2024施工项目合同竣工结算补充协议3篇_第1页
2024施工项目合同竣工结算补充协议3篇_第2页
2024施工项目合同竣工结算补充协议3篇_第3页
2024施工项目合同竣工结算补充协议3篇_第4页
2024施工项目合同竣工结算补充协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工项目合同竣工结算补充协议本合同目录一览1.1本协议依据1.2协议签订目的1.3协议适用范围2.1工程概况2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.1.3工程规模2.1.4工程类别2.1.5工程建设周期3.1工程变更3.1.1变更原因3.1.2变更内容3.1.3变更费用4.1工程结算4.1.1结算依据4.1.2结算方式4.1.3结算时间5.1付款方式5.1.1付款比例5.1.2付款时间5.1.3付款条件6.1质量保证6.1.1质量标准6.1.2质量验收6.1.3质量责任7.1工程验收7.1.1验收标准7.1.2验收程序7.1.3验收结果8.1违约责任8.1.1违约情形8.1.2违约责任8.1.3违约处理9.1争议解决9.1.1争议解决方式9.1.2争议解决机构9.1.3争议解决期限10.1合同生效10.1.1生效条件10.1.2生效时间10.1.3生效范围11.1合同解除11.1.1解除条件11.1.2解除程序11.1.3解除责任12.1合同终止12.1.1终止条件12.1.2终止程序12.1.3终止责任13.1保密条款13.1.1保密内容13.1.2保密期限13.1.3违约责任14.1其他约定14.1.1其他条款14.1.2协议附件14.1.3协议解释第一部分:合同如下:1.1本协议依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《建筑工程施工合同示范文本》1.1.3《建筑工程质量管理条例》1.2协议签订目的1.2.1明确双方在2024施工项目中的权利和义务。1.2.2确保工程质量和进度符合合同约定。1.2.3规范工程变更、结算和付款流程。1.3协议适用范围1.3.1本协议适用于2024施工项目,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。1.3.2本协议适用于项目从开工至竣工验收的全过程。2.1工程概况2.1.1工程名称:住宅小区2.1.2工程地点:市区路号2.1.3工程规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米2.1.4工程类别:住宅、商业2.1.5工程建设周期:自2024年1月1日起至2026年12月31日止3.1工程变更3.1.1变更原因:因设计变更、地质条件变化、材料价格波动等非施工单位原因3.1.2变更内容:包括但不限于工程量、工程结构、施工工艺等3.1.3变更费用:按照实际发生费用计算,经双方协商一致后确定4.1工程结算4.1.1结算依据:国家及地方相关法律法规、工程设计文件、施工图纸、工程量清单、合同约定等4.1.2结算方式:分阶段结算,包括进度款、竣工结算等4.1.3结算时间:每季度末进行一次进度款结算,竣工验收合格后进行竣工结算5.1付款方式5.1.1付款比例:按照工程进度和合同约定进行付款,一般分为五个阶段5.1.2付款时间:按照工程进度和合同约定的时间节点进行付款5.1.3付款条件:施工单位提交合格的工程量清单、发票、验收报告等资料,甲方确认无误后支付相应款项6.1质量保证6.1.1质量标准:符合国家及地方相关质量标准、设计要求6.1.2质量验收:由双方共同进行验收,包括隐蔽工程、分项工程、分部工程等6.1.3质量责任:施工单位负责工程质量,如有质量问题,由施工单位承担相应责任7.1工程验收7.1.1验收标准:符合国家及地方相关质量标准、设计要求7.1.2验收程序:施工单位提交验收申请,甲方组织验收小组进行验收7.1.3验收结果:验收合格后,双方签署验收合格证书,工程进入保修期8.1违约责任8.1.1违约情形:包括但不限于延期竣工、工程质量不合格、未按时付款、违反保密条款等8.1.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等8.1.3违约处理:双方应友好协商解决违约问题,协商不成时,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼9.1争议解决9.1.1争议解决方式:争议解决方式为仲裁,仲裁地点为市9.1.2争议解决机构:选择仲裁委员会作为争议解决的机构9.1.3争议解决期限:争议发生后,双方应在收到仲裁通知之日起六十日内提交仲裁机构10.1合同生效10.1.1生效条件:本协议经双方签字盖章后生效10.1.2生效时间:自双方签字盖章之日起生效10.1.3生效范围:本协议适用于合同约定的工程项目及双方的权利义务11.1合同解除11.1.1解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件等11.1.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并经双方协商一致11.1.3解除责任:解除合同后,双方应承担相应的解除责任,包括但不限于退还预付款、赔偿损失等12.1合同终止12.1.1终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、依法解除合同等12.1.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算、清理债权债务等12.1.3终止责任:合同终止后,双方应承担相应的终止责任,包括但不限于支付剩余款项、退还保证金等13.1保密条款13.1.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等13.1.2保密期限:自本协议签订之日起至合同终止后三年内13.1.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等14.1其他约定14.1.1其他条款:本协议未尽事宜,双方可另行协商解决14.1.2协议附件:本协议附件包括但不限于工程量清单、设计文件、验收报告等14.1.3协议解释:本协议的解释权归双方共同所有,如有歧义,按本协议的条款解释第二部分:第三方介入后的修正14.1.1第三方介入概念14.1.1.1定义:第三方介入是指在本合同履行过程中,因合同履行需要或经双方协商一致,由合同之外的第三方参与合同履行或提供相关服务的行为。14.1.1.2目的:第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高合同履行的效率,降低合同履行的风险。14.1.2第三方介入形式14.1.2.1监理:第三方监理机构对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。14.1.2.2设计:第三方设计机构提供工程设计服务,保证设计方案的合理性和可行性。14.1.2.3材料供应:第三方材料供应商提供工程所需材料,确保材料的质量和供应及时性。14.1.2.4施工:第三方施工单位进行工程施工,保证施工质量和进度。14.1.3第三方介入程序14.1.3.1协商:双方协商确定第三方介入的形式和内容。14.1.3.2选择:由双方共同选择符合要求的第三方机构或个人。14.1.3.3签订协议:第三方与双方签订相关协议,明确各自的权利和义务。14.1.3.4资格审查:对第三方进行资格审查,确保其具备履行合同的能力。14.1.4第三方责任限额14.1.4.1限额确定:根据合同约定和第三方承担的具体工作内容,确定其责任限额。14.1.4.2限额范围:责任限额包括因第三方责任造成的工程质量问题、安全事故、进度延误等。14.1.4.3限额调整:如合同履行过程中,第三方责任范围发生变化,应重新协商确定责任限额。14.1.5第三方责任承担14.1.5.1第三方责任:第三方在其责任限额内承担责任。14.1.5.2甲方责任:甲方对第三方的工作成果承担连带责任。14.1.5.3乙方责任:乙方对第三方的工作成果承担连带责任。14.1.6第三方变更14.1.6.1变更程序:如需变更第三方,应经双方协商一致,并重新签订相关协议。14.1.6.2变更责任:变更后的第三方应继续履行原合同约定的责任。14.1.7第三方退出14.1.7.1退出条件:合同履行完毕或合同解除时,第三方可以退出。14.1.7.2退出程序:第三方退出前,应完成其工作,并经双方确认。14.1.8第三方介入的争议解决14.1.8.1争议解决方式:第三方介入的争议解决方式同本合同争议解决方式。14.1.8.2争议解决机构:争议解决机构同本合同争议解决机构。14.1.9第三方介入的协议附件14.1.9.1附件内容:第三方介入的协议附件应包括第三方资质证明、协议内容、责任限额等。14.1.9.2附件效力:协议附件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程量、工程内容、计量单位、工程量计算规则等。说明:工程量清单是工程结算的依据,应准确无误。2.附件二:工程设计文件要求:包括设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明:工程设计文件是施工的依据,应保证设计的合理性和可行性。3.附件三:施工图纸要求:包括施工图纸、施工说明、施工工艺等。说明:施工图纸是施工单位施工的依据,应保证施工图纸的完整性和准确性。4.附件四:施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明:施工组织设计是指导施工的文件,应保证施工的有序性和效率。5.附件五:质量保证计划要求:包括质量控制措施、质量检查标准、质量验收程序等。说明:质量保证计划是确保工程质量的重要文件,应保证质量控制的全面性和有效性。6.附件六:安全生产管理计划要求:包括安全生产措施、安全检查标准、安全事故处理程序等。说明:安全生产管理计划是确保施工安全的文件,应保证安全生产的规范性和实效性。7.附件七:验收报告要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:验收报告是工程验收的依据,应保证验收的真实性和准确性。8.附件八:付款申请要求:包括付款时间、付款金额、付款依据等。说明:付款申请是申请付款的依据,应保证付款申请的真实性和合理性。9.附件九:变更申请要求:包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:变更申请是申请变更的依据,应保证变更申请的合理性和必要性。10.附件十:第三方介入协议要求:包括第三方介入形式、第三方责任、双方权利义务等。说明:第三方介入协议是明确第三方介入的文件,应保证协议的完整性和合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:延期竣工责任认定:每延误一日,按合同总价的千分之一支付违约金。示例:若合同约定竣工日期为2026年12月31日,实际竣工日期为2027年1月1日,则乙方应支付违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定:由乙方承担修复责任,修复费用由乙方承担。示例:若经验收发现工程质量不合格,乙方需重新施工,修复至合格标准。3.违约行为:未按时付款责任认定:每逾期一日,按逾期付款金额的千分之一支付滞纳金。示例:若甲方应于2025年3月1日付款,实际付款日期为2025年3月5日,则甲方需支付滞纳金。4.违约行为:违反保密条款责任认定:违约方承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。示例:若乙方泄露了甲方商业秘密,乙方需赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为:第三方责任责任认定:第三方在其责任限额内承担责任,超出部分由双方按合同约定承担。示例:若第三方因自身原因导致工程延误,由第三方承担其责任限额内的责任,超出部分由双方协商解决。全文完。2024施工项目合同竣工结算补充协议1本合同目录一览1.1补充协议的签订依据1.2补充协议的适用范围1.3补充协议的生效日期2.1工程量的变更2.2工程价格的调整2.3工程进度计划的修改3.1设计变更的处理3.2施工方案的调整3.3质量要求的变更4.1付款方式的变更4.2付款期限的调整4.3付款条件的变更5.1保修期的延长5.2保修内容的调整5.3保修责任的划分6.1工程验收标准的变更6.2验收程序的调整6.3验收时间的变更7.1违约责任的具体规定7.2违约金的比例与计算方法7.3违约责任的承担方式8.1争议解决方式的选择8.2争议解决机构的指定8.3争议解决费用的承担9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的处理10.1合同附件的确认10.2合同附件的效力10.3合同附件的修改11.1合同的终止条件11.2合同终止的程序11.3合同终止后的处理12.1合同变更的审批程序12.2合同变更的生效日期12.3合同变更的备案要求13.1合同履行情况的监督13.2合同履行情况的报告13.3合同履行情况的考核14.1合同的终止与解除14.2合同终止后的结算14.3合同解除后的结算第一部分:合同如下:1.1补充协议的签订依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,在原合同的基础上,就2024施工项目合同的相关内容进行补充和细化。1.2补充协议的适用范围本补充协议适用于2024施工项目合同约定的范围内,包括但不限于工程量变更、工程价格调整、工程进度计划修改等内容。1.3补充协议的生效日期本补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.1工程量的变更2.1.1由设计单位提出变更申请,并经建设单位同意。2.1.2施工单位根据变更申请进行核实,确认工程量变更的合理性和必要性。2.1.3双方协商确定工程量变更后的工程款及进度。2.2工程价格的调整2.2.1以合同约定的价格为基础,根据市场变化情况,合理调整工程价格。2.2.2调整后的工程价格应在合同约定的价格范围内,并经双方协商一致。2.2.3调整后的工程价格应在工程款支付时予以体现。2.3工程进度计划的修改2.3.1由施工单位提出修改申请,并说明修改原因。2.3.2建设单位审核修改申请,确认修改的合理性和必要性。2.3.3双方协商确定修改后的工程进度计划。3.1设计变更的处理3.1.1设计变更应经设计单位确认,并报建设单位审批。3.1.2施工单位在接到设计变更通知后,应及时调整施工方案,确保工程质量。3.1.3设计变更后的工程款及进度应按合同约定进行调整。3.2施工方案的调整3.2.1施工方案应根据设计变更、现场实际情况等因素进行调整。3.2.2施工单位在调整施工方案前,应向建设单位报告,并经建设单位同意。3.2.3调整后的施工方案应确保工程质量,并符合合同约定。3.3质量要求的变更3.3.1质量要求变更应经建设单位同意,并报设计单位备案。3.3.2施工单位在接到质量要求变更通知后,应及时调整施工工艺和质量控制措施。3.3.3质量要求变更后的工程款及进度应按合同约定进行调整。4.1付款方式的变更4.1.1付款方式变更应经双方协商一致,并书面通知对方。4.1.2付款方式变更后,双方应按照新的付款方式履行合同。4.1.3付款方式变更不影响合同约定的其他条款。4.2付款期限的调整4.2.1付款期限调整应经双方协商一致,并书面通知对方。4.2.2付款期限调整后,双方应按照新的付款期限履行合同。4.2.3付款期限调整不影响合同约定的其他条款。4.3付款条件的变更4.3.1付款条件变更应经双方协商一致,并书面通知对方。4.3.2付款条件变更后,双方应按照新的付款条件履行合同。4.3.3付款条件变更不影响合同约定的其他条款。5.1保修期的延长5.1.1保修期延长应经双方协商一致,并书面通知对方。5.1.2保修期延长后,双方应按照新的保修期履行保修责任。5.1.3保修期延长不影响合同约定的其他条款。5.2保修内容的调整5.2.1保修内容调整应经双方协商一致,并书面通知对方。5.2.2保修内容调整后,双方应按照新的保修内容履行保修责任。5.2.3保修内容调整不影响合同约定的其他条款。5.3保修责任的划分5.3.1保修责任划分应依据国家相关法律法规和合同约定。5.3.2双方应按照保修责任的划分,履行各自的保修义务。5.3.3保修责任的划分不影响合同约定的其他条款。8.1争议解决方式的选择8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。8.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。8.2争议解决机构的指定8.2.1本合同争议解决机构为仲裁委员会。8.2.2双方同意将争议提交至上述仲裁机构进行仲裁。8.3争议解决费用的承担8.3.1仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决。8.3.2双方在争议解决过程中产生的其他费用,按照实际发生额各自承担。9.1合同解除的条件9.1.1如一方严重违约,导致合同无法履行,另一方有权解除合同。9.1.2如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方均有权解除合同。9.1.3如法律法规变化,导致合同无法履行,双方均有权解除合同。9.2合同解除的程序9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除合同的理由。9.2.2双方应在接到解除合同通知之日起日内,就合同解除后的事宜达成协议。9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后,双方应按照约定处理已完成的工程和已支付的费用。9.3.2双方应按照法律法规和合同约定,处理合同解除后的债权债务关系。10.1合同附件的确认10.1.1本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单、进度计划等。10.1.2双方确认合同附件与本合同具有同等法律效力。10.2合同附件的效力10.2.1合同附件与本合同构成一个完整的合同文件。10.2.2合同附件的修改或补充,应经双方书面同意,并作为合同的一部分。10.3合同附件的修改10.3.1合同附件的修改应按照合同约定程序进行。10.3.2合同附件的修改后,应作为合同附件的一部分,并重新编号。11.1合同的终止条件11.1.1合同约定的工程完工,且经双方验收合格。11.1.2合同约定的保修期满,且未发生保修范围内的质量问题。11.1.3双方协商一致,决定终止合同。11.2合同终止的程序11.2.1双方应在合同终止条件成就后,共同签署合同终止协议。11.2.2合同终止协议应明确合同终止的具体日期和后续事宜。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照约定处理已完成的工程和已支付的费用。11.3.2双方应按照法律法规和合同约定,处理合同终止后的债权债务关系。12.1合同变更的审批程序12.1.1合同变更需经双方书面同意,并按照合同约定的审批程序进行。12.1.2合同变更的审批程序包括但不限于内部审批、备案等。12.2合同变更的生效日期12.2.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。12.2.2合同变更不影响合同已履行部分的法律效力。12.3合同变更的备案要求12.3.1合同变更后,双方应按照法律法规和合同约定,进行备案。12.3.2合同变更的备案文件应作为合同附件的一部分。13.1合同履行情况的监督13.1.1双方应按照合同约定,对合同履行情况进行监督。13.1.2双方应定期检查工程进度、质量、安全等情况。13.2合同履行情况的报告13.2.1施工单位应定期向建设单位报告工程进度、质量、安全等情况。13.2.2建设单位应定期向施工单位反馈监督意见。13.3合同履行情况的考核13.3.1双方应按照合同约定,对合同履行情况进行考核。13.3.2考核结果作为合同履行情况的评价依据。14.1合同的终止与解除14.1.1合同的终止与解除应按照本合同约定的条件和程序进行。14.1.2合同终止与解除后,双方应按照约定处理相关事宜。14.2合同终止后的结算14.2.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。14.2.2结算应包括已完成工程量的结算、已支付费用的结算等。14.3合同解除后的结算14.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。14.3.2结算应包括已完成工程量的结算、已支付费用的结算等。第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方的概念界定1.1.1本合同中“第三方”指非合同当事人,为提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的独立实体。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。2.1第三方的介入范围2.1.1第三方介入的范围应明确约定,包括但不限于工程质量、进度、安全、合同履行等方面的监督和评估。2.1.2第三方介入的具体工作内容应在合同中详细列明。3.1第三方的责任与义务3.1.1第三方应根据合同约定,履行其专业职责,确保其工作符合国家相关标准和法律法规。3.1.2第三方应独立、客观、公正地开展工作,不得偏袒任何一方。4.1第三方的权利4.1.1第三方有权要求合同当事人提供必要的信息和资料,以完成其工作。4.1.2第三方有权对合同当事人的工作提出意见和建议。5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据其工作性质、服务内容和合同约定进行确定。5.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在发生争议时作为判定责任依据。6.1第三方与其他各方的划分说明6.1.1第三方与合同当事人之间应明确划分各自的责任和权利。6.1.2第三方应独立于合同当事人,不得参与合同当事人的决策和利益分配。7.1第三方的选择与更换7.1.1第三方的选择应经合同当事人协商一致。7.1.2如需更换第三方,双方应提前书面通知对方,并取得对方同意。8.1第三方介入的程序8.1.1第三方介入前,合同当事人应与第三方签订合作协议,明确双方的权利和义务。8.1.2第三方介入后,合同当事人应积极配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。9.1第三方介入的费用9.1.1第三方介入的费用应按照合同约定或市场价格支付。9.1.2第三方介入的费用支付方式应在合同中明确约定。10.1第三方的保密义务10.1.1第三方应遵守保密义务,对合同当事人提供的信息和资料负有保密责任。10.1.2第三方不得泄露合同当事人的商业秘密和技术秘密。11.1第三方介入的争议解决11.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。11.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。12.1第三方介入的终止12.1.1第三方介入的终止应经合同当事人协商一致。12.1.2第三方介入终止后,合同当事人应按照约定处理相关事宜。13.1第三方介入的后续工作13.1.1第三方介入终止后,第三方应向合同当事人提交工作报告和评估报告。13.1.2合同当事人应根据第三方的工作报告和评估报告,对工程进行验收。14.1第三方介入的合同变更14.1.1第三方介入过程中,如需对合同进行变更,双方应协商一致,并签订补充协议。14.1.2合同变更后,第三方应按照新的合同约定履行其职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.1施工图纸及设计文件详细要求:包含详细的工程图纸、设计说明书、材料清单、施工工艺等。说明:施工图纸及设计文件是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。1.2工程量清单详细要求:列出所有工程项目的工程量,包括工程量名称、计量单位、工程量等。说明:工程量清单是工程款结算的基础,应确保工程量的准确性和合理性。1.3工程进度计划详细要求:明确工程各个阶段的开始和结束时间,包括关键节点和里程碑。说明:工程进度计划是工程进度管理的重要工具,应确保其合理性和可行性。1.4施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工方法、施工工艺、安全措施等。说明:施工方案是施工过程中的指导文件,应确保其科学性和安全性。1.5合同履行情况报告详细要求:定期报告工程进度、质量、安全等情况,包括照片、数据等。说明:合同履行情况报告是双方监督工程进度的重要依据,应确保其真实性和准确性。1.6验收报告详细要求:包括工程验收记录、验收意见、验收结论等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应确保其合法性和有效性。1.7付款申请及凭证详细要求:包括付款申请单、发票、收据等付款凭证。说明:付款申请及凭证是工程款支付的重要依据,应确保其完整性和真实性。1.8争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据,应确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:2.1违约行为2.1.1未按时完成工程进度;2.1.2工程质量不符合合同约定;2.1.3违反施工安全规定;2.1.4违约付款;2.1.5未按照合同约定提供相关文件和资料。2.2责任认定标准违约责任认定标准如下:2.2.1违约行为发生时,责任方应承担违约责任;2.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担仲裁或诉讼费用等;2.2.3违约责任的具体金额和方式应根据违约行为的严重程度和合同约定进行确定。2.3违约责任示例示例一:施工单位未按时完成工程进度,延误工期30天,导致建设单位遭受经济损失。根据合同约定,施工单位应赔偿建设单位因延误工期造成的损失,并支付违约金。示例二:施工单位在施工过程中,未按照合同约定的施工工艺进行施工,导致工程质量不合格。根据合同约定,施工单位应承担修复不合格工程的责任,并赔偿建设单位因此遭受的损失。示例三:施工单位未按照合同约定支付工程款,导致建设单位资金周转困难。根据合同约定,施工单位应立即支付未付款项,并支付违约金。全文完。2024施工项目合同竣工结算补充协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议依据1.3协议范围2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程竣工结算3.1竣工结算依据3.2竣工结算程序3.3竣工结算内容3.4竣工结算时间4.质量验收4.1质量验收标准4.2质量验收程序4.3质量验收时间4.4质量验收责任5.造价调整5.1造价调整原因5.2造价调整程序5.3造价调整方法5.4造价调整时间6.付款方式6.1付款进度6.2付款比例6.3付款时间6.4付款方式7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同生效9.1合同生效条件9.2合同生效时间9.3合同生效地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止责任12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议目的本协议旨在明确双方在2024年施工项目竣工结算过程中的权利、义务和责任,确保工程结算的顺利进行。1.2协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及双方签订的施工合同。1.3协议范围本协议适用于2024年施工项目的竣工结算,包括工程量清单、设计变更、现场签证等。2.工程概况2.1工程名称2024年施工项目。2.2工程地点[具体工程地址]。2.3工程规模[具体工程规模描述]。2.4工程类型[具体工程类型描述]。3.工程竣工结算3.1竣工结算依据竣工结算依据包括施工合同、工程量清单、设计变更通知单、现场签证、相关法律法规及行业规范等。3.2竣工结算程序竣工结算程序包括:收集资料、编制结算书、审核结算书、确定结算金额、签署结算协议。3.3竣工结算内容竣工结算内容包括但不限于:人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、利润、税金等。3.4竣工结算时间竣工结算时间为工程验收合格后30日内。4.质量验收4.1质量验收标准质量验收标准应符合国家现行有关建筑工程质量验收标准。4.2质量验收程序质量验收程序包括:自检、互检、专检、监理验收、竣工验收。4.3质量验收时间质量验收时间为工程竣工后。4.4质量验收责任工程质量问题由施工方负责整改,整改费用由施工方承担。5.造价调整5.1造价调整原因造价调整原因包括但不限于:市场价格变动、政策调整、设计变更等。5.2造价调整程序造价调整程序包括:提出调整申请、审核调整申请、确定调整方案、实施调整。5.3造价调整方法造价调整方法应根据实际情况,采用相应的调整系数或直接调整金额。5.4造价调整时间造价调整时间为造价调整原因发生后的30日内。6.付款方式6.1付款进度付款进度分为预付款、进度款、竣工结算款、保修金等。6.2付款比例预付款比例为合同总额的10%,进度款比例为工程进度达到合同约定比例时支付,竣工结算款比例为结算金额的90%,保修金比例为合同总额的5%。6.3付款时间预付款在合同签订后5个工作日内支付;进度款按月支付;竣工结算款在竣工结算后30日内支付;保修金在保修期满后无质量问题无息退还。6.4付款方式付款方式为银行转账。7.违约责任7.1违约情形违约情形包括但不限于:未按约定时间付款、未按约定质量完成工程、未按约定完成验收等。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。7.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及违约程度确定,最高不超过合同总额的10%。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]仲裁。8.2争议解决程序争议提交仲裁后,仲裁机构应根据仲裁规则进行审理,并在收到仲裁申请之日起[具体时间]内作出裁决。8.3争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构名称],仲裁地点为[具体地点]。9.合同生效9.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效时间合同生效时间为[具体日期]。9.3合同生效地点合同生效地点为[具体地点]。10.合同解除10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力事件导致合同无法履行等。10.2合同解除程序合同解除程序包括:提出解除合同通知、对方确认或答复、合同解除生效。10.3合同解除责任合同解除后,双方应根据实际情况承担相应的责任,包括但不限于:返还已付款项、赔偿损失等。11.合同终止11.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、合同期限届满等。11.2合同终止程序合同终止程序包括:通知对方合同终止、确认终止合同、办理终止手续。11.3合同终止责任合同终止后,双方应根据实际情况承担相应的责任,包括但不限于:返还已付款项、赔偿损失等。12.合同附件12.1附件清单附件清单包括:施工合同、设计文件、工程量清单、验收报告、付款凭证等。12.2附件内容附件内容应与本协议内容相符,作为本协议的组成部分。13.其他约定13.1其他约定事项本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2其他约定条款本协议的其他约定条款,双方应在协议中明确约定。14.合同签署14.1签署时间本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本协议签署地点为[具体地点]。14.3签署人员[甲方名称]代表:[姓名],职务:[职务]。[乙方名称]代表:[姓名],职务:[职务]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本条款所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、法律顾问等,其介入旨在协助合同履行、保障合同各方权益、提供专业意见或服务。15.2第三方责任限额第三方在履行职责过程中,其责任限额由双方另行约定,并在合同附件中明确。16.第三方介入条件16.1介入前提在本合同执行过程中,如需第三方介入,甲乙双方应协商一致,并明确第三方介入的具体原因、目的和预期效果。16.2介入程序介入程序如下:1.双方共同确定第三方人选;2.签订第三方服务协议,明确服务内容、费用、期限等;3.第三方根据服务协议履行职责,并向甲乙双方报告工作情况;4.第三方工作完成后,甲乙双方对工作成果进行评估。17.第三方职责与权利17.1第三方职责1.客观、公正地提供专业意见或服务;2.保守合同秘密,不得泄露给任何第三方;3.按时完成工作任务,确保工作质量;4.遵守国家法律法规和行业规范。17.2第三方权利1.收取约定的服务费用;2.要求甲乙双方提供必要的资料和协助;3.在履

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论