酒庄污水处理施工合同

酒庄污水处理施工合同合同编号：__________第一条工程内容1.1工程名称：酒庄污水处理施工1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包含但不限于：污水处理设备及材料费、人工费、运输费、安装费、调试费、质保期内维修费等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起算）结束后无质量问题，一次性支付给乙方。第三条工程进度及验收3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。具体工期如下：（1）污水处理设备安装：自合同签订之日起算，不超过____个月；（2）污水处理系统调试及验收：自污水处理设备安装完毕之日起算，不超过____个月。3.2工程验收标准：（1）污水处理设备安装完毕，运行正常；（2）污水处理效果达到国家及地方相关标准；（3）乙方提供的技术资料、操作手册等齐全。3.3乙方应在合同约定的工期内，向业主提交工程进度报告及验收申请。业主应在接到验收申请后____个工作日内组织验收。第四条保修及售后服务4.1乙方对所提供的设备及工程质量承担____年的质保责任。质保期内，如设备出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。4.2质保期结束后，乙方提供有偿的维修服务，维修费用双方协商确定。4.3乙方应在合同签订后____个工作日内，向业主提供完整的设备技术资料、操作手册及维护保养手册。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期部分工程价款的____%向业主支付违约金。5.2乙方所提供的设备及工程质量不符合合同约定的，乙方应承担相应的违约责任。5.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应当承担赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________代表（签名）：_____________代表（签名）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.污水处理设备技术资料2.污水处理设备操作手册3.污水处理设备维护保养手册4.工程进度报告5.工程验收申请6.合同履行证明文件7.付款凭证8.维修服务记录二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照逾期部分工程价款的____%向业主支付违约金。2.工程质量不符合约定：乙方所提供的设备及工程质量不符合合同约定的，乙方应承担相应的违约责任。3.违反合同约定导致合同无法履行或造成损失：任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应当承担赔偿责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指明的污水处理工程的所有者或委托人。2.乙方：指合同中指明的承担污水处理工程施工的法人或其他组织。3.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量检查和性能测试，以确认工程是否达到合同规定的质量标准。4.质保金：指保留在合同总价款中的一部分，作为保证乙方在质保期内履行维修、更换义务的金额。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时可签订补充协议；如乙方原因导致工期延误，按违约金条款执行。2.工程质量问题：解决办法：立即通知乙方进行整改或维修，如问题严重，可要求乙方拆除不合格工程，重新施工。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.质保期内维修服务：解决办法：乙方应在接