2024年配电室安装施工合同正规范本-节能环保版3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年配电室安装施工合同正规范本节能环保版本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容4.施工范围和标准4.1施工范围4.2施工标准5.施工进度和期限5.1施工进度计划5.2施工期限6.质量保证6.1质量标准6.2质量保证措施7.技术要求7.1技术规范7.2技术参数8.施工设备和材料8.1施工设备要求8.2材料要求9.施工安全9.1安全生产责任9.2安全生产措施10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.费用和支付11.1工程量清单11.2费用构成11.3支付方式12.交付和验收12.1交付条件12.2验收标准12.3验收程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.合同解除和终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1甲方：指委托进行配电室安装施工的单位或个人。1.1.2乙方：指承担配电室安装施工任务的单位或个人。1.1.3配电室：指用于接收、分配、控制和保护电力系统的建筑物或设备。1.1.4施工：指按照合同约定，进行配电室的设计、设备安装、调试、试运行等工作。1.1.5节能环保：指在施工过程中，采用节能技术和环保材料，降低能源消耗和环境污染。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1甲方2.1.1名称：[甲方全称]2.1.2地址：[甲方详细地址]2.1.3联系人：[甲方联系人姓名]2.1.4联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方2.2.1名称：[乙方全称]2.2.2地址：[乙方详细地址]2.2.3联系人：[乙方联系人姓名]2.2.4联系电话：[乙方联系电话]3.项目概述3.1项目名称：[配电室安装施工项目名称]3.2项目地点：[配电室安装施工项目地点]3.3项目内容：3.3.1配电室的设计、设备采购、安装、调试和试运行。3.3.2配电室的电气设备、自动化设备和辅助设备的安装。3.3.3配电室的安全设施、消防设施和环保设施的安装。4.施工范围和标准4.1施工范围：4.1.1甲方提供的配电室设计图纸、设备清单和技术要求。4.1.2乙方按照甲方要求，进行配电室的设备安装、调试和试运行。4.1.3乙方负责施工过程中的安全、质量、环保和进度控制。4.2施工标准：4.2.1严格按照国家相关标准和行业规范进行施工。4.2.2采用符合环保要求的材料和设备。4.2.3确保施工质量达到国家规定的质量标准。5.施工进度和期限5.1施工进度计划：5.1.1乙方根据甲方提供的施工图纸和设备清单，编制详细的施工进度计划。5.1.2乙方在施工进度计划中明确各个施工阶段的开始和结束时间。5.2施工期限：5.2.1配电室安装施工总工期为[施工期限]个月。5.2.2乙方应按照施工进度计划，确保按时完成施工任务。6.质量保证6.1质量标准：6.1.1严格按照国家相关标准和行业规范进行施工。6.1.2使用的材料和设备必须符合相关质量标准。6.1.3确保施工质量达到国家规定的质量标准。6.2质量保证措施：6.2.1乙方设立专门的质量管理小组，负责施工过程中的质量控制。6.2.2乙方定期对施工质量进行监督检查，确保施工质量符合要求。6.2.3乙方对不合格的施工进行整改，直至达到质量标准。8.施工设备和材料8.1施工设备要求8.1.1乙方应按照甲方要求，提供符合施工规范和标准的施工设备。8.1.2乙方应确保施工设备在施工期间处于良好状态，并定期进行维护保养。8.1.3乙方应提供设备清单，包括设备名称、型号、数量、规格和制造商。8.2材料要求8.2.1乙方应使用符合国家标准和行业规范的材料。8.2.2乙方应提供材料供应商资质证明，确保材料来源合法、质量可靠。8.2.3乙方应按照甲方要求，对材料进行检验，确保材料符合合同约定。9.施工安全9.1安全生产责任9.1.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。9.1.2乙方应制定安全生产制度，包括安全操作规程、事故应急预案等。9.1.3乙方应定期进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。9.2安全生产措施9.2.1乙方应设置必要的安全防护设施，如安全网、防护栏等。9.2.2乙方应确保施工现场的用电安全，防止触电事故发生。9.2.3乙方应定期检查施工现场的消防设施，确保其完好有效。10.风险管理10.1风险识别10.1.1乙方应识别施工过程中的潜在风险，包括技术风险、环境风险、市场风险等。10.1.2乙方应制定风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响。10.2风险评估10.2.1乙方应对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对策略。10.2.2乙方应定期对风险评估结果进行审查和更新。10.3风险应对措施10.3.1乙方应采取预防措施，避免风险的发生。10.3.2乙方应制定应急预案，以应对可能发生的风险事件。11.费用和支付11.1工程量清单11.1.1乙方应提供详细的工程量清单，包括各项工程量和对应的单价。11.1.2工程量清单应经甲方确认，作为计算工程费用的依据。11.2费用构成11.2.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费等。11.2.2乙方应提供各项费用的明细，以便甲方审核。11.3支付方式11.3.1乙方应按照合同约定的时间和比例，向甲方提交付款申请。11.3.2甲方应按照乙方提交的付款申请，在约定的时间内支付工程款项。12.交付和验收12.1交付条件12.1.1乙方完成配电室安装施工，并经甲方验收合格。12.1.2乙方应提供完整的施工资料，包括施工记录、质量检验报告等。12.2验收标准12.2.1甲方根据国家相关标准和合同约定，对配电室安装施工进行验收。12.2.2验收合格后，乙方应提供相应的验收报告。12.3验收程序12.3.1乙方应提前通知甲方进行验收。12.3.2甲方应在规定的时间内完成验收，并提出书面验收意见。13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方未按时完成施工任务。13.1.2乙方施工质量不符合合同约定。13.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故。13.2违约责任13.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。14.合同解除和终止14.1合同解除条件14.1.1乙方严重违约，经甲方书面通知后仍不改正。14.1.2发生不可抗力事件，影响合同履行。14.1.3双方协商一致解除合同。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的施工期限届满，配电室安装施工完成。14.2.2合同解除或终止后，乙方应按照约定清理施工现场。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方指除甲乙双方以外的其他单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入是指根据本合同约定，由第三方提供专业服务或进行相关工作的行为。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照本合同约定和甲方要求，提供专业、公正的服务或工作。15.2.2第三方的服务或工作成果，应满足甲方的要求和国家相关标准。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。15.3.2第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和便利。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方之间的关系，由第三方与甲方签订的委托协议或合同约定。15.4.2第三方与乙方之间的关系，由第三方与乙方签订的合同或协议约定。15.4.3第三方与甲方、乙方之间的关系，不因本合同的签订而改变各自的法律地位和责任。16.第三方介入的额外条款16.1.1甲方应提前通知乙方，并取得乙方的书面同意。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。16.1.3甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够履行合同约定的服务。16.2.1乙方应配合甲方与第三方的工作，提供必要的信息和协助。16.2.2乙方应确保第三方的工作不影响其施工进度和质量。16.2.3乙方应遵守第三方提供的操作规程和标准。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定。17.2第三方的责任限额包括但不限于：17.2.1第三方的服务或工作存在重大失误，导致配电室安装施工质量不合格，甲方有权要求第三方承担相应的责任。17.2.2第三方的服务或工作导致安全事故，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。17.2.3第三方的服务或工作导致工程延误，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任。17.3第三方的责任限额应参照国家相关法律法规和行业标准确定。17.4第三方的责任限额应在本合同中单独列出，并由甲乙双方签字确认。17.5如第三方违反本合同约定，甲乙双方有权按照合同约定追究第三方的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：配电室安装施工图纸要求：施工图纸应详细标注施工范围、设备型号、尺寸、位置等信息。说明：施工图纸是施工的重要依据，应确保准确无误。2.附件二：设备清单要求：设备清单应包括设备名称、型号、规格、数量、制造商等信息。3.附件三：材料清单要求：材料清单应包括材料名称、规格、数量、供应商等信息。4.附件四：施工进度计划要求：施工进度计划应详细列出各个施工阶段的开始和结束时间。5.附件五：安全生产制度要求：安全生产制度应包括安全操作规程、事故应急预案等内容。说明：安全生产制度是确保施工安全的重要保障。6.附件六：第三方服务协议要求：第三方服务协议应明确第三方提供的服务内容、责任和义务。说明：第三方服务协议是明确第三方责任的依据。7.附件七：验收报告要求：验收报告应详细记录验收结果、验收结论和建议。说明：验收报告是施工质量的重要证明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成施工任务。1.2乙方施工质量不符合合同约定。1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故。1.4第三方服务不符合合同约定。1.5甲方未按时支付工程款项。2.违约责任认定标准：2.1乙方未按时完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金[金额]元。2.2乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求。如整改后仍不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。2.4第三方服务不符合合同约定，第三方应承担相应的违约责任。2.5甲方未按时支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付滞纳金[金额]元。3.违约责任示例说明：3.1乙方在合同约定的施工期限内未能完成配电室安装施工，导致工程延误三天。根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金[金额]元。3.2乙方在施工过程中，由于施工质量不合格，导致甲方遭受损失。根据合同约定，乙方应承担相应的赔偿责任，包括修复费用和损失赔偿。3.3乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡。根据合同约定，乙方应承担全部责任，包括赔偿损失和承担法律责任。全文完。2024年配电室安装施工合同正规范本节能环保版1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及要求3.1施工内容3.2施工标准3.3施工工艺3.4施工材料4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度计划5.质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证期6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3事故处理7.环保要求7.1环保措施7.2环保责任7.3环保监测8.节能要求8.1节能措施8.2节能效果8.3节能考核9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3支付时间10.付款条件及违约责任10.1付款条件10.2违约责任10.3违约金11.施工变更及增减工程11.1变更程序11.2变更费用11.3变更工期12.合同解除及终止12.1解除条件12.2解除程序12.3终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1发包方：电力有限公司1.1.2承包方：建筑工程有限公司1.2双方地址1.2.1发包方地址：市区路号1.2.2承包方地址：市区路号1.3双方联系方式1.3.1发包方联系人：张先生1.3.2发包方联系电话：138xxxx56781.3.3承包方联系人：李女士1.3.4承包方联系电话：139xxxx87652.项目概况2.1项目名称：市区配电室安装工程2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：500kVA2.4项目内容：配电室土建、电气设备安装、调试及验收3.施工范围及要求3.1施工内容3.1.1土建工程：配电室基础、墙体、屋顶等土建结构施工3.1.2电气设备安装：高低压配电柜、变压器、电缆桥架、母线等设备安装3.1.3调试及验收：设备调试、系统测试、安全性能验收3.2施工标准3.2.1符合国家相关电力行业标准3.2.2达到设计要求3.3施工工艺3.3.1土建工程：按照施工图纸进行，确保结构安全、稳固3.3.2电气设备安装：按照设备说明书和施工规范进行，确保设备安装牢固、接线正确3.4施工材料3.4.1土建材料：钢筋、水泥、砂石等，应符合国家相关标准3.4.2电气设备材料：高低压配电柜、变压器、电缆桥架、母线等，应符合国家相关标准和设计要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.1.1土建施工阶段4.1.2设备安装阶段4.1.3调试及验收阶段4.2各阶段施工时间4.2.1土建施工阶段：60天4.2.2设备安装阶段：30天4.2.3调试及验收阶段：10天4.3施工进度计划4.3.1每周进度报告4.3.2施工现场照片记录5.质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家相关电力行业标准5.1.2达到设计要求5.2质量检测5.2.1材料进场检测5.2.2施工过程检测5.2.3系统测试检测5.3质量保证期5.3.1设备安装工程：1年5.3.2调试及验收：30天6.安全生产6.1安全生产责任6.1.1发包方负责施工现场的安全管理6.1.2承包方负责施工过程中的安全管理6.2安全生产措施6.2.1制定安全施工方案6.2.2设置安全警示标志6.2.3加强安全教育培训6.3事故处理6.3.1事故报告6.3.2事故调查6.3.3事故处理8.环保要求8.1环保措施8.1.1施工现场垃圾及时清运，不得随意堆放8.1.2施工用水循环利用，减少水资源浪费8.1.3施工噪声控制在规定范围内，夜间施工需办理相关手续8.2环保责任8.2.1发包方负责协调施工现场与周边环境的环保关系8.2.2承包方负责实施环保措施，确保施工过程中不造成环境污染8.3环保监测8.3.1定期进行环境监测，包括噪声、粉尘、废水等8.3.2如发现超标排放，应及时采取措施整改，并承担相应责任9.节能要求9.1节能措施9.1.1选用高效节能设备，降低能耗9.1.2优化设计，减少能源损耗9.1.3加强设备维护，提高设备运行效率9.2节能效果9.2.1达到国家规定的节能标准9.2.2实现能源消耗的降低9.3节能考核9.3.1定期对节能效果进行评估9.3.2对未达到节能要求的，要求承包方进行整改10.合同价款及支付方式10.1合同价款10.1.1合同总价：人民币万元10.1.2分阶段支付：土建工程完成60%支付，设备安装完成80%支付，调试及验收合格后支付剩余部分10.2支付方式10.2.1银行转账10.2.2现金支付（仅限小额支付）10.3支付时间10.3.1每月25日前支付上一个月完成工程量的款项11.付款条件及违约责任11.1付款条件11.1.1工程量经发包方确认11.1.2工程质量符合合同约定标准11.2违约责任11.2.1发包方逾期支付，按每日千分之五支付违约金11.2.2承包方逾期完成工程，按每日千分之五支付违约金11.3违约金11.3.1违约金总额不超过合同价款的10%12.施工变更及增减工程12.1变更程序12.1.1变更需经双方书面同意12.1.2变更内容需明确变更原因、范围、工期及费用12.2变更费用12.2.1变更费用按实际发生计算12.2.2变更费用调整合同价款12.3变更工期12.3.1变更工期顺延，按实际影响时间计算13.合同解除及终止13.1解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2发生不可抗力事件13.2解除程序13.2.1发出解除通知13.2.2双方签署解除协议13.3终止条件13.3.1合同履行完毕13.3.2发包方或承包方违约14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1通过协商解决14.1.2协商不成，提交市区仲裁委员会仲裁14.2争议解决机构14.2.1市区仲裁委员会14.3争议解决期限14.3.1自争议发生后30日内提交仲裁请求第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行、监督、评估或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的目的是为了确保合同执行的质量、进度、安全和环保等方面符合合同约定和法律法规的要求。2.第三方职责及权利2.1第三方应具备相应的资质和专业知识，负责对合同执行过程中的各项活动进行监督、评估和咨询。2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据，以便进行监督和评估。2.3第三方有权向甲乙双方提出改进建议，甲乙双方应予以考虑并采取措施。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。3.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务、费用及违约责任等内容。3.3第三方介入期间，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，及时解决第三方工作中遇到的问题。4.甲乙双方额外条款及说明4.1甲方额外条款4.1.1甲方应配合第三方进行现场检查、资料查阅等工作。4.1.2甲方应按照第三方的要求，及时提供相关资料和报表。4.1.3甲方对第三方的工作成果负有监督和验收的责任。4.2乙方额外条款4.2.1乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。4.2.2乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。4.2.3乙方对第三方的工作成果负有配合和接受监督的责任。5.第三方责任限额5.1第三方在执行本合同过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不得超过《第三方介入协议》中约定的金额。5.2若第三方责任导致合同无法继续履行或造成额外损失，甲乙双方应协商解决，第三方应承担相应的责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方对甲方负责，甲方对第三方的行为和结果进行监督和验收。6.1.2第三方提供的服务和成果，甲方应支付相应的费用。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方对乙方负责，乙方应按照合同约定配合第三方的工作。6.2.2第三方提供的服务和成果，乙方应按照合同约定接受和验收。6.3第三方与合同其他相关方的划分6.3.1第三方与其他相关方的责任划分，应参照《第三方介入协议》的约定。6.3.2若第三方与其他相关方发生争议，应通过协商或仲裁等方式解决。7.第三方变更及退出7.1第三方如需变更，应提前通知甲乙双方，并经双方同意后进行变更。7.2第三方退出合同执行，应提前通知甲乙双方，并完成现有工作的交接。7.3第三方退出后，甲乙双方应根据实际情况对合同进行相应调整。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《合同签订确认书》：确认合同签订的日期、地点及双方代表签字。2.《第三方介入协议》：明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用及违约责任等。3.《施工图纸及设计文件》：包含配电室土建、电气设备安装等相关设计图纸及文件。4.《施工组织设计》：详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施、安全防护措施等。5.《施工进度计划表》：详细列出各阶段的施工时间及进度安排。6.《质量检测报告》：记录材料进场、施工过程及系统测试的检测报告。7.《安全文明施工措施》：包括安全生产责任制、安全操作规程、文明施工标准等。8.《环境保护措施》：包括施工过程中的环保措施、环境监测报告等。9.《节能措施》：包括设备选型、运行管理、节能效果评估等。10.《合同价款及支付凭证》：记录合同价款、支付时间及支付凭证。11.《变更通知单》：记录施工过程中的变更事项、变更原因、变更费用及工期调整。12.《违约金支付凭证》：记录违约金支付的时间、金额及支付凭证。13.《争议解决协议》：记录争议解决的方式、时间、地点及结果。14.《合同解除协议》：记录合同解除的原因、时间及双方签署的解除协议。15.《工程验收报告》：记录工程完成情况、验收时间、验收结果及验收人签字。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为1.1.1逾期支付工程款1.1.2未按合同约定提供施工图纸及设计文件1.1.3未按合同约定提供施工场地及所需材料1.2乙方违约行为1.2.1逾期完成工程1.2.2工程质量不符合合同约定标准1.2.3未按合同约定进行安全防护和环境保护2.责任认定标准：2.1甲方违约责任2.1.1逾期支付工程款，按每日千分之五支付违约金2.1.2未按合同约定提供施工图纸及设计文件，导致工程延期，每延误一天按合同总价千分之一支付违约金2.1.3未按合同约定提供施工场地及所需材料，导致工程延期，每延误一天按合同总价千分之一支付违约金2.2乙方违约责任2.2.1逾期完成工程，每延误一天按合同总价千分之一支付违约金2.2.2工程质量不符合合同约定标准，乙方负责返工、修复，并承担因此产生的费用2.2.3未按合同约定进行安全防护和环境保护，每发生一起，按合同总价千分之一支付违约金示例说明：1.甲方逾期支付工程款，乙方有权要求甲方按每日千分之五支付违约金，直至款项支付完毕。2.乙方在施工过程中，发现施工图纸存在错误，导致工程延期，甲方需按合同总价千分之一支付违约金，并承担因此产生的额外费用。3.乙方在施工过程中，未按合同约定进行安全防护，导致安全事故发生，乙方需按合同总价千分之一支付违约金，并承担因此产生的法律责任。全文完。2024年配电室安装施工合同正规范本节能环保版2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1合同双方2.2联系方式3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.施工范围与内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准5.工期与进度5.1工期安排5.2进度节点5.3延期责任6.质量要求6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收7.技术规范与要求7.1技术规范7.2技术要求7.3技术变更8.设备与材料8.1设备采购8.2材料采购8.3设备与材料验收9.安全与环境保护9.1安全生产9.2环境保护9.3应急预案10.付款方式与期限10.1付款方式10.2付款期限10.3付款条件11.税收与费用11.1税收11.2费用11.3费用调整12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“合同”是指本合同正本及所有附件、补充协议等。1.1.2“甲方”是指委托安装施工的配电室项目业主。1.1.3“乙方”是指承担配电室安装施工任务的施工单位。1.1.4“施工图纸”是指甲方提供的配电室安装施工图纸及相关技术文件。1.1.5“工程量清单”是指甲方提供的配电室安装施工工程量清单。1.1.6“合同价格”是指本合同约定的配电室安装施工总价。1.2解释1.2.1本合同中使用的词语，除非上下文另有要求，应具有其通常含义。2.双方信息2.1合同双方2.1.1甲方全称：____________________2.1.2乙方全称：____________________2.1.3甲方法定代表人：____________________2.1.4乙方法定代表人：____________________2.2联系方式2.2.1甲方地址：____________________2.2.2乙方地址：____________________2.2.3甲方联系人：____________________2.2.4乙方联系人：____________________2.2.5甲方联系电话：____________________2.2.6乙方联系电话：____________________3.项目概述3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目规模：____________________3.4项目内容3.4.1配电室主体结构安装3.4.2配电设备安装3.4.3配电线路敷设3.4.4配电室环境整治3.4.5配电室安全防护措施4.施工范围与内容4.1施工范围4.1.1按照施工图纸和工程量清单的要求，完成配电室安装施工。4.1.2完成配电室安装施工所需的土建工作。4.2施工内容4.2.1施工图纸中列明的所有安装工程。4.2.2施工图纸中未列明但乙方应负责的配合工程。4.3施工标准4.3.1按照国家相关标准和规范执行。4.3.2按照甲方提供的技术要求执行。5.工期与进度5.1工期安排5.1.1施工总工期为____个月。5.1.2施工进度计划详见附件。5.2进度节点5.2.1每月完成施工总量的____%。5.2.2每个关键节点完成时间详见附件。5.3延期责任5.3.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3.2甲方有权要求乙方支付延期违约金。6.质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家相关标准和规范。6.1.2符合甲方提供的技术要求。6.2质量控制6.2.1乙方应建立完善的质量控制体系。6.2.2乙方应按照施工图纸和工程量清单进行施工。6.3质量验收6.3.1施工完成后，乙方应组织自检。6.3.2甲方应组织验收，验收合格后方可投入使用。8.设备与材料8.1设备采购8.1.1甲方负责提供配电室所需的设备清单，包括设备名称、型号、规格、数量等。8.1.2乙方负责根据甲方提供的设备清单进行设备采购。8.1.3乙方应确保采购的设备符合国家标准和合同要求。8.2材料采购8.2.1甲方提供配电室所需材料的品牌、规格、型号等要求。8.2.2乙方负责按照甲方要求采购材料，并确保材料质量。8.2.3乙方应在材料到达现场前进行验收，确保材料符合要求。8.3设备与材料验收8.3.1甲方和乙方共同对到场的设备和材料进行验收。8.3.2验收合格后，设备和材料方可用于施工。9.安全与环境保护9.1安全生产9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2乙方应制定安全生产管理制度，确保施工安全。9.1.3乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。9.2环境保护9.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.2.2乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.2.3乙方应按照规定处理施工产生的废弃物。9.3应急预案9.3.1乙方应制定应急预案，应对可能发生的突发事件。9.3.2乙方应定期组织应急演练，提高应对能力。10.付款方式与期限10.1付款方式10.1.1付款方式为分期支付。10.1.2首付款：合同签订后____个工作日内支付。10.1.3进度款：每月完成工程量清单中相应部分的____%。10.1.4结算款：工程完工并验收合格后支付剩余款项。10.2付款期限10.2.1付款期限为收到乙方提交的发票后____个工作日内。10.2.2逾期付款的，应向乙方支付____%的滞纳金。11.税收与费用11.1税收11.1.1乙方应依法缴纳增值税等相关税费。11.1.2甲方有权在支付款项中扣除应由乙方承担的税费。11.2费用11.2.1合同价格中已包含乙方应承担的费用。11.2.2如发生合同约定外的费用，由双方协商解决。12.违约责任12.1违约行为12.1.1乙方未按合同约定完成工程或交付合格工程的。12.1.2乙方未按合同约定履行付款义务的。12.1.3甲方未按合同约定提供施工图纸或材料的。12.2违约责任12.2.1乙方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金。12.2.2甲方违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序按照我国相关法律规定执行。14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工期届满，工程验收合格。14.1.2双方协商一致，终止合同。14.2合同解除条件14.2.1乙方严重违约，甲方有权解除合同。14.2.2甲方严重违约，乙方有权解除合同。14.3合同解除程序14.3.1双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议。14.3.2一方单方面解除合同的，应书面通知对方，并保留相应的证据。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”是指在本合同履行过程中，为协助合同各方履行合同义务或解决合同争议而介入的独立主体，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量和安全，或解决合同争议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，具体金额由甲乙双方根据第三方介入的性质和可能产生的风险协商确定。3.3.1第三方的专业能力、资质等级和经验。3.3.2第三方介入的必要性和风险程度。3.3.3合同标的的价值和履行的难度。4.第三方权利与义务4.1第三方有权：4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.1.2对合同履行情况进行监督和检查。4.1.3依据合同约定，提出建议、意见或解决方案。4.1.4收取合同约定的费用。4.2.1按照合同约定和行业标准，履行其职责。4.2.2对其提供的建议、意见或解决方案负责。4.2.3保护甲乙双方的商业秘密和隐私。4.2.4不得利用其介入本合同的机会，谋取不正当利益。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应根据合同约定，向甲方提供相关服务。5.1.2第三方应服从甲方的管理和监督。5.1.3第三方对甲方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应根据合同约定，向乙方提供相关服务。5.2.2第三方应服从乙方的管理和监督。