。9.3保密履行方式双方应采取适当措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然力量或社会力量造成的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并采取一切必要措施减少损失。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震导致工程中断、战争导致原材料供应中断等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定本合同未经对方同意,不得转让。12.2不得转让的情形(2)合同约定的保密期限未届满;(3)存在法律、行政法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对数据中心机房建设项目的所有权,乙方在施工过程中应保护甲方财产不受损害。13.2特殊权力保留甲方保留对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密的保密权,乙方不得泄露。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充后的合同条款与本合同原有条款具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切配合,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告、现场沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心机房建设分包施工的完整协议,任何其他口头或书面协议均对本合同无效。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(签字/盖章):日期:(年月日)乙方(签字/盖章):日期:(年月日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程量清单及报价单2.乙方提供的施工方案及施工组织设计3.甲方提供的现场施工图纸及技术规范4.乙方提供的工程进度计划表5.乙方提供的材料设备清单及供应商资质证明6.甲方提供的施工场地相关证明文件7.乙方提交的工程验收报告及竣工结算报告8.双方签订的保密协议9.双方签订的不可抗力协议10.双方签订的争议解决协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。未按合同约定提供施工图纸及技术规范,认定违约。未按合同约定提供施工场地,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定的时间、质量、工程量完成工程内容,认定违约。未按合同约定保证施工过程中的安全、环保、文明施工,认定违约。泄露甲方提供的保密信息,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。2.保密协议:双方就保密事项达成的书面协议,约定保密内容、期限及履行方式。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.竣工验收:指工程完工后,由甲方组织验收,确认工程是否符合合同约定质量标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方应就设计变更进行协商,并签订补充协议,调整工期及费用。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题,影响工程进度。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的费用。3.问题:甲方未按合同约定支付款项,导致乙方施工资金周转困难。解决办法:甲方应按照合同约定支付款项,如发生逾期支付,应向乙方支付违约金。4.问题:因不可抗力导致工程无法继续施工。解决办法:双方应按照不可抗力协议,协商解决工程中断及后续事宜。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:第三方主体为工程监理单位,负责对施工过程进行监督管理。2.第三方责任:对施工质量、进度、安全进行监督,确保符合合同约定。对施工过程中出现的问题提出整改意见,并督促整改。3.第三方权利:对施工过程中的违规行为进行制止,并要求乙方改正。对施工质量、进度、安全进行验收,并提出验收意见。4.第三方义务:按照合同约定的时间、质量、工程量完成监理工作。对施工过程中的问题进行公正、客观的处理。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:对工程进度、质量、安全等方面有监督权。对甲方提供的施工图纸及技术规范有异议时,有权要求甲方进行修改。2.乙方利益条款:在工程进度达到约定节点时,甲方应按照约定比例支付进度款。甲方未按合同约定支付款项,乙方有权暂停施工。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金。甲方不得无故变更施工图纸及技术规范,如需变更,应提前通知乙方。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年基础教育校长任期目标责任聘用合同示范文本3篇
- 云南省红河州弥勒二中2021届高三上学期期中考试英语试卷
- 2025年广东珠海市城市管理指挥中心招聘人员历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024年精简居间服务合同集3篇
- 2025年度民间借贷合同范本:医疗健康产业贷款合同范例2篇
- 分拆上市的动因及绩效研究
- ESG表现、新质生产力与企业高质量发展
- 校本研修能力提升班开班仪式发言稿范文
- 云南省师大附中2021届高三高考适应性月考(五)文综试题-扫描版含解析
- 数据通信技术论文
- 长龙山抽水蓄能电站500kv开关站工程环境影响报告书
- 2023年中考语文一轮复习:童话示例与训练
- 自助画室创业计划书
- 小学生心理问题的表现及应对措施【全国一等奖】
- 生产车间薪酬管理制度
- 小学生科普人工智能
- 2022年北京外国语大学博士生英语入学考试试题
- 提高做好群众工作的能力主讲陶通艾
- 3500A 手持式综合测试仪操作指导培训
- GB/T 1335.2-2008服装号型女子
- GB 31247-2014电缆及光缆燃烧性能分级
评论
0/150
提交评论