体育馆施工合同范本

体育馆施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________体育馆工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程合同造价：__________元（大写：__________元整）二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。2.2甲方同意提前竣工的，每提前一天，甲方应支付给乙方提前竣工奖励金人民币__________元。2.3甲方同意延期竣工的，每延期一天，甲方应支付给乙方延期违约金人民币__________元。三、质量标准3.1乙方应严格按照国家施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量达到约定的标准。3.2工程质量的检测和验收，按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量验收统一标准》和行业标准《__________》以及本合同的约定执行。3.3工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和竣工图纸。四、材料供应4.1甲方负责供应的材料，应按时到位，保证乙方正常施工。4.2甲方供应的材料质量应符合国家有关标准，否则乙方有权拒绝使用，并由甲方承担由此增加的费用和工程延误的损失。五、付款方式5.1工程预付款：本合同签订后七个工作日内，甲方支付给乙方工程预付款人民币__________元（大写：__________元整）。5.2工程进度款：按照工程进度，甲方应支付给乙方工程进度款，具体支付时间和金额，按照双方约定的工程进度计划执行。5.3工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字，并在签字后的七个工作日内支付给乙方剩余工程款人民币__________元（大写：__________元整）。5.4乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付款项。六、违约责任6.1甲方逾期支付预付款、进度款和剩余工程款的，每逾期一天，应支付给乙方逾期违约金人民币__________元。6.2乙方未按照约定的工期完成工程的，每延期一天，应支付给甲方延期违约金人民币__________元。6.3乙方施工质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担由此增加的费用。七、争议解决7.1本合同履行过程中，双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余工程款支付完毕后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.体育馆工程设计图纸2.体育馆工程施工方案3.体育馆工程材料供应清单4.工程进度计划表5.工程预付款支付证明6.工程进度款支付证明7.工程竣工验收报告8.工程质量保证书9.施工安全事故应急预案10.工程变更协议二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付预付款、进度款和剩余工程款的，属于甲方违约。2.乙方未按照约定的工期完成工程的，属于乙方违约。3.乙方施工质量不符合合同约定的，属于乙方违约。4.甲方未按照约定提供施工场地的，属于甲方违约。5.甲方未按照约定供应材料的，属于甲方违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》中规定的合同签订、履行、变更、解除和终止的相关法律规定。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》中规定的建筑施工、工程质量、安全监管等相关法律规定。3.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间段。4.质量标准：指合同约定的工程质量应达到的国家或行业标准。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付款项：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付款项，必要时可依法向法院提起诉讼。2.乙方延期竣工：乙方应按照合同约定支付延期违约金，并采取措施加快施工进度。3.工程质量问题：乙方应及时修复质量问题，造成损失的应承担相应赔偿责任。4.材料供应不及时：乙方应与甲方沟通，协商解决材料供应问题，必要时可依法向法院提起诉讼。5.工程变更：双方应签订工程变更协议，明确变更内容、工期延长和费用增加等事项。五、所有应用场景：1.适用于各类体育馆工程的施工合同签订。2.适用