版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度外墙装饰施工合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度外墙装饰施工过程中的权利、义务、责任以及履行方式,确保工程顺利进行,实现双方共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策规定,经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议。三、定义与解释3.1专业术语(1)外墙装饰:指对建筑物外墙进行美化、防护、节能等处理的活动。(2)施工图:指根据设计要求,绘制的外墙装饰施工图纸。(3)工程量清单:指详细列出外墙装饰施工项目、工程量及工程造价的清单。3.2关键词解释(1)甲方:指委托乙方进行外墙装饰施工的业主。(2)乙方:指承担外墙装饰施工任务的施工单位。(3)合同价款:指甲乙双方约定,乙方完成外墙装饰施工后,甲方应支付给乙方的款项。(4)工期:指乙方完成外墙装饰施工的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成外墙装饰施工。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量。(3)甲方应按照合同约定,在工程款支付期限内支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。(2)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成外墙装饰施工。(3)乙方应保证施工过程中的安全,对施工过程中发生的意外事故承担责任。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同约定的工期内完成外墙装饰施工,具体工期为:__________天。5.2合同履行地点外墙装饰施工地点为:__________。5.3合同履行方式乙方应按照施工图纸和工程量清单,对建筑物外墙进行装饰施工,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,乙方完成外墙装饰施工,甲方验收合格。(2)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,甲方应按照合同约定支付乙方工程款。(2)合同终止后,乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括装饰材料、辅材、设备等费用。(2)人工费:包括施工人员工资、福利、社会保险等费用。(3)机械费:包括施工机械租赁、维护、折旧等费用。(4)管理费:包括施工组织管理、现场协调、资料整理等费用。(5)利润:指乙方应得的合理利润。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同价款的30%作为预付款。(2)进度款:在工程按进度完成并经甲方验收合格后,甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。(3)竣工结算款:工程竣工后,乙方提交竣工结算报告,经甲方审核无误后,甲方应在15个工作日内支付剩余合同价款的70%。(4)质保金:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同价款的5%作为质保金,质保期自工程竣工之日起计算,为期一年。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后5个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:竣工结算报告提交后15个工作日内。(4)质保金支付时间:工程竣工验收合格后5个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供支付凭证,包括但不限于银行转账凭证、支票等。(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,自逾期之日起计算。(2)甲方未按约定提供施工图纸、材料、设备的,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工的,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等。(2)乙方施工质量不符合合同约定的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失承担赔偿责任,赔偿金额以双方协商一致为准。赔偿方式包括但不限于货币支付、修复工程等。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后两年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策、法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任,但应协商解决合同终止事宜。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容。(2)合同约定的专属于一方履行的义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对施工过程中发现的设计不合理或安全隐患提出修改意见的权利。(2)乙方保留对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案的权利。13.2特殊权力保留(1)乙方在施工过程中,如需使用甲方提供的设备,应征得甲方同意,并承担相应的使用责任。(2)甲方保留对乙方施工过程中的技术监督和质量检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方经协商一致,可对本合同进行修改和补充。修改和补充的内容应以书面形式签订,作为本合同的附件。14.2修改和补充效力修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就施工过程中的设计变更、材料供应、进度调整等事项进行协商,相互配合,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应及时向乙方提供施工图纸、材料、设备等。(2)乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件,任何与本合同内容相抵触的文件或协议均视为无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订,作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸2.工程量清单3.材料清单4.机械设备清单5.预付款支付凭证6.进度款支付凭证7.竣工结算报告8.质保金支付凭证9.修改和补充协议10.争议解决协议11.保密协议12.不可抗力事件证明13.协作与配合协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项:认定标准为逾期未支付款项。未按约定提供施工图纸、材料、设备:认定标准为甲方未在约定时间内提供或提供不符合要求。2.乙方违约:未按约定完成施工:认定标准为未在约定工期内完成或施工质量不符合约定。施工质量不符合合同约定:认定标准为经甲方验收,施工质量不符合合同约定的标准。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁:指由双方当事人自愿选择的中立第三方,根据仲裁规则对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人因民事权益争议,依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,甲方未及时提供变更图纸。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方在合理时间内提供变更图纸,并调整施工进度。2.问题:施工材料供应不及时,影响工程进度。解决办法:乙方应提前与材料供应商沟通,确保材料按时供应。如遇供应商违约,乙方应要求甲方协助解决。3.问题:施工过程中发现安全隐患,乙方未及时报告。解决办法:乙方应立即停止施工,并向甲方报告安全隐患,共同采取措施消除隐患。4.问题:施工质量不符合合同约定。解决办法:乙方应立即整改,直至符合合同约定。如整改后仍不符合要求,甲方有权要求乙方承担修复费用。5.问题:合同履行过程中发生争议,双方无法达成一致。解决办法:双方应进行协商,如协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供与外墙装饰施工相关的服务,如设计、监理等。第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关服务费用。第三方有权要求乙方配合其工作,包括提供施工信息、现场协调等。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务不违反合同约定。第三方应按时完成其服务内容,并对服务质量负责。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如临时用电、用水等。乙方有权要求甲方在施工过程中进行必要的监督和检查。2.乙方利益条款:甲方应确保乙方在施工过程中的人身安全。甲方应保证乙方在施工过程中的合法权益不受侵害。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定提供施工图纸、材料、设备的,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等。甲方不得无故限制乙方的施工活动。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成外墙装饰施工。甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量。2.甲方的利益条款:乙方应保证施工过程中的安全,对施工过程中发生的意外事故承担责任。乙方应保证施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成施工的,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等。乙方施工质量不符合合同约定的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二五年度外墙装饰施工合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同期限5.合同金额6.合同目的7.合同附件8.合同履行地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程范围4.工程规模5.工程进度6.工程质量7.工程验收8.工程变更三、施工组织1.施工单位2.施工人员3.施工设备4.施工方案5.施工安全6.施工环境保护7.施工协调四、工程材料1.材料供应商2.材料质量3.材料检验4.材料采购5.材料验收6.材料保管7.材料退换五、工程款项1.款项支付方式2.款项支付时间3.款项支付比例4.预付款5.进度款6.结算款7.验收款六、工期延误1.延期原因2.延期处理3.延期赔偿4.延期通知七、质量保证1.质量标准2.质量检验3.质量责任4.质量整改5.质量保修六、违约责任1.违约情形2.违约处理3.违约赔偿4.违约通知七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用八、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除通知4.解除后果九、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止通知4.终止后果十、合同附件1.施工图纸2.材料清单3.施工组织设计4.质量检验报告5.款项支付凭证6.工程进度报告7.工程验收报告8.合同履行情况报告九、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同修改4.通知方式5.不可抗力6.合同解除条件7.合同终止条件8.合同解除程序9.合同终止程序10.合同争议解决11.合同附件12.合同生效13.合同终止14.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度外墙装饰施工合同2.合同双方:甲方(业主):_____________________乙方(施工单位):_____________________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同期限:自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同金额:人民币____元整6.合同目的:甲方委托乙方对____地址的外墙进行装饰施工,确保工程质量和进度。7.合同附件:施工图纸、材料清单、施工组织设计等8.合同履行地点:____地址二、工程概况1.工程名称:____外墙装饰工程2.工程地点:____地址3.工程范围:包括外墙涂料、石材干挂、玻璃幕墙等装饰施工4.工程规模:____平方米5.工程进度:按照施工组织设计进行,每月提交进度报告6.工程质量:符合国家相关质量标准7.工程验收:工程完成后,由双方共同进行验收8.工程变更:任何工程变更需经双方协商一致后书面确认三、施工组织1.施工单位:乙方全权负责施工,确保工程质量、安全、进度2.施工人员:乙方需提供具备相应资质的施工人员3.施工设备:乙方需提供符合工程要求的施工设备4.施工方案:乙方需制定详细的施工方案,经甲方同意后执行5.施工安全:乙方需遵守国家有关施工安全的规定,确保施工安全6.施工环境保护:乙方需采取措施保护施工现场的环境7.施工协调:乙方需与甲方保持良好沟通,及时解决施工过程中的问题四、工程材料1.材料供应商:乙方指定材料供应商,材料质量需符合国家标准2.材料质量:材料质量需经甲方验收合格后方可使用3.材料检验:乙方需对材料进行抽样检验,确保材料质量4.材料采购:乙方负责材料采购,确保材料及时供应5.材料验收:甲方对材料进行验收,确认材料质量6.材料保管:乙方负责材料的保管,防止材料损坏7.材料退换:如材料存在质量问题,乙方负责退换五、工程款项1.款项支付方式:按照合同约定分期支付2.款项支付时间:每完成一定工程量后支付相应款项3.款项支付比例:预付款____%,进度款____%,结算款____%,验收款____%4.预付款:合同签订后____个工作日内支付5.进度款:每月支付一次,每次支付上月完成工程量的____%6.结算款:工程完工后,甲方验收合格后支付7.验收款:工程验收合格后支付六、工期延误1.延期原因:包括天气、材料供应、设计变更等2.延期处理:乙方需及时通知甲方,并采取措施缩短工期3.延期赔偿:每延误一日,乙方需向甲方支付____元违约金4.延期通知:乙方需在发生延期前____个工作日通知甲方七、质量保证1.质量标准:符合国家相关质量标准2.质量检验:乙方需对施工过程进行质量检验,确保工程质量3.质量责任:乙方对工程质量负责,如出现质量问题,乙方需负责整改4.质量整改:乙方需在接到质量整改通知后____个工作日内完成整改5.质量保修:工程完工后,乙方提供____年的质量保修服务八、违约责任1.违约情形:包括未按时付款、未按时完成工程、材料质量不合格等2.违约处理:违约方需承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿:具体赔偿金额根据违约情况及损失程度确定4.违约通知:违约方需在违约发生后____个工作日内向对方发出违约通知九、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或法院3.争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行4.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商分担十、合同解除1.解除条件:包括合同约定的解除条件、不可抗力等2.解除程序:双方协商一致后,以书面形式解除合同3.解除通知:解除合同后,双方需在____个工作日内发出解除通知4.解除后果:解除合同后,双方需按照合同约定处理剩余工程及款项十一、合同终止1.终止条件:包括合同约定的终止条件、工程完工等2.终止程序:双方协商一致后,以书面形式终止合同3.终止通知:终止合同后,双方需在____个工作日内发出终止通知4.终止后果:终止合同后,双方需按照合同约定处理剩余工程及款项十二、合同附件1.施工图纸2.材料清单3.施工组织设计4.质量检验报告5.款项支付凭证6.工程进度报告7.工程验收报告8.合同履行情况报告十三、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律3.合同修改:合同修改需经双方协商一致,并以书面形式确认4.通知方式:双方通过书面形式或电子方式进行通知5.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任6.合同解除条件:包括合同约定的解除条件、不可抗力等7.合同终止条件:包括合同约定的终止条件、工程完工等8.合同解除程序:双方协商一致后,以书面形式解除合同9.合同终止程序:双方协商一致后,以书面形式终止合同10.合同争议解决:按照争议解决方式解决十四、合同生效1.合同自双方签字盖章之日起生效2.本合同一式____份,甲乙双方各执____份甲方(业主):_____________________签字:_____________________日期:____年____月____日乙方(施工单位):_____________________签字:_____________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导工程进度安排甲方有权根据项目整体进度要求,对施工进度计划进行调整,乙方应积极配合。甲方有权要求乙方在特定时间内完成特定阶段的施工任务。2.甲方主导材料采购甲方有权指定材料供应商,乙方需按照甲方要求进行材料采购。甲方有权对材料质量进行监督,如发现质量问题,乙方需立即更换。3.甲方主导施工变更任何施工变更需经甲方批准后方可实施,乙方需提供变更方案及影响评估。甲方有权要求乙方对变更造成的额外费用进行说明,并协商解决方案。4.甲方主导工程验收甲方有权组织工程验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。甲方有权要求乙方对验收不合格的部分进行整改,直至合格。5.甲方主导款项支付甲方有权根据工程进度及验收情况,决定款项支付的具体时间和比例。甲方有权对乙方的财务状况进行审查,以确保款项的合理支付。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案乙方有权根据工程特点和自身能力,制定详细的施工方案。乙方需确保施工方案的科学性、合理性和可行性。2.乙方主导施工人员配置乙方有权根据工程需要,配置合适的施工人员,并对其资质进行审查。乙方需确保施工人员的安全教育和技能培训。3.乙方主导材料采购与供应乙方有权选择材料供应商,并对其材料质量进行监控。乙方需确保材料供应的及时性和连续性。4.乙方主导施工进度乙方有权根据施工方案和实际情况,调整施工进度计划。乙方需确保工程按期完工,如因乙方原因造成延期,乙方需承担相应责任。5.乙方主导施工安全乙方需制定施工安全措施,并确保施工过程中的安全。乙方需对施工人员进行安全教育和培训,防止安全事故发生。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责中介机构负责监督合同的履行,协调双方关系,处理合同纠纷。中介机构有权要求双方提供相关资料,以核实合同执行情况。2.中介机构费用中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确。双方应按照合同约定支付中介机构费用。3.中介机构报告中介机构应定期向双方提交
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024高速公路工程结构设计与施工合同3篇
- 二零二五年车辆融资租赁购车合同模板(含车辆品牌置换)3篇
- 二零二五年度无人驾驶技术研发合同简易执行版2篇
- 2025年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工质量保证合同2篇
- 买卖门市合同协议书范本2篇
- 2025年建筑施工团队合作协议3篇
- 二零二五版进口货物CIF和FOB价格条款服务合同2篇
- 二零二五年音乐节DJ艺人聘用及保障协议3篇
- 个性化劳动合作协议(2024年版)一
- 二零二五版软件开发许可协议:定制化企业信息管理系统开发
- 人教版小学数学五年级上册口算心算天天练 全册
- 青岛版(五年制)四年级下册小学数学全册导学案(学前预习单)
- 退学费和解协议书模板
- 2024至2030年中国对氯甲苯行业市场全景调研及发展趋势分析报告
- 智能教育辅助系统运营服务合同
- 心功能分级及护理
- DLT 572-2021 电力变压器运行规程
- 重庆育才中学2025届化学九上期末教学质量检测试题含解析
- 成都市2022级(2025届)高中毕业班摸底测试(零诊)数学试卷(含答案)
- 【云南省中药材出口现状、问题及对策11000字(论文)】
- 服装板房管理制度
评论
0/150
提交评论