二零二五年度光伏发电项目分布式光伏发电系统并网合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏发电项目分布式光伏发电系统并网合同本合同目录一览1.合同概述1.1项目背景1.2项目目的1.3项目范围2.双方当事人2.1发电方2.2并网方2.3电网公司3.项目地点及规模3.1项目地点3.2项目规模4.项目建设内容4.1设计方案4.2施工方案4.3设备材料5.项目投资及资金来源5.1投资总额5.2资金来源5.3资金支付方式6.项目建设进度6.1项目建设阶段6.2阶段性目标6.3进度安排7.项目并网条件7.1并网标准7.2并网程序7.3并网验收8.电力销售及电价8.1电力销售方式8.2电价确定8.3电费结算9.运维管理9.1运维责任9.2运维标准9.3运维费用10.安全生产及环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护责任10.3应急预案11.合同期限及终止11.1合同期限11.2合同终止条件11.3合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同变更与解除14.4合同解释14.5合同签署第一部分：合同如下：1.合同概述1.1项目背景本合同项目背景包括但不限于国家新能源发展战略、地方光伏发电政策支持、项目所在地的自然资源条件等。1.2项目目的项目目的在于通过建设分布式光伏发电系统，实现清洁能源的利用，降低电力成本，促进能源结构优化，推动绿色低碳发展。1.3项目范围项目范围包括光伏发电系统的设计、建设、安装、调试、并网运行及维护等全过程。2.双方当事人2.1发电方发电方指具备独立法人资格，从事光伏发电项目的企业或个人。2.2并网方并网方指负责电网接入和电力输送的电网企业。2.3电网公司电网公司指负责项目所在区域电网运营管理的国有或集体企业。3.项目地点及规模3.1项目地点项目地点位于[具体地址]，符合国家及地方光伏发电项目选址要求。3.2项目规模项目规模为[具体装机容量]兆瓦，采用[具体光伏组件类型]。4.项目建设内容4.1设计方案设计方案包括光伏发电系统设计、电气设备选型、电气接线图、设备材料清单等。4.2施工方案施工方案包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全措施等。4.3设备材料设备材料包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆、支架等，均需符合国家及行业标准。5.项目投资及资金来源5.1投资总额项目总投资为[具体金额]元。5.2资金来源资金来源包括但不限于企业自筹、银行贷款、政府补贴等。5.3资金支付方式资金支付方式为分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。6.项目建设进度6.1项目建设阶段项目建设分为设计、施工、调试、并网四个阶段。6.2阶段性目标每个阶段均设定具体目标，确保项目按计划推进。6.3进度安排项目总体建设周期为[具体时间]，具体进度安排见附件。7.项目并网条件7.1并网标准项目并网需符合国家及地方电网并网标准。7.2并网程序并网程序包括设备调试、系统测试、验收合格、签订并网协议等。7.3并网验收并网验收由电网公司负责，确保项目并网后安全、稳定运行。8.电力销售及电价8.1电力销售方式发电方所生产的电力将通过电网公司接入电网，按照国家规定的上网电价政策进行销售。8.2电价确定电价按照国家最新光伏发电上网电价标准执行，并根据国家政策调整而相应调整。8.3电费结算电费结算周期为每月一次，电网公司将在每月结束后十个工作日内向发电方支付上个月上网电费。9.运维管理9.1运维责任发电方负责光伏发电系统的日常运维管理，确保系统稳定运行。9.2运维标准运维标准应符合国家及行业相关标准和规范，确保系统安全、高效运行。9.3运维费用运维费用包括但不限于人工费、材料费、设备维护费等，具体费用由双方协商确定。10.安全生产及环境保护10.1安全生产责任发电方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保项目安全生产。10.2环境保护责任发电方应采取有效措施，减少对环境的影响，符合国家环保要求。10.3应急预案发电方应制定应急预案，应对可能出现的突发事件，确保人员和财产安全。11.合同期限及终止11.1合同期限本合同期限为[具体期限]，自合同生效之日起计算。11.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：合同期满、双方协商一致解除、因不可抗力导致合同无法履行等。11.3合同解除任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。12.违约责任12.1违约情形违约情形包括但不限于：未按时支付电费、未按时完成项目建设、未履行安全生产责任等。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式为协商，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决程序争议解决程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则执行。13.3争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构]，其裁决为终局裁决。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于项目设计方案、施工方案、设备材料清单、并网验收报告等。14.3合同变更与解除合同的变更与解除需经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，以双方协商解释为准。14.5合同签署本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同执行过程中，基于合同条款或甲乙双方的共同约定，介入合同执行过程中的独立第三方。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的必要性包括但不限于提高项目质量、确保项目进度、解决合同争议等。3.第三方责权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和介入协议的条款，履行相应的责任，包括但不限于：监理方：对项目进行质量、进度、安全等方面的监督和管理。检测方：对项目材料、设备、工程等进行检测和验收。咨询方：提供专业咨询和建议。3.2第三方权利收取合同约定的服务费用。在合同执行过程中，根据实际情况提出合理化建议。在合同执行过程中，对甲乙双方的行为进行监督。3.3第三方义务按照合同约定和介入协议的条款，独立、公正、客观地履行职责。对所提供的服务质量负责。保守合同秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务关系，甲方负责支付服务费用，并对第三方提供的服务进行监督和评价。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系同样为服务关系，乙方负责配合第三方的工作，并对第三方提供的服务进行监督和评价。4.3第三方与电网公司的划分第三方与电网公司的关系为业务合作关系，电网公司负责与第三方就并网条件、电费结算等事项进行沟通和协调。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，并在合同中明确。5.2责任限额的具体内容第三方因自身原因造成合同履行障碍，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过约定的责任限额。第三方在执行职责过程中，因不可抗力原因导致合同履行障碍，甲方或乙方遭受损失的，第三方不承担赔偿责任。5.3责任限额的调整在合同执行过程中，如因政策调整或其他原因导致责任限额不合理，甲乙双方可协商调整责任限额。6.第三方介入程序6.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致后，由甲方或乙方向第三方发出介入申请。6.2第三方介入的同意第三方在收到介入申请后，应在[具体时间]内回复是否同意介入。6.3第三方介入的实施第三方同意介入后，甲乙双方应签订介入协议，明确双方的权利义务。6.4第三方介入的终止第三方介入结束后，甲乙双方应共同对第三方的工作进行评价，并根据评价结果支付服务费用。如需终止第三方介入，双方应协商一致，并以书面形式通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细说明项目背景、技术方案、市场分析、投资估算等。2.项目设计方案包括电气设计、结构设计、设备选型、施工方案等。3.设备材料清单列明项目所需设备、材料的品牌、型号、规格、数量等。4.项目施工合同明确施工方、施工内容、施工期限、质量标准、费用支付等。5.项目监理合同明确监理方、监理内容、监理期限、质量标准、费用支付等。6.项目检测报告包括设备、材料、工程质量的检测数据和分析。7.项目验收报告包括项目完成情况、质量检验结果、验收结论等。8.电力销售合同明确发电方、电网公司、电价、电费结算等。9.运维管理协议明确运维方、运维内容、运维标准、费用支付等。10.安全生产及环境保护方案包括安全生产措施、环境保护措施、应急预案等。11.第三方介入协议明确第三方、介入内容、责任权利、费用支付等。12.争议解决协议明确争议解决方式、程序、机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发电方违约行为未按时完成项目建设或未达到合同约定的质量标准。未按时交付电力或电力质量不符合约定。未按时支付电费或费用支付不符合约定。1.2电网公司违约行为未按时接入电力或未达到合同约定的接入标准。未按时结算电费或电费结算不符合约定。未履行安全生产及环境保护责任。1.3第三方违约行为未按时完成监理、检测、咨询等工作。提供的服务质量不符合约定。未履行保密义务。2.责任认定标准2.1违约责任认定违约方应根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响、造成的损失等因素，承担相应的违约责任。2.2赔偿责任认定赔偿金额应根据实际损失、合同约定、市场行情等因素确定。2.3违约金认定违约金应根据合同约定和违约行为的严重程度确定。示例说明：发电方未按时完成项目建设，导致电网公司无法按期并网，造成电网公司损失。根据合同约定，发电方应承担相应的违约责任，包括赔偿电网公司因工期延误造成的损失，以及支付违约金。全文完。二零二四年度光伏发电项目分布式光伏发电系统并网合同1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.双方基本信息2.1发电方信息2.2并网方信息3.项目建设内容3.1设计要求3.2设备选型3.3工程进度4.项目投资与融资4.1投资总额4.2融资方式4.3投资回报5.项目建设与并网流程5.1项目审批5.2设备采购5.3工程施工5.4并网验收6.发电量预测与保证6.1发电量预测6.2发电量保证7.电量计量与结算7.1计量方式7.2结算方式7.3电价标准8.电力市场交易8.1交易方式8.2交易价格8.3交易流程9.运维管理9.1运维责任9.2运维费用9.3运维期限10.故障处理与赔偿10.1故障处理流程10.2赔偿标准11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件14.合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目投资协议14.3附件三：设备采购合同14.4附件四：工程承包合同14.5附件五：并网验收报告第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：二零二四年度光伏发电项目分布式光伏发电系统并网1.2项目地点：[具体地址]1.3项目规模：[装机容量]兆瓦1.4项目类型：[类型描述，如：地面电站、屋顶电站等]2.双方基本信息2.1发电方信息：名称：[发电方全称]地址：[发电方地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]2.2并网方信息：名称：[并网方全称]地址：[并网方地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]3.项目建设内容3.1设计要求：设计标准：[国家标准或行业标准]设计规范：[详细的设计规范要求]3.2设备选型：太阳能电池板：[品牌、型号、规格、数量]逆变器：[品牌、型号、规格、数量]其他设备：[详细列出其他设备信息]3.3工程进度：设计阶段：[时间节点]采购阶段：[时间节点]施工阶段：[时间节点]并网阶段：[时间节点]4.项目投资与融资4.1投资总额：[投资总额金额]4.2融资方式：[融资方式描述，如：银行贷款、股东投资等]4.3投资回报：[预期投资回报率]5.项目建设与并网流程5.1项目审批：审批部门：[审批部门名称]审批文件：[审批文件名称]5.2设备采购：供应商：[供应商名称]采购合同：[采购合同名称]5.3工程施工：施工单位：[施工单位名称]施工合同：[施工合同名称]5.4并网验收：验收部门：[验收部门名称]验收标准：[验收标准描述]6.发电量预测与保证6.1发电量预测：预测年度：[预测年度]预测发电量：[预测发电量数值]6.2发电量保证：保证方式：[保证方式描述，如：合同电量、超发电量补偿等]保证电量：[保证电量数值]8.电量计量与结算8.1计量方式：计量设备：[品牌、型号、规格]计量周期：[每日、每月、每季度]计量精度：[精度要求]8.2结算方式：结算周期：[每月、每季度、每年]结算依据：[国家电价政策、合同约定电价]结算方式：[银行转账、现金支付]8.3电价标准：基本电价：[电价金额]调峰电价：[电价金额]调谷电价：[电价金额]9.电力市场交易9.1交易方式：交易平台：[交易平台名称]交易品种：[交易品种描述，如：光伏发电量、电力合约等]9.2交易价格：交易价格形成机制：[价格形成机制描述]交易价格调整：[价格调整周期和条件]9.3交易流程：交易申请：[交易申请流程]交易执行：[交易执行流程]交易结算：[交易结算流程]10.运维管理10.1运维责任：发电方责任：[运维责任描述]并网方责任：[运维责任描述]10.2运维费用：运维费用总额：[费用总额金额]分摊方式：[费用分摊方式描述]10.3运维期限：运维期限：[运维期限描述，如：项目运行期]11.故障处理与赔偿11.1故障处理流程：故障报告：[故障报告流程]故障排除：[故障排除流程]故障赔偿：[故障赔偿标准]11.2赔偿标准：故障停机赔偿：[赔偿金额计算方式]设备损坏赔偿：[赔偿金额计算方式]12.合同变更与解除12.1变更条件：变更原因：[变更原因描述]变更程序：[变更程序描述]12.2解除条件：合同解除原因：[解除原因描述]解除程序：[解除程序描述]13.争议解决13.1争议解决方式：协商解决：[协商解决流程]仲裁解决：[仲裁机构、仲裁规则]司法解决：[法院管辖、诉讼程序]13.2争议解决机构：仲裁机构：[仲裁机构名称]法院：[法院名称]14.合同生效与终止14.1生效条件：合同签署：[合同签署日期]合同备案：[合同备案机构、备案日期]14.2终止条件：合同到期：[合同到期日期]合同解除：[合同解除条件]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方委托，介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人。第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的：保证合同履行过程中的公正、公平、透明。提高合同履行的效率和质量。解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选定：第三方的选定应经甲乙双方协商一致。第三方的资质和信誉应符合合同要求。16.2第三方介入协议：甲乙双方与第三方签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。介入协议作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：责任限额应根据第三方的资质、信誉和合同约定确定。责任限额应在介入协议中明确约定。18.第三方责任承担18.1责任承担原则：第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担相应的责任。18.2责任承担方式：第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。具体的责任承担方式应在介入协议中明确约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方责任划分：甲乙双方在合同履行过程中，各自承担相应的责任，不得相互推诿。第三方介入后，甲乙双方的责任划分不变。19.2第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，与甲乙双方均无直接合同关系。第三方仅对合同履行过程中的相关事项提供专业服务。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用：第三方介入费用由甲乙双方根据介入协议约定承担。第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。20.2第三方介入期限：第三方介入期限应根据介入协议约定确定。第三方介入期限不得超过合同约定的期限。20.3第三方介入的终止：第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致。第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同义务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中的争议，应通过协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。21.2争议解决机构：争议解决机构应根据介入协议约定确定。争议解决机构应具有独立、公正、专业的特点。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告详细要求和说明：必须由具有相应资质的机构出具。应包含项目技术可行性、经济可行性、环境可行性等分析。需附上项目相关数据的来源和计算方法。2.附件二：项目投资协议详细要求和说明：明确投资方、投资金额、投资方式、投资回报等。投资协议应经甲乙双方签字盖章。3.附件三：设备采购合同详细要求和说明：明确设备供应商、设备型号、数量、价格、交货期限等。设备采购合同应经甲乙双方及供应商签字盖章。4.附件四：工程承包合同详细要求和说明：明确施工单位、工程内容、施工期限、质量标准、验收标准等。工程承包合同应经甲乙双方及施工单位签字盖章。5.附件五：并网验收报告详细要求和说明：由验收机构出具，包含验收时间、验收人员、验收结果等。验收报告应经甲乙双方及验收机构签字盖章。6.附件六：电力市场交易合同详细要求和说明：明确交易双方、交易品种、交易价格、交易期限等。电力市场交易合同应经甲乙双方签字盖章。7.附件七：运维管理协议详细要求和说明：明确运维责任、运维费用、运维期限等。运维管理协议应经甲乙双方签字盖章。8.附件八：第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的目的、权限、责任、费用等。第三方介入协议应经甲乙双方及第三方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定履行义务或造成损失的行为。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。3.违约示例说明：示例一：发电方未按合同约定时间完成并网，导致并网延迟。责任认定：发电方应承担违约责任，赔偿并网延迟造成的损失。示例二：施工单位未按合同约定完成工程，导致工程延期。责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿工程延期造成的损失。示例三：第三方在介入过程中出现失误，导致合同无法履行。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年度光伏发电项目分布式光伏发电系统并网合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.合同双方2.1发电方信息2.2用电方信息2.3项目管理方信息3.项目建设与验收3.1建设工期3.2验收标准3.3验收程序4.电力接入与并网4.1接入电网4.2并网时间4.3并网条件5.发电与用电5.1发电量5.2用电方式5.3电价6.电力费用结算6.1结算方式6.2结算周期6.3费用支付7.保障措施7.1技术保障7.2运维保障7.3安全保障8.违约责任8.1发电方违约责任8.2用电方违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1附件一：项目协议11.2附件二：电力接入方案11.3附件三：并网验收报告12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：二零二四年度光伏发电项目1.2项目地点：市区镇1.3项目规模：100MW1.4项目类型：分布式光伏发电系统2.合同双方2.1发电方信息：2.1.1名称：光伏发电有限公司2.1.2地址：市区路号2.1.3联系人：2.1.4联系电话：1382.2用电方信息：2.2.1名称：电力有限公司2.2.2地址：市区路号2.2.3联系人：2.2.4联系电话：13956782.3项目管理方信息：2.3.1名称：项目管理有限公司2.3.2地址：市区路号2.3.3联系人：2.3.4联系电话：13790123.项目建设与验收3.1建设工期：自合同签订之日起12个月内完成建设3.2验收标准：按照国家相关标准和规定执行3.3验收程序：由用电方组织验收，发电方配合4.电力接入与并网4.1接入电网：接入电力有限公司管辖的电网4.2并网时间：自项目建设完成后30日内完成并网4.3并网条件：项目符合国家电网接入标准，且取得相关许可证5.发电与用电5.1发电量：预计年发电量为10000万千瓦时5.2用电方式：采用双向计量，优先上网5.3电价：按照国家规定的光伏发电上网电价执行6.电力费用结算6.1结算方式：按月结算6.2结算周期：每月结算一次6.3费用支付：用电方在结算后10个工作日内支付发电方电费7.保障措施7.1技术保障：发电方负责提供光伏发电系统技术支持，确保系统稳定运行7.2运维保障：发电方负责光伏发电系统的日常运维，确保系统安全可靠7.3安全保障：发电方负责光伏发电系统的安全生产，遵守国家安全生产法律法规8.违约责任8.1发电方违约责任8.1.1建设工期延误：每延误一日，向用电方支付合同总额的0.1%作为违约金。8.1.2发电量不足：按实际发电量与合同约定发电量的比例，每不足1%，支付合同总额的0.05%作为违约金。8.1.3电力质量不符合标准：每发现一次，支付合同总额的0.05%作为违约金。8.2用电方违约责任8.2.1电力费用拖欠：每拖欠一日，支付拖欠电费总额的0.1%作为违约金。8.2.2电力设施损坏：因用电方原因造成发电设施损坏，按实际修复费用赔偿。8.3违约处理8.3.1双方协商解决：出现违约情况时，双方应友好协商解决。8.3.2法律途径：协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。9.3争议解决机构：市仲裁委员会。10.合同生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同期满或双方协商一致解除合同。10.3合同解除10.3.1发电方在合同期间未经用电方同意，擅自停工或减少发电量，用电方有权解除合同。10.3.2用电方在合同期间未经发电方同意，擅自中断并网或减少用电量，发电方有权解除合同。11.合同附件11.1附件一：项目协议11.2附件二：电力接入方案11.3附件三：并网验收报告11.4附件四：电力费用结算明细表12.合同签署12.1签署时间：二零二四年三月一日12.2签署地点：市区路号会议室12.3签署人员：12.3.1发电方代表：12.3.2用电方代表：12.3.3项目管理方代表：13.合同备案13.1备案机关：市区市场监督管理局13.2备案程序：按照国家相关法律法规和备案机关的要求进行备案。13.3备案期限：自合同生效之日起30日内完成备案。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并邀请参与合同履行、监督、咨询或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同签订前已知的关联方或合同签订后由甲乙双方直接雇佣的人员。15.2第三方选择15.2.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并书面通知对方。15.2.2第三方应当具备履行其职责所需的资质和能力。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于技术咨询、项目监督、争议调解等。15.3.2第三方的具体职责应在合同附件中详细列明。16.第三方权利16.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其服务。16.2第三方有权在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评估。17.第三方义务17.1第三方应遵守国家法律法规，并保守甲乙双方的商业秘密。17.2第三方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求，完成其服务。18.第三方责任限额18.1第三方因其过失导致甲乙任何一方遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应根据第三方的服务内容和风险程度确定。18.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的10%。19.第三方介入的终止19.1若第三方无法履行其职责或违反合同约定，甲乙双方有权终止其服务，并按照合同约定进行赔偿。19.2第三方服务期限届满或合同约定的终止条件成就时，第三方服务自动终止。20.甲乙双方的责任20.1在第三方介入期间，甲乙双方应继续履行其合同义务，并配合第三方的工作。20.2甲乙双方应对第三方的行为承担连带责任，但第三方责任限额内的损失由第三方自行承担