建筑设计中止施工合同

建筑设计中止施工合同合同编号：__________甲方（全称）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（全称）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条中止施工范围1.1本项目中止施工的范围包括但不限于：__________1.2中止施工的原因是：__________第二条中止施工期限2.1本项目的中止施工期限自__________起，至__________日止。2.2中止施工期限内，乙方向甲方提供的服务包括但不限于：__________第三条中止施工期间的责任和义务3.1甲方应按约定支付乙方在中止施工期间提供的服务费用，具体金额及支付方式如下：（1）__________（2）__________（3）__________3.2乙方应在中止施工期间妥善保管甲方提供的项目相关资料，并确保资料的安全、完整。3.3中止施工期间，甲方如需要调整设计方案或恢复施工，应提前通知乙方，并按照双方另行签订的补充协议执行。第四条违约责任4.1甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________4.2乙方未按约定完成中止施工期间的服务内容的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________第五条争议解决5.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目恢复施工或合同约定的其他终止条件满足之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑设计中止施工合同2.甲方（全称）营业执照复印件3.乙方（全称）营业执照复印件4.甲方法定代表人身份证明复印件5.乙方法定代表人身份证明复印件6.中止施工原因相关证明文件7.设计方案调整通知8.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用，认定违约行为。2.乙方未按约定完成中止施工期间的服务内容，认定违约行为。3.甲方未按约定时间通知乙方调整设计方案或恢复施工，认定违约行为。4.乙方未妥善保管甲方提供的项目相关资料，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑设计中止施工合同：指甲方委托乙方承担建筑设计工作，双方约定在中止施工期间的相关权利和义务的合同。2.中止施工：指因特定原因，在一定期限内暂停施工活动。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿金。4.法定代表人：指企业或其他组织的合法代表人士，具有代表权力和签署合同的资格。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付服务费用：解决办法：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方按时支付服务费用；如协商无果，乙方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成中止施工期间的服务内容：解决办法：甲方应与乙方沟通协商，要求乙方按照约定完成服务内容；如协商无果，甲方可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。3.甲方未按约定时间通知乙方调整设计方案或恢复施工：解决办法：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方按时通知调整设计方案或恢复施工；如协商无果，乙方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。4.乙方未妥善保管甲方提供的项目相关资料：解决办法：甲方应与乙方沟通协商，要求乙方妥善保管资料；如协商无果，甲方可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方委托乙方进行建筑设计，因特定原因