2024年特高压输电线路建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年特高压输电线路建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3术语定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量标准5.1质量标准5.2质量监督与检验5.3质量争议解决第六条施工安全与环保6.1安全管理规定6.2安全事故处理6.3环保要求与措施第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量要求第八条技术支持与配合8.1技术支持8.2施工配合8.3技术培训第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3调解与仲裁第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条签署与盖章14.1签署日期14.2签署地点14.3盖章要求第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：省电力公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称：特高压输电线路建设有限公司乙方地址：省市区路号1.3术语定义本合同中下列术语的含义如下：（2）施工：指按照本合同约定的工程范围与内容，进行的线路塔架建设、电缆铺设等相关工作。（3）施工期：指本合同约定的施工开始之日起至工程完工交付日止的期限。（4）质量保修期：指本合同约定的工程完工交付之日起至质保期满日止的期限。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同涉及的工程为省境内特高压输电线路的建设，线路全长约公里，包括线路塔架、基础施工、电缆铺设、接地系统等工程。2.2施工范围乙方应按照甲方的要求，完成上述工程范围内的所有施工工作。2.3施工内容乙方应按照本合同约定的施工范围，完成线路塔架建设、基础施工、电缆铺设、接地系统等相关工作。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式本合同采用进度付款方式，按工程进度的实际情况进行付款。3.3支付时间表本合同支付时间表如下：（1）合同签订后30日内，支付合同总价30%；（2）工程进度达到20%时，支付合同总价20%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总价20%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总价10%；（5）工程完工并通过验收后，支付合同总价剩余的10%。第四条施工期限与进度4.1施工期限本合同约定的施工期限为个月，自乙方进场施工之日起算。4.2施工进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。4.3延期条款（1）如因不可抗力原因导致施工进度延误，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方确认后，工期相应顺延。（2）如乙方未按约定完成施工任务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日违约金率（千分之五）。第五条施工质量标准5.1质量标准本合同工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求。5.2质量监督与检验甲方有权对施工过程进行质量监督与检验，乙方应予以配合。5.3质量争议解决如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条施工安全与环保6.1安全管理规定乙方应按照国家及行业相关安全管理规定，做好施工现场的安全管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家及行业相关规定处理。6.3环保要求与措施乙方应按照国家及地方环保要求，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第八条技术支持与配合8.1技术支持乙方应向甲方提供特高压输电线路建设方面的技术支持，包括施工方案、技术咨询等服务。8.2施工配合乙方应与甲方、设计单位及其他相关单位密切配合，确保施工顺利进行。8.3技术培训乙方应对甲方指定的人员进行特高压输电线路建设方面的技术培训，确保甲方人员掌握相关技术。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担违约责任。（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准的，应承担修复、返工等费用。（3）乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。9.2违约责任乙方应按合同约定承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×日违约金率（千分之五）。9.3赔偿金额计算赔偿金额根据乙方违约行为造成的损失金额确定，具体计算方式双方可另行约定。第十条争议解决10.1争议解决方式如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。10.3调解与仲裁双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同终止（1）工程完工并通过验收；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定或合同约定的其他终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕日止。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同附件包括：施工图纸、技术规范、施工方案等。第十四条签署与盖章14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为合同签订地。14.3盖章要求双方应按合同约定盖章，盖章齐全的合同视为有效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方范围（1）提供技术支持、咨询服务的单位或个人；（2）提供材料、设备的供应商；（3）承担部分施工任务的施工分包商；（4）对工程进行监理、检验的监理单位；（5）与本合同工程有合同关系或其他利害关系的单位或个人。第二条第三方介入的方式与程序2.1第三方介入方式（1）第三方作为合同主体，与甲方或乙方签订合同；（2）第三方作为中介方，协助甲方或乙方完成合同；（3）第三方作为咨询方，提供技术支持、咨询服务；（4）第三方作为监理方，对工程施工进行监理、检验。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）甲方或乙方与第三方签订合同，明确双方权利义务；（2）甲方或乙方将第三方纳入项目管理体系，协调第三方的工作；（3）第三方按照合同约定，完成介入工作；（4）甲方或乙方对第三方的工作进行评估，支付相应的费用。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定，完成介入工作，并对其工作成果负责。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业规范，遵守甲方或乙方的规章制度，配合甲方或乙方完成工程。3.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的费用支付，以及合同约定的其他权益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约、过失或其他原因导致工程损失、损害时，应承担的最高赔偿责任限额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同约定、第三方资质、第三方历史业绩等因素确定，具体限额双方可另行协商确定。4.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入的各个方面，包括但不限于第三方提供的技术支持、咨询服务、材料设备供应、施工分包等。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为（1）未按合同约定完成工作；（2）工作成果不符合合同约定质量标准；（3）违反合同约定，导致工程损失、损害。5.2第三方违约责任第三方应按合同约定承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×日违约金率（千分之五）。5.3第三方违约处理程序（1）甲方或乙方发现第三方违约，应及时通知第三方；（2）第三方收到违约通知后，应在约定时间内采取补救措施；（3）如第三方未能采取有效补救措施，甲方或乙方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系依据双方签订的合同确定，第三方应遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督、管理。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系依据双方签订的合同确定，第三方应遵守乙方的规章制度，接受乙方的监督、管理。6.3第三方与甲方、乙方之间的权益划分第三方与甲方、乙方之间的权益划分依据双方签订的合同确定，第三方应按照合同约定，向甲方或乙方支付费用，享受合同约定的权益。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入变更第三方介入的变更应由甲方、乙方与第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。7.2第三方介入终止（1）合同约定的第三方介入期限届满；（2）甲方、乙方与第三方协商一致解除合同；（3）法律规定或合同约定的其他终止条件。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式如发生第三方介入相关的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。8.3调解与仲裁双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：特高压输电线路建设施工设计图纸附件二：特高压输电线路建设施工技术规范附件三：特高压输电线路建设施工方案附件四：特高压输电线路建设施工进度计划附件五：特高压输电线路建设施工材料供应合同附件六：特高压输电线路建设施工设备供应合同附件七：特高压输电线路建设施工安全管理制度附件八：特高压输电线路建设施工环境保护措施附件九：特高压输电线路建设施工质量保修协议附件十：特高压输电线路建设施工违约金计算公式附件的详细要求和说明：附件一：特高压输电线路建设施工设计图纸本附件包含特高压输电线路的整体设计图纸，包括线路走向、塔架结构、电缆铺设等内容。乙方应根据设计图纸进行施工，并确保施工质量符合设计要求。附件二：特高压输电线路建设施工技术规范本附件详细规定了特高压输电线路建设施工的技术要求，包括塔架安装、电缆敷设、接地系统等施工环节的标准和规范。乙方应严格按照技术规范进行施工，确保工程质量。附件三：特高压输电线路建设施工方案本附件提出了特高压输电线路建设的详细施工方案，包括施工步骤、施工方法、施工周期等。乙方应根据施工方案进行施工，并确保施工进度按计划进行。附件四：特高压输电线路建设施工进度计划本附件制定了特高压输电线路建设的施工进度计划，明确了各施工阶段的时间节点和完成标准。乙方应按照进度计划进行施工，确保工程按时完工。附件五：特高压输电线路建设施工材料供应合同本附件为乙方与材料供应商签订的合同，明确了材料供应的种类、质量、价格、供应时间等要求。乙方应确保材料供应符合合同约定，保证施工顺利进行。附件六：特高压输电线路建设施工设备供应合同本附件为乙方与设备供应商签订的合同，明确了设备供应的种类、质量、价格、供应时间等要求。乙方应确保设备供应符合合同约定，保证施工顺利进行。附件七：特高压输电线路建设施工安全管理制度本附件规定了特高压输电线路建设施工的安全管理制度，包括安全责任、安全培训、安全事故处理等内容。乙方应遵守安全管理制度，确保施工安全。附件八：特高压输电线路建设施工环境保护措施本附件明确了特高压输电线路建设施工的环境保护措施，包括废水处理、废料处理、噪音控制等。乙方应按照环境保护措施进行施工，防止对环境造成污染。附件九：特高压输电线路建设施工质量保修协议本附件为乙方与甲方签订的质量保修协议，明确了保修范围、保修期限、保修责任等。乙方应承担质量保修责任，确保工程质量。附件十：特高压输电线路建设施工违约金计算公式本附件提供了特高压输电线路建设施工违约金的计算公式，明确了违约金的计算方法和计算依据。违约金用于赔偿因违约行为导致的损失。说明二：违约行为及责任认定：（1）乙方未按约定完成施工任务，或施工质量不符合设计要求；（2）乙方未按约定时间完成施工进度；（3）乙方提供的材料、设备不符合合同约定质量标准；（4）乙方违反安全规定，导致安全事故；（5）乙方违反环保规定，导致环境污染；（6）乙方未按约定支付违约金或其他费用。违约的责任认定标准：（1）