2024消防工程劳务分包及材料供应一体化合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024消防工程劳务分包及材料供应一体化合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.2供应方基本信息1.3总包方基本信息2.合同标的2.1工程项目名称及地点2.2工程规模及内容2.3材料供应范围及品种3.合同工期3.1工程施工工期3.2材料供应工期4.工程施工质量标准4.1国家及行业标准4.2本合同约定的质量标准5.材料供应质量标准5.1国家及行业标准5.2本合同约定的质量标准6.工程施工进度款支付6.1预付款支付6.2进度款支付节点及比例6.3竣工结算款支付7.材料供应款支付7.1预付款支付7.2材料供应款支付节点及比例7.3结算款支付8.保险及安全责任8.1工程施工保险8.2材料供应保险8.3安全责任9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料供应清单12.3附件三：施工图纸及技术规范12.4附件四：其他相关文件13.合同变更及补充13.1合同变更程序13.2合同补充内容14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜另行协商14.2本合同一式几份，双方各执一份第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方地址：1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系方式：1.2供应方基本信息1.2.1供应方名称：1.2.2供应方地址：1.2.3供应方法定代表人：1.2.4供应方联系方式：1.3总包方基本信息1.3.1总包方名称：1.3.2总包方地址：1.3.3总包方法定代表人：1.3.4总包方联系方式：2.合同标的2.1工程项目名称及地点：2.1.1工程项目名称：2.1.2工程项目地点：2.2工程规模及内容：2.2.1工程规模：2.2.2工程内容：2.3材料供应范围及品种：2.3.1材料供应范围：2.3.2材料供应品种：3.合同工期3.1工程施工工期：3.1.1工程施工开始时间：3.1.2工程施工结束时间：3.2材料供应工期：3.2.1材料供应开始时间：3.2.2材料供应结束时间：4.工程施工质量标准4.1国家及行业标准：4.1.1国家标准：4.1.2行业标准：4.2本合同约定的质量标准：4.2.1质量标准要求：4.2.2质量验收标准：5.材料供应质量标准5.1国家及行业标准：5.1.1国家标准：5.1.2行业标准：5.2本合同约定的质量标准：5.2.1质量标准要求：5.2.2质量验收标准：6.工程施工进度款支付6.1预付款支付：6.1.1预付款金额：6.1.2预付款支付时间：6.2进度款支付节点及比例：6.2.1进度款支付节点：6.2.2进度款支付比例：6.3竣工结算款支付：6.3.1竣工结算款金额：6.3.2竣工结算款支付时间：7.材料供应款支付7.1预付款支付：7.1.1预付款金额：7.1.2预付款支付时间：7.2材料供应款支付节点及比例：7.2.1材料供应款支付节点：7.2.2材料供应款支付比例：7.3结算款支付：7.3.1结算款金额：7.3.2结算款支付时间：8.保险及安全责任8.1工程施工保险8.1.1分包方应为其施工人员购买工伤保险，并承担相应的保险费用。8.1.2供应方应为其运输车辆购买交通事故责任保险，并承担相应的保险费用。8.2材料供应保险8.2.1供应方应为其供应的材料购买财产保险，确保材料在运输过程中的安全。8.2.2保险责任范围应包括火灾、盗窃、自然灾害等风险。8.3安全责任8.3.1分包方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。8.3.2供应方在材料运输过程中应采取必要的安全措施，防止事故发生。8.3.3任何因施工或材料供应导致的安全事故，责任方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致；9.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后仍不纠正；9.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2违约责任9.2.1违约方应承担因违约行为给对方造成的损失；9.2.2违约方应支付违约金，违约金数额按合同约定执行；9.2.3违约方应承担因违约行为引起的诉讼费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议；10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院；10.2.2争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章；11.1.2预付款支付完毕。11.2合同终止条件11.2.1工程施工及材料供应任务完成；11.2.2双方协商一致解除合同；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.1.1工程量清单内容；12.1.2工程量清单编制依据。12.2附件二：材料供应清单12.2.1材料供应清单内容；12.2.2材料供应清单编制依据。12.3附件三：施工图纸及技术规范12.3.1施工图纸及技术规范内容；12.3.2施工图纸及技术规范编制依据。12.4附件四：其他相关文件12.4.1其他相关文件内容；12.4.2其他相关文件编制依据。13.合同变更及补充13.1合同变更程序13.1.1双方协商一致；13.1.2以书面形式进行变更；13.1.3变更内容作为合同附件。13.2合同补充内容13.2.1合同补充内容应与合同内容一致；13.2.2合同补充内容经双方签字盖章后生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜另行协商；14.2本合同一式几份，双方各执一份；14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量；15.2.2增强合同履行的透明度和公正性；15.2.3协助解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方共同协商确定第三方；16.1.2第三方应具备相应的资质和能力。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照合同约定，履行相应的职责，包括但不限于：a)提供专业咨询和服务；b)对合同履行过程进行监督；c)协助解决合同履行中的争议。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任；17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方提供的服务的性质、范围和风险等因素确定；17.2.2责任限额应明确表示为人民币金额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应的服务费用；18.1.2第三方与甲方之间的服务合同另行签订。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务，乙方应支付相应的服务费用；18.2.2第三方与乙方之间的服务合同另行签订。18.3第三方与总包方的划分18.3.1第三方对总包方提供的服务，总包方应支付相应的服务费用；18.3.2第三方与总包方之间的服务合同另行签订。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致；19.1.2合同变更应以书面形式进行。19.2合同变更内容19.2.1合同变更内容应包括第三方的职责、服务费用、责任限额等；19.2.2合同变更内容作为合同附件。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入引发的争议，甲乙双方应协商解决；20.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院；20.2.2争议解决机构为合同签订地的仲裁委员会。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件21.1.1第三方介入服务完成；21.1.2第三方介入服务提前终止。21.2合同终止程序21.2.1合同终止应以书面形式通知第三方；21.2.2合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单1.1详细要求：a)清单应按照工程进度分阶段编制；b)清单应包括工程名称、工程量、工程单价、合价等信息；c)清单应附有相应的图纸及技术规范。1.2说明：工程量清单是合同履行过程中重要的依据，用于计算工程进度款和结算款。2.附件二：材料供应清单2.1详细要求：a)清单应包括材料名称、规格、数量、单价、合价等信息；b)清单应附有材料质量证明文件；c)清单应按照材料供应进度分阶段编制。2.2说明：材料供应清单是合同履行过程中材料供应的依据，用于计算材料供应款和结算款。3.附件三：施工图纸及技术规范3.1详细要求：a)图纸应清晰、完整，符合国家标准；b)技术规范应详细，包括施工工艺、质量要求等；c)图纸及技术规范应与工程量清单一致。3.2说明：施工图纸及技术规范是工程施工的重要依据，用于指导施工人员按标准施工。4.附件四：其他相关文件4.1详细要求：a)相关文件应包括但不限于：合同变更协议、会议纪要、验收报告等；b)文件应真实、完整，具备法律效力；c)文件应与合同内容相符。4.2说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的，用于补充和完善合同内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方违约行为：a)未按合同约定的时间和质量要求完成工程；b)使用不合格的材料或设备；c)违反安全规定，导致安全事故；d)隐瞒工程实际情况，造成损失。1.2供应方违约行为：a)未按合同约定的时间和质量要求提供材料；b)提供的材料不合格；c)违反安全规定，导致安全事故；d)隐瞒材料实际情况，造成损失。1.3总包方违约行为：a)未按合同约定的时间和质量要求组织施工；b)使用不合格的分包方或供应方；c)违反安全规定，导致安全事故；d)隐瞒工程实际情况，造成损失。2.责任认定标准2.1违约责任认定：a)违约方应根据违约行为对另一方造成的实际损失承担赔偿责任；b)违约责任认定应遵循公平、公正的原则。3.违约责任示例说明3.1分包方未按期完成工程：a)分包方应支付违约金，违约金数额为合同金额的1%；b)分包方应承担因延误工期造成的损失。3.2供应方提供的材料不合格：a)供应方应更换不合格材料，并承担更换材料产生的费用；b)供应方应赔偿因材料不合格造成的损失。全文完。2024消防工程劳务分包及材料供应一体化合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2甲方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包人员资质要求3.3劳务分包人员配置3.4劳务分包人员管理4.材料供应内容4.1材料供应范围4.2材料质量要求4.3材料采购及验收4.4材料存储及保管5.项目进度及验收5.1项目进度计划5.2项目验收标准5.3项目验收程序5.4项目验收责任6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收及整改7.合同价款及支付方式7.1合同价款构成7.2支付方式及期限7.3付款条件及手续8.保险及安全责任8.1保险责任范围8.2安全生产责任8.3事故处理及赔偿9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签及终止13.附件13.1项目相关资料13.2附件一：劳务分包人员名单13.3附件二：材料清单及质量保证书14.其他约定事项14.1法律法规遵循14.2合同解释及补充14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称：消防工程有限公司法定代表人：注册资本：1000万元注册地址：省市区路号联系人：联系电话：1381.2甲方基本信息甲方名称：房地产开发有限公司法定代表人：注册资本：5000万元注册地址：省市区路号联系人：赵六联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称：大厦消防工程2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：总建筑面积10万平方米2.4项目工期：自合同签订之日起12个月3.劳务分包内容3.1劳务分包范围消防设施安装、调试及验收消防系统设备维护保养消防系统操作培训3.2劳务分包人员资质要求消防设施安装、调试人员需具备国家相关职业资格证书消防系统设备维护保养人员需具备国家相关职业资格证书3.3劳务分包人员配置安装调试人员：10名维护保养人员：5名3.4劳务分包人员管理分包方负责劳务分包人员的管理和培训甲方有权对劳务分包人员进行现场监督4.材料供应内容4.1材料供应范围消防设施设备、管道、阀门、仪表等消防系统电气元器件、电线电缆等4.2材料质量要求所有材料须符合国家相关质量标准及设计要求材料供应商须提供产品合格证明及质量检测报告4.3材料采购及验收甲方负责材料的采购分包方负责材料的验收及进场4.4材料存储及保管材料存储须符合国家相关规定分包方负责材料的保管及使用5.项目进度及验收5.1项目进度计划项目分阶段实施，每阶段完成后进行验收首次验收：安装调试完成第二次验收：系统调试完成第三次验收：系统试运行完成5.2项目验收标准符合国家相关消防工程验收标准系统运行稳定，各项指标达到设计要求5.3项目验收程序甲方组织验收，分包方配合验收不合格，分包方负责整改并重新验收5.4项目验收责任分包方负责项目进度及验收工作甲方对验收结果负责6.质量要求及保证6.1质量标准消防工程须符合国家相关质量标准及设计要求系统运行稳定，各项指标达到设计要求6.2质量保证措施选用合格的材料及设备严格按照施工规范进行施工定期进行质量检查及整改6.3质量验收及整改甲方组织验收，分包方配合验收不合格，分包方负责整改并重新验收8.合同价款及支付方式8.1合同价款构成材料费：根据材料清单及市场价计算人工费：根据劳务分包人员配置及市场价格计算管理费：合同总价的5%利润：合同总价的10%8.2支付方式及期限预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%进度款：每月支付合同总额的20%，分四个阶段支付验收合格后支付合同总额的40%竣工验收合格后支付合同总额的10%，质保金保修期满无质量问题后支付质保金8.3付款条件及手续甲方支付款项时，需提供相应的发票、验收报告等手续乙方收到款项后，需提供相应的收据9.保险及安全责任9.1保险责任范围工程意外险：涵盖施工过程中发生的人身伤亡及财产损失第三者责任险：涵盖施工过程中对第三方造成的财产损失及人身伤亡9.2安全生产责任分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全甲方负责施工现场的安全监督，发现问题及时整改9.3事故处理及赔偿发生事故时，双方应立即采取措施进行抢救事故责任由责任方承担，按相关法律规定进行赔偿10.违约责任10.1违约情形未能按合同约定完成工程进度质量不符合合同约定违反合同约定，导致工程延误或损失其他违反合同约定的行为10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等违约金按合同总价的5%计算10.3违约赔偿标准甲方有权要求违约方赔偿因违约造成的实际损失违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求继续赔偿11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构市仲裁委员会11.3争议解决程序双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请仲裁委员会受理后，按仲裁规则进行审理12.合同解除及终止12.1合同解除条件任何一方违约，另一方有权解除合同发生不可抗力事件，导致合同无法履行12.2合同终止条件工程按合同约定全部完成双方协商一致解除合同12.3合同解除及终止程序解除合同前，双方应协商一致合同解除后，双方应按约定处理剩余事宜13.合同生效及期限13.1合同生效条件双方签字盖章甲方支付预付款13.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止13.3合同续签及终止合同期满前，双方可协商续签未续签的，合同自动终止14.其他约定事项14.1法律法规遵循本合同遵循中华人民共和国法律法规14.2合同解释及补充本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.3合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等非直接施工或材料供应的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的确保合同履行的透明度和公正性提高工程质量和管理水平提升项目进度和效率16.第三方介入方式16.1第三方介入类型监理方：负责对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合合同要求。检测方：负责对材料、设备进行检测，确保其符合质量标准。评估方：负责对项目进度、成本、质量等进行评估，提供专业意见。咨询方：提供专业咨询和建议，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。17.第三方介入程序17.1第三方选定甲乙双方共同协商选定第三方，并签订相应的合作协议。第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同要求的工作。17.2第三方职责第三方应根据合作协议和合同要求，履行相应的职责。第三方应保持独立性，不得偏袒任何一方。18.第三方责任限额18.1责任范围第三方的责任限于其在合同履行过程中因故意或重大过失造成的损失。第三方不承担因不可抗力、甲乙双方原因或其他第三方原因造成的损失。18.2责任限额第三方的责任限额为合同总价的5%。如第三方责任导致损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方按比例分担。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方报告工作进展和结果，接受甲方的监督和检查。甲方有权要求第三方提供相关报告和资料。19.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方提供工作建议和意见，协助乙方完成合同任务。乙方应配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。19.3第三方与施工方的关系第三方有权对施工方进行监督和检查，确保施工质量。施工方应遵守第三方的指示和要求，确保工程质量。20.第三方介入的变更和终止20.1变更如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。20.2终止如第三方无法履行职责或违反合同约定，甲乙双方有权终止其介入。终止介入后，甲乙双方应协商解决相关事宜。21.第三方介入的费用21.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合作协议中明确。21.2费用支付第三方介入的费用按月支付，甲方应在每月支付进度款时一并支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同文本要求：合同文本完整、清晰，所有条款明确无误。说明：项目合同文本是双方履行合同的基础文件。2.甲方营业执照复印件要求：营业执照复印件需加盖公章，有效期为合同有效期。说明：甲方营业执照