版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目合同本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目背景1.5项目目标2.项目投资及资金来源2.1投资总额2.2资金来源2.3融资方式2.4投资回报方式3.项目实施主体及职责3.1项目实施主体3.2各方职责4.项目建设内容4.1智慧社区基础设施建设4.2智慧社区管理系统4.3智慧社区应用系统4.4智慧社区服务系统5.项目实施进度安排5.1项目总工期5.2各阶段工期5.3工期调整及延误处理6.项目质量控制及验收标准6.1质量控制体系6.2质量验收标准6.3质量异议处理7.项目安全管理7.1安全管理组织机构7.2安全管理制度7.3安全事故处理8.项目合同价格及支付方式8.1合同价格8.2支付方式8.3付款进度9.项目合同变更及终止9.1合同变更9.2合同终止10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.其他13.1合同附件13.2保密条款13.3适用法律及争议解决14.合同签署14.1签署主体14.2签署日期第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目1.2项目地点:鲅鱼圈区街道1.3项目规模:占地面积平方公里,服务人口万人1.4项目背景:为提高鲅鱼圈区居民生活品质,提升城市管理水平,打造智慧社区1.5项目目标:实现社区管理智能化、服务便捷化、环境宜居化2.项目投资及资金来源2.1投资总额:人民币亿元2.2资金来源:政府投资、企业投资、社会资本2.3融资方式:银行贷款、发行债券、股权融资2.4投资回报方式:政府购买服务、物业收益、增值收益3.项目实施主体及职责3.1项目实施主体:智慧城市建设有限公司3.2各方职责:3.2.1政府部门:负责项目审批、政策支持、监督管理3.2.2项目实施主体:负责项目规划、设计、建设、运营3.2.3投资方:负责资金投入、投资回报3.2.4社会资本:负责项目配套基础设施建设4.项目建设内容4.1智慧社区基础设施建设:4.1.1信息网络设施:建设高速宽带网络、无线网络覆盖4.1.2智能安防系统:安装视频监控系统、门禁系统、报警系统4.1.3公共服务设施:建设社区服务中心、文化活动中心、便民服务中心4.2智慧社区管理系统:4.2.1社区管理平台:实现社区事务在线办理、信息发布、数据分析4.2.2物业管理平台:实现物业费缴纳、报修报装、投诉建议等功能4.3智慧社区应用系统:4.3.1智能家居系统:实现家电远程控制、家居环境监测4.3.2智能交通系统:实现交通流量监测、停车诱导、公共交通信息查询4.4智慧社区服务系统:4.4.1医疗健康服务:实现远程医疗、健康档案管理、健康教育4.4.2教育培训服务:实现在线教育、社区教育培训、职业技能培训5.项目实施进度安排5.1项目总工期:个月5.2各阶段工期:5.2.1项目前期:个月5.2.2项目建设:个月5.2.3项目验收:个月5.3工期调整及延误处理:5.3.1因不可抗力导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期5.3.2因实施主体原因导致工期延误,应承担违约责任,并赔偿损失6.项目质量控制及验收标准6.1质量控制体系:建立健全质量管理体系,确保项目质量6.2质量验收标准:6.2.1符合国家相关法律法规和行业标准6.2.2达到合同约定的质量要求6.3质量异议处理:6.3.1发生质量异议,双方应及时沟通协商6.3.2协商不成,可向相关主管部门申请仲裁7.项目安全管理7.1安全管理组织机构:成立项目安全管理领导小组,负责项目安全管理工作7.2安全管理制度:制定安全管理制度,明确各方安全责任7.3安全事故处理:7.3.1发生安全事故,应及时上报并采取应急措施7.3.2事故原因调查、责任追究及赔偿处理8.项目合同价格及支付方式8.1合同价格:根据项目实际建设内容和工程量,经双方协商确定,合同总价为人民币亿元。8.2支付方式:8.2.1预付款:合同签订后个工作日内支付合同总价的%作为预付款。8.2.2进度款:按工程进度分期支付,每完成%的工程量后,支付相应比例的进度款。8.2.3验收款:项目竣工验收合格后个工作日内支付合同总价的%作为验收款。8.2.4保修金:项目竣工验收合格后,支付合同总价的%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。8.3付款进度:8.3.1预付款:个工作日内支付。8.3.2进度款:每月日前支付上个月完成的工程量对应的进度款。8.3.3验收款:验收合格后个工作日内支付。8.3.4保修金:验收合格后个工作日内支付。9.项目合同变更及终止9.1合同变更:9.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更,变更内容应以书面形式签订补充协议。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同或变更合同内容。9.2合同终止:9.2.1项目完成且验收合格,合同自然终止。9.2.2因一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交鲅鱼圈区仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:鲅鱼圈区仲裁委员会。11.违约责任11.1违约行为:11.1.1一方未按合同约定履行义务,应承担违约责任。11.1.2因一方违约导致合同无法履行,应承担赔偿责任。11.2违约责任:11.2.1违约方应支付违约金,违约金按合同总价的%计算。11.2.2因违约造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失。12.合同生效及解除12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同解除条件:12.2.1双方协商一致解除合同。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除。13.其他13.1合同附件:合同附件包括但不限于项目可行性研究报告、设计文件、工程量清单、付款计划等。13.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3适用法律及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式如第十条所述。14.合同签署14.1签署主体:本合同由项目实施主体和投资方代表签字盖章。14.2签署日期:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、咨询、监理、检测等目的而介入的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于:项目咨询、设计监理、施工监理、工程检测、财务审计、法律咨询等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务,并确保第三方具备相应的资质和能力。3.第三方职责3.1第三方应按照合作协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方在执行职责过程中,应严格遵守国家法律法规和行业标准。3.3第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题,并提出合理的建议。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。4.2第三方有权根据实际情况调整工作计划,并经甲乙双方同意。4.3第三方有权对甲乙双方的违约行为提出书面报告,并要求甲乙双方承担责任。5.第三方义务5.1第三方应保证提供的服务质量,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.3第三方应按照约定的收费标准收取费用。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额为协议约定的金额,超过部分由甲乙双方另行协商解决。6.2第三方责任限额包括但不限于:因第三方原因造成的工程延误、质量问题、安全事故等。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不得干预甲乙双方的正常业务往来。7.2第三方在执行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。7.3第三方在执行职责过程中,如发现甲乙双方的违法行为,应及时向有关部门报告。8.第三方介入时的额外条款及说明8.1.1第三方的资质要求8.1.2第三方的服务内容和期限8.1.3第三方的收费标准8.1.4第三方的保密义务8.1.5第三方的责任限额8.2.1第三方的资质证明文件齐全8.2.2第三方的合作协议内容完整8.2.3第三方的收费标准合理8.2.4第三方的责任限额明确9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的,可提交鲅鱼圈区仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包含项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、财务分析等内容。说明:本报告为项目决策依据,应客观、真实地反映项目情况。2.设计文件详细要求:包含建筑、结构、电气、给排水、暖通等设计图纸及说明。说明:设计文件是项目建设的依据,应满足国家相关标准和规范。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的分部分项工程量,包括单位、数量、单价等。说明:工程量清单是工程结算的依据,应准确无误。4.付款计划详细要求:明确各阶段付款金额、时间及支付方式。5.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、服务期限、收费标准、保密条款等。说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,应确保第三方权益。6.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产组织机构、安全操作规程、事故应急预案等。说明:安全生产管理制度是确保项目安全的重要保障。7.环境保护措施详细要求:包括环境保护方案、污染防治措施、环境监测计划等。说明:环境保护措施是项目执行过程中的重要环节,应确保项目对环境的影响降至最低。8.验收报告详细要求:包括项目验收时间、验收内容、验收结论等。说明:验收报告是项目完成的标志,应客观、真实地反映项目实际情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行付款义务。1.2项目实施主体未按合同约定完成项目建设任务。1.3第三方未按合作协议履行职责。1.4甲乙双方未按合同约定提供必要的工作条件和信息。1.5任何一方违反合同约定,导致项目延误、质量不合格或安全事故。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因违约行为造成的损失。2.2违约金按合同总价的%计算,超过部分由违约方赔偿实际损失。2.3违约方应承担因违约行为导致的项目延误、质量不合格或安全事故的责任。3.违约责任示例:3.1甲乙双方未按合同约定支付进度款,应支付违约金,并赔偿守约方因延误造成的损失。3.2项目实施主体未按合同约定完成项目建设任务,应承担违约责任,赔偿守约方因延误造成的损失。3.3第三方未按合作协议履行职责,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因违约行为造成的损失。全文完。2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同当事人信息6.合同标的7.合同期限8.合同履行方式9.合同价款及支付方式10.合同违约责任二、项目背景及目标1.项目背景2.项目目标3.项目范围4.项目实施期限5.项目预期成果三、项目设计1.设计原则2.设计标准3.设计内容4.设计审核及批准5.设计变更管理四、项目实施1.实施进度安排2.实施质量控制3.实施安全管理4.实施环境保护5.实施变更管理五、项目验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收主体5.验收结果处理六、项目维护1.维护期限2.维护内容3.维护责任4.维护费用5.维护记录七、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权使用4.知识产权纠纷处理八、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.违约责任九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十一、合同附件1.附件一:项目设计方案2.附件二:项目实施计划3.附件三:项目验收标准4.附件四:其他相关文件十二、其他约定1.不可抗力2.通知与送达3.合同生效条件4.合同解释十三、合同生效1.合同生效日期2.合同生效条件3.合同生效后的履行十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同签订地点:____市____区____街道____号5.合同当事人信息:5.1甲方(建设单位):_______5.2乙方(施工单位):_______6.合同标的:2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目7.合同期限:____年____月____日至____年____月____日8.合同履行方式:乙方在合同约定的期限内,按照甲方要求完成智慧社区建设项目的建设任务。9.合同价款及支付方式:9.1合同总价:人民币____元整。9.2支付方式:分阶段支付,具体支付比例和时间节点详见附件一。10.合同违约责任:10.1甲方违约责任:10.1.1甲方未按时支付合同价款,应向乙方支付_____%的违约金。10.1.2甲方未按时提供施工所需资料,导致工期延误,应承担相应责任。10.2乙方违约责任:10.2.1乙方未按时完成合同约定的建设任务,应向甲方支付_____%的违约金。10.2.2乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任并赔偿损失。二、项目背景及目标1.项目背景:为提升鲅鱼圈区居民生活品质,提高城市管理水平,建设智慧社区。2.项目目标:实现鲅鱼圈区智慧社区建设,提升居民生活便利性和幸福感。3.项目范围:包括智慧社区基础设施、智慧家居、智慧安防、智慧服务等方面。4.项目实施期限:____年____月____日至____年____月____日。5.项目预期成果:5.1建成完善的智慧社区基础设施。5.2实现居民生活便利化、智能化。5.3提升社区管理水平和居民满意度。三、项目设计1.设计原则:遵循国家相关标准和规范,结合鲅鱼圈区实际情况。2.设计标准:参照国家及地方相关标准,确保项目质量。3.设计内容:3.1智慧社区基础设施设计。3.2智慧家居系统设计。3.3智慧安防系统设计。3.4智慧服务系统设计。4.设计审核及批准:乙方提交设计方案后,甲方组织专家进行审核,审核通过后方可进行施工。5.设计变更管理:设计变更需经双方协商一致,并签订变更协议。四、项目实施1.实施进度安排:详见附件二。2.实施质量控制:乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。3.实施安全管理:乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。4.实施环境保护:乙方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施保护环境。5.实施变更管理:实施过程中,如需变更,双方应协商一致,并签订变更协议。五、项目验收1.验收标准:参照国家及地方相关标准,确保项目质量。2.验收程序:详见附件三。3.验收时间:项目完工后____个工作日内。4.验收主体:甲方组织专家进行验收。5.验收结果处理:验收不合格,乙方应按专家意见进行整改,直至合格。六、项目维护1.维护期限:自项目验收合格之日起____年。2.维护内容:包括设施设备运行维护、故障排除、技术支持等。3.维护责任:乙方负责项目维护工作。4.维护费用:详见附件四。5.维护记录:乙方应做好维护记录,并定期向甲方报告。七、知识产权1.知识产权归属:项目成果的知识产权归甲方所有。2.知识产权保护:甲方负责项目成果的知识产权保护。3.知识产权使用:未经甲方同意,乙方不得擅自使用项目成果。4.知识产权纠纷处理:发生知识产权纠纷,双方应协商解决;协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。八、保密条款1.保密内容:本合同涉及的技术、商业秘密及双方约定需保密的其他信息。2.保密期限:自合同签订之日起____年。3.保密责任:双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。4.违约责任:任何一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的法律责任。九、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:____仲裁委员会。3.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担。十、合同解除与终止1.合同解除条件:10.1甲方严重违约,乙方有权解除合同。10.2乙方严重违约,甲方有权解除合同。10.3发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同解除与终止程序:一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方,并说明理由。4.合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定进行结算和清算。十一、合同附件1.附件一:合同价款及支付方式2.附件二:项目实施计划3.附件三:项目验收标准4.附件四:项目维护费用5.其他相关文件十二、其他约定1.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。2.通知与送达:双方通讯地址、联系电话等如有变更,应及时书面通知对方。3.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同解释:本合同如有歧义,应以书面解释为准。十三、合同生效1.合同生效日期:____年____月____日2.合同生效条件:双方签字盖章后生效。3.合同生效后的履行:双方应严格按照合同约定履行各自义务。十四、合同解除与终止1.合同解除条件:参照第八章第十节。2.合同终止条件:参照第八章第十节。3.合同解除与终止程序:参照第八章第十节。4.合同解除与终止后的处理:参照第八章第十节。甲方(建设单位)签字:________________日期:____年____月____日乙方(施工单位)签字:________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:1.1甲方有权对乙方提交的设计方案、施工方案等进行审核和批准。1.2甲方负责协调相关部门和单位,确保项目顺利实施。1.3甲方负责项目资金的管理和拨付。1.4甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督。2.说明:2.1甲方作为建设单位,对项目整体负责,有权对乙方的各项工作进行管理和监督,以确保项目按照预期目标实施。2.2甲方负责协调相关单位,如规划、环保、消防等,以确保项目符合相关法律法规要求。2.3甲方对项目资金的管理和拨付,确保项目资金使用的合理性和安全性。2.4甲方对乙方的施工进度、质量、安全进行监督,确保项目达到合同约定的标准。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:1.1乙方负责项目的整体设计、施工、验收等工作。1.2乙方有权根据项目进展情况,提出合理的设计变更和施工方案调整。1.3乙方负责项目现场的管理和协调,确保施工顺利进行。1.4乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。2.说明:2.1乙方作为施工单位,对项目的实施具有主导权,负责项目的整体设计和施工工作。2.2乙方有权根据项目实际情况,对设计方案和施工方案进行调整,以适应项目进展的需要。2.3乙方负责现场管理和协调,确保施工过程中的各项任务得到有效执行。2.4乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工场地、材料设备等,以保证施工进度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款:1.1双方同意聘请第三方中介机构对项目进行全程监理。1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验,并签订书面委托协议。1.3第三方中介机构负责对项目的进度、质量、安全、环保等方面进行监督和检查。1.4第三方中介机构应定期向双方提交项目监理报告,对发现的问题提出整改建议。2.说明:2.1引入第三方中介机构可以确保项目实施过程中的客观性和公正性,提高项目的整体管理水平。2.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验,以确保其监理工作的专业性和权威性。2.3第三方中介机构对项目的监督和检查,有助于及时发现和解决问题,确保项目按计划进行。2.4第三方中介机构定期提交的监理报告,有助于双方了解项目进展情况,及时调整工作计划。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:合同价款及支付方式2.附件二:项目实施计划3.附件三:项目验收标准4.附件四:项目维护费用5.附件五:第三方中介委托协议6.附件六:设计变更及施工方案调整记录7.附件七:第三方中介监理报告8.附件八:项目进度、质量、安全、环保检查记录9.附件九:合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款。甲方未按时提供施工所需资料。乙方未按时完成合同约定的建设任务。乙方施工过程中出现质量问题。任何一方泄露合同涉及的保密信息。任何一方违反合同约定的争议解决方式。2.违约行为的认定:违约行为的发生应具有明确的事实依据。违约行为的认定应以合同条款和法律法规为准。违约行为的认定应由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定,不履行或不适当履行合同义务的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:指当事人根据协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。5.法院判决:指法院依法对争议案件进行审理并作出具有法律效力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时进行修复,并承担相应的责任和费用。2.问题:项目进度延误。解决办法:双方应协商调整施工计划,确保项目按期完成。3.问题:资金支付不及时。解决办法:甲方应按照合同约定及时支付款项,乙方应合理控制成本。4.问题:第三方中介机构监理不力。解决办法:双方可协商更换第三方中介机构,或加强监督和检查。五、所有应用场景:1.智慧社区建设项目合同。2.建设工程合同。3.政府投资建设项目合同。4.公私合营(PPP)项目合同。5.城市基础设施建设项目合同。全文完。2025鲅鱼圈区智慧社区建设项目合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(项目业主):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(项目承建方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方(如有):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的不断加快,智慧社区建设已成为城市现代化的重要组成部分。为提高居民生活质量,促进社会和谐稳定,甲方决定投资建设鲅鱼圈区智慧社区项目。2.2目的:本合同旨在明确甲方、乙方以及其他相关方的权利、义务,确保鲅鱼圈区智慧社区建设项目按期、高质量完成,实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语,如“智慧社区”、“物联网”、“大数据”等,均按照国家相关行业标准和规范进行解释。3.2关键词解释:(1)智慧社区:指利用物联网、云计算、大数据等技术手段,对社区进行智能化管理和服务的社区。(2)物联网:通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与网络相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络技术。(3)大数据:指规模巨大、类型多样、价值密度低的数据集合,通过先进的技术手段,对海量数据进行采集、存储、处理和分析,以实现数据价值。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按期、高质量完成鲅鱼圈区智慧社区建设项目。(2)甲方应按时支付乙方工程款,并按约定提供相关配合。(3)甲方有权对项目实施过程进行监督,确保项目按合同要求进行。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按期、高质量完成鲅鱼圈区智慧社区建设项目。(2)乙方应按照甲方要求,提供项目所需的技术支持和服务。(3)乙方应配合甲方进行项目验收,并对验收不合格的部分进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,项目竣工日期为____年____月____日。5.2合同履行地点:鲅鱼圈区智慧社区建设项目现场。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,分阶段、分批次完成项目,甲方负责监督和验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的项目竣工日期届满,且项目验收合格;(2)合同约定的终止条件成就。6.3终止程序:(1)甲方书面通知乙方终止合同;(2)乙方收到甲方通知后,应在____日内完成项目移交。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定进行项目结算;(2)终止合同后,乙方应将项目现场交付甲方,并承担相应的责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同项目总费用为人民币_________元,具体费用构成如下:(1)设计费:人民币_________元,用于项目整体规划和设计;(2)设备购置费:人民币_________元,用于购置项目所需各类设备;(3)施工费:人民币_________元,用于项目施工过程中的各项费用;(4)安装调试费:人民币_________元,用于设备安装和系统调试;(5)其他费用:人民币_________元,包括但不限于材料费、交通费、通讯费等。7.2支付方式项目费用支付采用分期支付方式,具体支付节点如下:(1)设计费支付:合同签订后____个工作日内,支付设计费的______;(2)设备购置费支付:设备到货验收合格后____个工作日内,支付设备购置费的______;(3)施工费支付:按工程进度支付,每月支付已完成的工程款的______;(4)安装调试费支付:安装调试完成后____个工作日内,支付安装调试费的______;(5)其他费用支付:根据实际情况,双方另行协商确定支付时间和金额。7.3支付时间(1)设计费支付时间:合同签订后____个工作日内;(2)设备购置费支付时间:设备到货验收合格后____个工作日内;(3)施工费支付时间:每月____日支付上一个月已完成的工程款;(4)安装调试费支付时间:安装调试完成后____个工作日内;(5)其他费用支付时间:根据实际情况,双方另行协商确定。7.4支付条款(1)乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内,向甲方提供相应的发票;(2)甲方支付款项时,应将款项直接支付至乙方指定的账户;(3)若因乙方原因导致甲方未能按时支付款项,乙方应承担相应的违约责任。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按合同约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金,并赔偿乙方因此遭受的实际损失。8.2乙方违约若乙方未能按合同约定按期、高质量完成项目,应向甲方支付_____%的违约金,并承担因违约造成的全部损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按照实际损失的一定比例计算;(2)赔偿方式:甲方应将赔偿金额支付至乙方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于项目设计、技术方案、施工方案、财务数据、市场信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容不被泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方透露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行无法正常进行。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)战争:战争、军事行动等;(3)政府行为:政府政策调整、法律法规变动等;(4)社会异常事件:罢工、暴乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同履行受阻,双方应协商解决,必要时可暂停履行合同;(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致项目停工;(3)罢工导致设备供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧社区项目的设计、技术方案、施工方案等知识产权的完整权利;(2)乙方在项目实施过程中,应遵守甲方知识产权的相关规定,不得侵犯甲方知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对智慧社区项目的运营管理权,乙方应配合甲方进行运营管理;(2)乙方在项目实施过程中,应遵守国家相关法律法规,不得从事违法活动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,需经甲乙双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应就项目实施过程中的重大事项进行协商,确保项目顺利进行;(2)双方应相互提供必要的协助,确保项目按期完成。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开项目协调会,讨论项目实施过程中的问题;(2)双方应通过书面、电话、电子邮件等方式保持沟通,及时解决项目实施过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于鲅鱼圈区智慧社区建设项目权利义务的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(项目业主):(盖章)法定代表人(或授权代表)签字:_________日期:____年____月____日乙方(项目承建方):(盖章)法定代表人(或授权代表)签字:_________日期:____年____月____日附件:1.项目设计文件2.项目设备清单3.项目施工方案4.项目验收标准5.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.项目设计文件2.项目设备清单3.项目施工方案4.项目验收标准5.其他相关文件(如合同附件、补充协议等)二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付款项:甲方应在规定时间内支付款项,否则视为违约。未按合同约定提供配合:甲方未按规定提供必要配合,导致项目进度延误或无法正常进行。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定按期、高质量完成项目:乙方未
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025种子代理购销合同书
- 2025技术服务合同书范本
- 2025加工合同的范本范文
- 2025漆工装修合同
- 2025钢管扣件租赁合同范本(I)
- 2025机械产品采购合同新版
- 防腐工程委托施工合同
- 商场自动扶梯地弹门施工合同
- 酒店管理挖掘租赁合同
- 美甲店供水管道建设合同
- 2025年初级会计职称《经济法基础》全真模拟及答案(解析3套)
- 《健康社区评价标准》
- 户外市场研究报告-魔镜洞察-202412
- 浙江省金华市金东区2023-2024学年九年级上学期语文期末试卷
- 【7地星球期末】安徽省合肥市包河区智育联盟校2023-2024学年七年级上学期期末地理试题(含解析)
- ISO 56001-2024《创新管理体系-要求》专业解读与应用实践指导材料之2:“1至3章:范围、术语和定义”(雷泽佳编制-2025B0)
- (2021)最高法民申5114号凯某建设工程合同纠纷案 指导
- 【9物(人)期末】安庆市宿松县2023-2024学年九年级上学期期末考试物理试题
- 导航通信一体化考核试卷
- 甘肃省会宁二中2025届高考仿真模拟数学试卷含解析
- 2024年未成年子女房产赠与协议
评论
0/150
提交评论