2025富锦市建设工程施工合同

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系电话：联系人：乙方（承包方）：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为富锦市建设工程的业主，拟委托乙方承担该工程的施工任务，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程的名称：1.2本工程的地点：1.3本工程的内容：1.4本工程的规模：1.5本工程的工期：第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求，确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。2.2乙方应承担工程质量的一切责任，包括但不限于工程质量保修、工程质量事故的处理等。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应承担由于自身原因导致工程进度延误的一切责任。第四条工程造价4.1乙方向甲方提供的工程造价为：元（大写：元整）。4.2乙方应按照双方约定的工程造价进行施工，不得擅自增加费用。第五条付款方式5.1甲方应按照双方约定的付款方式对乙方进行付款。5.2付款的具体方式为：第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体数额为：元。6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体数额为：元。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家的法律、法规和政策，严格执行本合同的约定。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.工程变更：若在施工过程中，甲方提出工程变更，乙方应及时与甲方沟通，就变更内容达成一致，并按照双方约定的方式进行变更。若因工程变更导致工程造价或工期的变化，双方应另行签订补充协议。2.付款延迟：甲方如未按照约定时间付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金的具体数额为：元。3.工程质量问题：若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并支付产生的费用。若乙方未能在约定时间内修复质量问题，甲方有权委托第三方进行修复，并有权要求乙方承担产生的费用。4.工程进度延误：若乙方未按照约定进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的具体数额为：元。5.合同解除：甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体数额为：元。若乙方擅自解除合同，甲方也有权要求乙方支付违约金。法律名词及名词解释：1.发包方：指委托乙方承担工程任务的甲方，负责支付工程款项，对工程质量、进度等方面进行监督。2.承包方：指承担工程任务的乙方，负责按照甲方要求完成工程，并承担工程质量、进度等方面的责任。3.工程造价：指乙方承担工程所需的总费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。4.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的程度。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.工程质量保修：指乙方在工程竣工后一定期限内，对工程出现的质量问题进行修复的责任。7.工程质量事故：指因工程质量问题导致的人员伤亡、财产损失等情况。8.合同解除：指双方或一方在合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。9.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。10.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有审理合同纠纷案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于富锦市范围内的各类建设工程施工项目。2.适用于甲方作为业主，乙方作为施工方的情况。3.适用于工程内容包括建筑工程、装修工程、安装工程等。4.适用于工程规模较大，施工周期较长的项目。5.适用于双方对工程质量、进度、造价等方面有明确要求的情况。补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。如乙方在施工过程中违反环保规定，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应环保责任。2.安全文明施工条款：乙方应按照甲方要求，确保施工过程中的安全文明施工。如乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。3.知识产权保护条款：双方应尊重对方的知识产权，不得在合同履行过程中侵犯对方的知识产权。如乙方在施工过程中使用甲方的知识产权，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并承担相应责任。4.保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。如乙方泄露甲方保密信息，甲方有权要求乙方承担相应责任。5.不可抗力条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应协商解决。如不可抗力因素导致工程延期，双方应按照实际情况调整工期。附件列表：1.工程图纸及相关设计文件。