2024年电梯安装项目劳务分包合同（含工程资料保管规定）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年电梯安装项目劳务分包合同（含工程资料保管规定）本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1电梯的安装工作1.2电梯工程的辅助性工作1.3工程资料的保管工作2.劳务分包方的义务与责任2.1分包方的资质与人员要求2.2分包方的施工义务2.3分包方的质量保证义务2.4分包方的安全施工义务2.5分包方对工程资料的保管义务3.合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2支付方式与支付时间3.3价格调整的条件与方法3.4预付款与进度款的支付4.工期与进度4.1合同工期的确定4.2工程进度的汇报与监督4.3工期延误的处理5.质量与检验5.1工程质量的标准5.2质量检验的程序与方法5.3质量问题的处理6.安全管理与保险6.1安全施工的规定6.2分包方的保险责任6.3保险事故的处理7.违约责任7.1分包方的违约行为7.2发包方的违约行为7.3违约责任的确定与赔偿8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁的程序与规则8.3诉讼的管辖法院9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的承担10.3保密信息的例外情况11.合同的效力与期限11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同的延续条款12.合同的签署与备案12.1合同签署的程序与要求12.2合同备案的程序与要求13.其他条款13.1合同的解释权13.2合同的附件13.3合同的修订历史14.合同的附录14.1电梯安装项目的详细工程量清单14.2工程资料保管的具体规定第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1电梯的安装工作分包方应按照合同约定的技术要求和施工图纸，完成电梯的安装工作，包括但不限于电梯轿厢、对重、导轨、门系统、驱动系统、控制系统等主要部件的安装，以及电梯井道内外的装修、电梯的调试和试运行等工作。1.2电梯工程的辅助性工作分包方应负责电梯工程所需的辅助性工作，包括电梯井道的施工、电梯轨道的铺设、电梯电源的接入、电梯的防雷接地等，以及施工现场的清理和垃圾的清理等工作。1.3工程资料的保管工作分包方应负责工程资料的保管工作，包括电梯的设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告等文件的保管，确保资料的安全、完整和可追溯性。第二条劳务分包方的义务与责任2.1分包方的资质与人员要求分包方应具备相应的电梯安装资质，并且分包方的施工人员应具备相应的技能和资格，能够胜任电梯安装工作。2.2分包方的施工义务分包方应按照合同约定的施工工艺和施工标准进行施工，保证施工质量符合相关法律法规和技术规范的要求。2.3分包方的质量保证义务分包方应对电梯的安装质量负责，确保电梯的运行安全、稳定和舒适，分包方应承担因质量问题导致的一切责任。2.4分包方的安全施工义务分包方应按照相关法律法规和施工安全标准进行施工，采取必要的安全措施，保证施工现场的安全，防止安全事故的发生。2.5分包方对工程资料的保管义务分包方应对工程资料进行妥善保管，防止资料的遗失、损坏或泄露，确保资料的完整性和保密性。第三条合同价格与支付3.1合同价格的确定合同价格根据电梯的型号、数量、安装难度、工程地点等因素，按照双方协商确定的单价和工程量进行计算。3.2支付方式与支付时间支付方式为银行转账，支付时间按照工程进度分阶段进行支付，具体支付时间双方协商确定。3.3价格调整的条件与方法合同价格在合同签订后，除非遇到不可抗力等特殊情况，否则不予调整。3.4预付款与进度款的支付预付款在合同签订后支付30%，进度款按照工程进度的实际完成情况进行支付。第四条工期与进度4.1合同工期的确定合同工期根据电梯的型号、安装难度、工程地点等因素，由双方协商确定。4.2工程进度的汇报与监督分包方应定期向发包方汇报工程进度，发包方对工程进度进行监督，确保工程按计划进行。4.3工期延误的处理如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任。如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方协商解决。第五条质量与检验5.1工程质量的标准工程质量应符合相关法律法规、技术规范和合同约定的要求。5.2质量检验的程序与方法工程完成后，分包方应组织自检，然后向发包方申请验收。发包方组织相关人员进行验收，确认工程质量符合要求后进行后续工作。5.3质量问题的处理如发现质量问题，分包方应立即进行整改，直至符合质量要求。如分包方未能及时整改或整改后仍不符合要求，发包方有权要求分包方承担相应的责任。第六条安全管理与保险6.1安全施工的规定分包方应按照相关法律法规和施工安全标准进行施工，采取必要的安全措施，保证施工现场的安全，防止安全事故的发生。6.2分包方的保险责任分包方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相应的保险费用。6.3保险事故的处理如发生保险事故，分包方应立即通知发包方，并按照保险合同的约定进行处理。第八条违约责任8.1分包方的违约行为分包方如未按合同约定的时间、质量、工程量完成工作，或违反合同约定的其他义务，应承担违约责任。8.2发包方的违约行为发包方如未按约定时间支付款项，或违反合同约定的其他义务，应承担违约责任。8.3违约责任的确定与赔偿违约责任的确定与赔偿按照合同约定的违约责任条款和相关法律法规进行。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁的程序与规则如选择仲裁，仲裁程序和规则按照双方约定的仲裁条款和相关仲裁法规进行。9.3诉讼的管辖法院如选择诉讼，双方同意提交至合同签订地的人民法院管辖。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同执行过程中获知的对方的信息。11.2保密责任的承担双方对保密信息承担保密责任，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的例外情况法律、法规规定或双方约定解密的情况除外。第十二条合同的效力与期限12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同在履行完毕、双方协商一致解除或依法终止的情况下终止。12.3合同的延续条款合同终止后，如双方仍有延续合作的需要，可按双方约定签订续期合同。第十三条合同的签署与备案13.1合同签署的程序与要求合同签署前，双方应进行仔细阅读和理解，确认无异议后签字盖章。签署后的合同副本双方各执一份。13.2合同备案的程序与要求双方按照相关法律法规和行政规定，将签署的合同备案。第十四条合同的附录14.1电梯安装项目的详细工程量清单附件中列明电梯安装项目的详细工程量清单，包括工程名称、工程量、工程单价等。14.2工程资料保管的具体规定附件中列明工程资料保管的具体规定，包括资料的分类、归档要求、保管期限等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指非甲乙方合同当事人，但为合同的履行提供必要服务或参与合同执行的个体或机构。1.2第三方介入的范围包括但不限于中介方、监理方、检测方、保险公司等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件第三方介入需经甲乙方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的程序甲乙方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方的选择、介入时间、介入范围等。第三条第三方的主要责任与义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务或参与的合同执行符合相关法律法规和技术规范。3.2第三方应对其提供的服务或参与的行为承担责任，并保证不损害甲乙方的合法权益。3.3第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密责任，未经甲乙方同意，不得向第三方泄露。第四条第三方责任限额的确定4.1第三方责任限额的确定原则第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、服务范围等因素进行确定。4.2第三方责任限额的具体规定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为合同关系，第三方对甲乙方承担合同责任。5.2第三方与甲乙方的权益划分第三方介入后，甲乙方应根据合同约定明确第三方的权益划分。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更第三方介入的变更需甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除第三方介入的解除需甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第七条第三方介入的争议解决7.1争议的解决方式第三方介入产生的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。7.2仲裁的程序与规则如选择仲裁，仲裁程序和规则按照双方约定的仲裁条款和相关仲裁法规进行。7.3诉讼的管辖法院如选择诉讼，双方同意提交至合同签订地的人民法院管辖。第八条第三方介入的保密条款8.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等甲乙方在合同执行过程中获知的第三方信息。8.2保密责任的承担甲乙方对保密信息承担保密责任，未经第三方同意，不得向其他第三方泄露。8.3保密信息的例外情况法律、法规规定或甲乙方约定解密的情况除外。第九条合同的签署与备案9.1合同签署的程序与要求合同签署前，甲乙方应进行仔细阅读和理解，确认无异议后签字盖章。签署后的合同副本甲乙方各执一份。9.2合同备案的程序与要求甲乙方按照相关法律法规和行政规定，将签署的合同备案。第十条合同的附录10.1第三方介入的具体规定附件中列明第三方介入的具体规定，包括第三方的职责、权益、责任限额等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：电梯安装项目的详细工程量清单附件2：工程资料保管的具体规定附件3：第三方介入的具体规定附件1的详细要求：列出电梯安装项目的详细工程量，包括工程名称、工程量、工程单价等信息。工程量清单应详细描述各项工程的内容和要求，以便于甲乙方明确工程量和费用。附件2的详细要求：详细描述工程资料的保管规定，包括资料的分类、归档要求、保管期限等。确保资料的安全、完整和可追溯性，防止资料的遗失、损坏或泄露。附件3的详细要求：列出第三方介入的具体规定，包括第三方的职责、权益、责任限额等。明确第三方与甲乙方的关系界定，以及第三方与甲乙方的权益划分。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定的时间、质量、工程量完成工作。2.分包方违反合同约定的其他义务，如安全施工、保密责任等。3.发包方未按约定时间支付款项。4.发包方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：根据合同约定的违约责任条款和相关法律法规进行认定。违约责任的具体赔偿金额和处理方式应在合同中明确。示例说明：如果分包方未按合同约定的时间完成工作，导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任，如支付违约金或赔偿损失等。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同