钢结构工程施工进度计划合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME钢结构工程施工进度计划合同1合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同生效日期第五条款合同期限第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第五条款工程质量要求第三章进度计划第一条款进度计划编制依据第二条款进度计划内容第三条款进度计划调整第四条款进度计划实施第五条款进度计划监控第四章施工准备第一条款施工现场准备第二条款施工设备准备第三条款施工材料准备第四条款施工人员准备第五条款施工组织准备第五章施工过程第一条款施工工艺第二条款施工工序第三条款施工质量第四条款施工安全第五条款施工环境保护第六章合同变更第一条款变更原因第二条款变更程序第三条款变更内容第四条款变更工期第五条款变更费用第七章质量保证第一条款质量标准第二条款质量检查第三条款质量事故处理第四条款质量保修第五条款质量纠纷解决第八章安全管理第一条款安全生产责任制第二条款安全教育培训第三条款安全防护措施第四条款安全事故处理第五条款安全生产目标第九章环境保护第一条款环境保护要求第二条款环境保护措施第三条款环境污染事故处理第四条款环境保护费用第五条款环境保护责任第十章支付方式第一条款支付方式第二条款支付时间第三条款支付比例第四条款预付款第五条款结算方式第十一章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约处理第五条款违约纠纷解决第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第四条款争议解决期限第五条款争议解决费用第十三章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后果第四条款合同解除责任第五条款合同解除争议解决第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后果第四条款合同终止责任第五条款合同终止争议解决合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：钢结构工程施工进度计划合同第二条款合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年__月__日第四条款合同生效日期：自合同签订之日起生效第五条款合同期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止第二章工程概况第一条款工程名称：____工程项目第二条款工程地点：____省____市____区____街道____号第三条款工程规模：____平方米，____层第四条款工程类型：钢结构工程第五条款工程质量要求：符合国家及行业标准，达到优良工程标准第三章进度计划第一条款进度计划编制依据：国家及行业标准，甲方提供的相关资料第二条款进度计划内容：包括施工准备、主体结构施工、安装工程、装饰装修工程等第三条款进度计划调整：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商可调整进度计划第四条款进度计划实施：乙方按照进度计划组织实施施工第五条款进度计划监控：甲方定期对进度计划执行情况进行监督检查第四章施工准备第一条款施工现场准备：平整场地，搭建临时设施，确保施工环境安全第二条款施工设备准备：按照工程需要准备施工设备，保证设备完好第三条款施工材料准备：按照工程需要准备施工材料，保证材料质量合格第四条款施工人员准备：组织具备相应资质的施工人员，进行施工培训第五条款施工组织准备：制定施工组织设计，明确施工流程和责任分工第五章施工过程第一条款施工工艺：采用先进、合理的施工工艺，确保工程质量第二条款施工工序：严格按照施工工序进行施工，确保施工质量第三条款施工质量：严格执行质量标准，确保工程质量达到优良第四条款施工安全：制定安全措施，加强安全管理，确保施工安全第五条款施工环境保护：遵守环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响第六章合同变更第一条款变更原因：因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更第二条款变更程序：提出变更申请，经双方协商一致后，签订变更协议第三条款变更内容：明确变更的具体内容、工期、费用等第四条款变更工期：根据变更内容调整工期，确保工程进度第五条款变更费用：根据变更内容增加或减少费用，经双方确认后执行第七章质量保证第一条款质量标准：执行国家及行业标准，确保工程质量达到优良第二条款质量检查：定期进行质量检查，发现问题及时整改第三条款质量事故处理：发生质量事故，立即启动事故处理程序，查明原因，采取措施防止类似事故再次发生第四条款质量保修：按照国家及行业标准进行质量保修，保修期限为____年第五条款质量纠纷解决：如发生质量纠纷，双方协商解决，协商不成可依法向有关部门申请仲裁或诉讼第八章支付方式第一条款支付方式：按工程进度支付，具体支付方式为分期付款第二条款支付时间：每完成工程量的____%，乙方提交付款申请，甲方在____个工作日内支付第三条款支付比例：根据工程进度，甲方支付的比例为____%第四条款预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付____%的预付款第五条款结算方式：工程竣工验收合格后，根据实际完成工程量和合同约定进行结算第九章违约责任第一条款违约情形：包括乙方未按合同约定完成工程、逾期付款、质量不合格等第二条款违约责任：乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，按____%向甲方支付违约金第三条款违约赔偿：甲方因乙方违约遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任第四条款违约处理：发生违约行为，双方协商解决，协商不成可依法向有关部门申请仲裁或诉讼第五条款违约纠纷解决：违约纠纷解决方式同第八章争议解决条款第十章争议解决第一条款争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼第二条款争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁机构仲裁第三条款争议解决机构：____仲裁委员会第四条款争议解决期限：自争议发生之日起____个月内解决第五条款争议解决费用：由败诉方承担，或由双方协商分担第十一章合同解除第一条款合同解除条件：因不可抗力、合同目的无法实现、一方违约等情形第二条款合同解除程序：提出解除合同申请，经双方协商一致后，签订解除合同协议第四条款合同解除责任：解除合同责任由违约方承担，无违约方不承担责任第五条款合同解除争议解决：争议解决方式同第十章争议解决条款第十二章合同终止第一条款合同终止条件：工程竣工验收合格，合同目的实现第二条款合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，办理合同终止手续第三条款合同终止后果：合同终止后，双方应按照协议约定处理剩余款项、工程质量等问题第四条款合同终止责任：合同终止责任由违约方承担，无违约方不承担责任第五条款合同终止争议解决：争议解决方式同第十章争议解决条款第十三章合同附件第一条款合同附件包括：施工图纸、施工组织设计、进度计划、质量保证体系、安全管理体系等第二条款合同附件作为合同组成部分，具有同等法律效力第十四章合同未尽事宜第一条款合同未尽事宜，由双方协商解决第二条款协商不成的，按国家有关法律法规执行甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签字：甲方代表：____________________乙方代表：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：甲方决策权说明：甲方在合同执行过程中拥有最终决策权，包括但不限于工程进度调整、设计变更、材料设备选用等。2.第二附加条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。甲方可委派监理单位对施工过程进行日常监督。3.第三附加条款：甲方验收权说明：甲方对工程竣工验收拥有验收权，有权要求乙方提供必要的验收资料，并在验收合格后方可支付工程款项。4.第四附加条款：甲方信息提供义务说明：甲方应向乙方提供施工所需的相关信息，包括设计图纸、施工图纸、地质报告等，确保乙方按照要求进行施工。5.第五附加条款：甲方协调义务说明：甲方应协调解决施工过程中与周边单位、居民的关系，确保施工顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：乙方施工计划制定权说明：乙方在合同执行过程中有权根据工程进度和现场实际情况制定施工计划，并报甲方审批。2.第二附加条款：乙方材料设备采购权说明：乙方有权根据工程需求采购材料和设备，确保材料和设备质量符合合同约定。3.第三附加条款：乙方施工进度调整权说明：在工程实施过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方有权根据实际情况调整施工进度，并报甲方备案。4.第四附加条款：乙方施工安全责任说明：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中人员安全和设备安全。5.第五附加条款：乙方施工环境保护责任说明：乙方应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和评估，并向甲方和乙方提供咨询服务。2.第二附加条款：第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担，具体比例由双方协商确定。3.第三附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程进度、质量、安全等方面的报告，报告内容包括但不限于现场巡查记录、问题整改建议等。4.第四附加条款：第三方中介协调义务说明：第三方中介应协调甲方和乙方之间的沟通，确保工程顺利进行。5.第五附加条款：第三方中介保密义务说明：第三方中介应对甲方和乙方提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工组织设计3.进度计划4.质量保证体系文件5.安全管理体系文件6.施工合同及附件7.第三方中介服务协议8.甲方提供的地质报告9.甲方提供的施工相关资料10.工程结算资料11.工程验收报告12.违约赔偿协议13.争议解决相关文件二、违约行为及认定：违约行为：1.乙方未按合同约定完成工程；2.乙方施工质量不符合合同约定；3.甲方未按合同约定支付工程款项；4.甲方未按合同约定提供施工所需资料；5.第三方中介未按协议提供服务。违约行为认定：1.由第三方中介根据现场巡查记录、验收报告等资料进行认定；2.由甲方和乙方协商认定；3.由仲裁机构或法院根据合同约定和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方因合同履行发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，由法院审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方与乙方协商，根据实际情况调整进度计划，必要时增加施工人员或设备。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：甲方要求乙方进行整改，必要时可委托第三方进行检测，确保质量达标。3.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：乙方可向甲方发出付款通知，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工或采取法律手段追讨款项。4.问题：第三方中介服务不力。解决办法：甲方与第三方中介协商，如服务不力，可解除协议或要求赔偿。五、所有应用场景：1.钢结构工程施工项目；2.需要第三方中介监督的项目；3.甲方或乙方对施工质量有较高要求的工程；4.工程项目涉及复杂的设计变更和协调工作；5.工程项目工期紧张，需要严格的进度控制。钢结构工程施工进度计划合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同有效期第五条款合同目的第二章钢结构工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第五条款工程进度要求第三章施工进度计划第一条款施工进度计划编制依据第二条款施工进度计划内容第三条款施工进度计划审批程序第四条款施工进度计划调整第五条款施工进度计划执行与监控第四章施工组织设计第一条款施工组织设计编制要求第二条款施工组织设计内容第三条款施工组织设计审批程序第四条款施工组织设计调整第五条款施工组织设计执行与监控第五章施工材料与设备第一条款施工材料与设备供应要求第二条款施工材料与设备质量要求第三条款施工材料与设备采购与验收第四条款施工材料与设备保管与使用第五条款施工材料与设备退换与赔偿第六章施工安全与环境保护第一条款施工安全与环境保护要求第二条款施工安全与环境保护措施第三条款施工安全与环境保护责任第四条款施工安全与环境保护监督检查第五条款施工安全与环境保护事故处理第七章施工质量保证第一条款施工质量保证要求第二条款施工质量保证措施第三条款施工质量监督检查第四条款施工质量问题处理第五条款施工质量验收与评定第八章合同履行与变更第一条款合同履行原则第二条款合同变更程序第三条款合同变更内容第四条款合同变更费用第五条款合同变更通知第九章付款方式与结算第一条款付款方式第二条款付款时间第三条款付款条件第四条款结算方式第五条款付款争议处理第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第四条款争议解决费用第五条款争议解决期限第十一章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第四条款违约责任追究第五条款违约责任免除第十二章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第四条款合同解除与终止后的责任第五条款合同解除与终止后的费用结算第十三章合同附件第一条款附件清单第二条款附件效力第三条款附件修改与补充第四条款附件保管与使用第五条款附件争议处理第十四章其他第一条款合同生效第二条款合同解除第三条款合同终止第四条款合同争议第五条款合同附件合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：钢结构工程施工进度计划合同第二条款合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年__月__日第四条款合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日第五条款合同目的：明确甲乙双方在钢结构工程施工进度计划方面的权利和义务，确保工程按期完成。第二章钢结构工程概况第一条款工程名称：____工程项目第二条款工程地点：____地址第三条款工程规模：____平方米/____立方米第四条款工程类型：____类型第五条款工程进度要求：按照甲方提供的进度计划执行，确保工程按期完工。第三章施工进度计划第一条款施工进度计划编制依据：甲方提供的工程图纸、施工规范、技术要求等第二条款施工进度计划内容：包括施工顺序、各分部分项工程进度安排、关键线路等第三条款施工进度计划审批程序：乙方编制后提交甲方审批，经甲方同意后执行第四条款施工进度计划调整：因客观原因需调整进度计划时，乙方应提前向甲方提出申请第五条款施工进度计划执行与监控：乙方应严格按照进度计划执行，甲方定期进行进度监控。第四章施工组织设计第一条款施工组织设计编制要求：符合国家相关标准和规范，满足工程实际需求第二条款施工组织设计内容：包括施工方案、施工工艺、施工技术措施等第三条款施工组织设计审批程序：乙方编制后提交甲方审批，经甲方同意后执行第四条款施工组织设计调整：因工程变更或施工条件变化需调整施工组织设计时，乙方应提前向甲方提出申请第五条款施工组织设计执行与监控：乙方应严格按照施工组织设计执行，甲方定期进行施工组织设计监控。第五章施工材料与设备第一条款施工材料与设备供应要求：乙方应按照甲方要求，选用符合质量标准的材料与设备第二条款施工材料与设备质量要求：材料与设备质量应符合国家相关标准和规范第三条款施工材料与设备采购与验收：乙方负责采购，甲方负责验收第四条款施工材料与设备保管与使用：乙方应妥善保管材料与设备，确保其质量与安全第五条款施工材料与设备退换与赔偿：因乙方原因导致材料与设备损坏或不符合要求，乙方应负责退换或赔偿第六章施工安全与环境保护第一条款施工安全与环境保护要求：遵守国家相关法律法规，确保施工安全与环境保护第二条款施工安全与环境保护措施：制定安全防护措施，加强环境保护措施第三条款施工安全与环境保护责任：明确甲乙双方在施工安全与环境保护方面的责任第四条款施工安全与环境保护监督检查：甲方定期对施工安全与环境保护进行监督检查第五条款施工安全与环境保护事故处理：发生事故时，乙方应立即采取措施，并配合甲方进行调查处理第七章施工质量保证第一条款施工质量保证要求：按照国家相关标准和规范，确保工程质量第二条款施工质量保证措施：建立质量管理体系，加强质量检查与控制第三条款施工质量监督检查：甲方定期对施工质量进行监督检查第四条款施工质量问题处理：发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改第五条款施工质量验收与评定：工程完工后，乙方应按照甲方要求进行质量验收与评定第八章合同履行与变更第一条款合同履行原则：甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第二条款合同变更程序：任何一方提出变更请求，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。第三条款合同变更内容：变更内容应包括但不限于工程量、施工进度、付款方式、合同价款等。第四条款合同变更费用：因变更产生的额外费用应由责任方承担，或经双方协商另行约定。第五条款合同变更通知：任何变更通知均应以书面形式发送，并在发送后的三个工作日内收到对方确认。第九章付款方式与结算第一条款付款方式：按工程进度支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。第二条款付款时间：每个支付节点后五个工作日内支付相应款项。第三条款付款条件：工程量确认、质量验收合格、符合合同约定条件。第四条款结算方式：采用银行转账方式进行结算。第五条款付款争议处理：如发生付款争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章争议解决第一条款争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款争议解决程序：按照我国《民事诉讼法》的规定进行。第三条款争议解决机构：合同签订地人民法院。第四条款争议解决费用：除法律另有规定外，诉讼费用由败诉方承担。第五条款争议解决期限：自争议发生之日起六十日内解决。第十一章违约责任第一条款违约情形：包括但不限于延误工期、质量不合格、未按约定付款等。第二条款违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三条款违约赔偿标准：根据违约情节和损失情况，由双方协商确定。第四条款违约责任追究：甲方有权依法追究违约方的违约责任。第五条款违约责任免除：因不可抗力导致违约的，双方互不承担责任。第十二章合同解除与终止第一条款合同解除条件：包括但不限于一方违约、合同目的无法实现等。第二条款合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第三条款合同解除与终止程序：任何一方解除或终止合同，应以书面形式通知对方，并经双方确认。第四条款合同解除与终止后的责任：双方应承担相应的责任，包括但不限于清理现场、交付工程等。第五条款合同解除与终止后的费用结算：按照合同约定进行结算。第十三章合同附件第一条款附件清单：包括但不限于工程图纸、施工组织设计、进度计划等。第二条款附件效力：附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第三条款附件修改与补充：任何修改或补充均应以书面形式进行，并由双方签字确认。第四条款附件保管与使用：双方应妥善保管附件，并按照合同约定使用。第五条款附件争议处理：如附件存在争议，应按照合同约定或协商解决。第十四章其他第一条款合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同解除：合同解除条件应符合法律和合同约定。第三条款合同终止：合同终止条件应符合法律和合同约定。第四条款合同争议：任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条款合同附件：合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.第一附加条款：甲方主导决策权说明：甲方作为建设单位，对工程项目的整体决策拥有主导权。本条款明确甲方在施工进度、设计变更、材料设备选择等方面的最终决策权。2.第二附加条款：甲方提供技术支持说明：甲方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工图纸、技术规范、设计变更通知等。乙方在施工过程中遇到技术问题时，有权向甲方寻求技术支持。3.第三附加条款：甲方监督责任说明：甲方应负责对工程项目的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和环境保护符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工日志、质量检验报告等资料。4.第四附加条款：甲方付款责任说明：甲方应按照合同约定及时支付工程款项。如甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，并承担相应的利息损失。5.第五附加条款：甲方变更通知说明：甲方在工程实施过程中，如需对施工进度、设计变更等进行调整，应以书面形式提前通知乙方，并给予乙方合理的调整时间。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.第一附加条款：乙方施工主导权说明：乙方作为施工单位，在工程实施过程中对施工方法、进度安排、材料设备选择等方面拥有主导权。乙方应确保施工质量、进度和环境保护符合合同约定。2.第二附加条款：乙方技术责任说明：乙方应具备完成工程所需的技术能力，对施工过程中的技术问题负责。乙方有权对甲方提供的设计图纸和技术规范提出修改建议。3.第三附加条款：乙方进度控制责任说明：乙方应按照合同约定的进度计划完成工程，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。4.第四附加条款：乙方质量保证责任说明：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，对施工过程中的质量问题负责。乙方应定期进行质量检查，并将检查结果报甲方备案。5.第五附加条款：乙方环境保护责任说明：乙方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。乙方应负责处理施工过程中产生的固体废物、废水等。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介作为合同履行过程中的监督机构，负责对施工进度、质量、环境保护等方面进行监督。第三方中介应具备相关专业资质和经验。2.第二附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程监督报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量检查结果、