2025年度城市地下管线安装安全合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市地下管线安装安全合同本合同目录一览第一条合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同签订双方1.7合同签订地点第二条地下管线安装工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求2.6工程进度要求第三条安装安全责任3.1安装单位安全责任3.2监理单位安全责任3.3施工单位安全责任3.4材料供应商安全责任3.5人员安全培训3.6安全措施3.7安全事故处理第四条合同款项及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间4.4付款条件4.5逾期付款责任第五条合同变更及解除5.1合同变更条件5.2合同解除条件5.3合同变更及解除程序5.4合同变更及解除后的处理第六条违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿6.4违约争议解决第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用第八条合同终止8.1合同终止条件8.2合同终止程序8.3合同终止后的处理第九条合同附件9.1设计文件9.2施工图纸9.3材料清单9.4人员资质证书9.5合同签订双方盖章第十条合同其他约定10.1合同保密10.2合同解除条件10.3合同终止条件10.4合同解除及终止后的处理第十一条合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同修改后的效力第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理12.3合同解除及终止后的费用结算第十三条合同解除及终止后的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决费用第十四条合同解除及终止后的其他约定14.1合同解除及终止后的保密义务14.2合同解除及终止后的资料返还14.3合同解除及终止后的其他约定第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同名称：2025年度城市地下管线安装安全合同1.2合同编号：UUBX20250011.3合同签订日期：2025年1月15日1.4合同生效日期：合同签订之日起生效1.5合同期限：自2025年2月1日至2025年12月31日1.6合同签订双方1.6.1甲方：城市地下管线管理局1.6.2乙方：地下管线安装有限公司1.7合同签订地点：城市地下管线管理局办公室第二条地下管线安装工程概况2.1工程名称：城市地下管线安装工程2.2工程地点：城市范围内2.3工程规模：共计公里地下管线2.4工程内容：包括给排水、电力、通讯、燃气等地下管线的安装2.5工程质量要求：符合国家及行业标准，确保安装质量2.6工程进度要求：按合同约定的时间节点完成工程第三条安装安全责任3.1安装单位安全责任3.1.1乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全3.1.2乙方应制定详细的安全施工方案，并经甲方审核批准3.2监理单位安全责任3.2.1甲方应指定专业的监理单位负责工程安全监督3.2.2监理单位应定期对施工现场进行安全检查，确保安全措施落实3.3施工单位安全责任3.3.1乙方应确保施工人员具备相应的安全操作技能和资质3.3.2乙方应提供必要的安全防护用品，确保施工人员安全3.4材料供应商安全责任3.4.1乙方应选择符合国家标准的材料供应商3.4.2乙方应确保材料质量符合安全要求3.5人员安全培训3.5.1乙方应定期对施工人员进行安全培训3.5.2乙方应记录培训内容、时间及参加人员3.6安全措施3.6.1乙方应制定安全施工措施，包括现场围挡、警示标志等3.6.2乙方应确保施工过程中的安全防护措施到位3.7安全事故处理3.7.1乙方应立即上报安全事故，并采取相应措施3.7.2甲方和监理单位应参与事故调查和处理第四条合同款项及支付方式4.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）4.2分阶段支付比例4.2.1工程开工前支付合同总价20%4.2.2工程完成60%支付合同总价40%4.2.3工程完成100%支付合同总价40%4.3支付时间：按合同进度要求支付4.4付款条件：按合同约定的进度和质量要求支付4.5逾期付款责任：逾期付款每日按千分之五支付滞纳金第五条合同变更及解除5.1合同变更条件5.1.1甲方或乙方提出变更请求，经双方协商一致5.1.2因不可抗力导致合同无法履行5.2合同解除条件5.2.1双方协商一致解除合同5.2.2因不可抗力导致合同无法履行5.3合同变更及解除程序5.3.1提出变更或解除请求的一方应书面通知对方5.3.2双方应在收到通知后30日内签署变更或解除协议5.4合同变更及解除后的处理5.4.1双方应按协议处理变更或解除后的相关事宜5.4.2乙方应按照合同约定完成剩余工程第六条违约责任6.1违约情形6.1.1乙方未按合同约定完成工程6.1.2乙方未按合同约定支付工程款6.1.3乙方违反安全施工规定导致安全事故6.2违约责任承担6.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失6.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任6.3违约赔偿6.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定6.3.2违约赔偿应按合同约定的时间支付6.4违约争议解决6.4.1双方应友好协商解决违约争议6.4.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决争议7.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼7.2争议解决机构7.2.1合同签订地的人民法院7.3争议解决程序7.3.1双方应按照相关法律法规及程序进行诉讼7.4争议解决费用7.4.1诉讼费用由败诉方承担，具体由法院判决第八条合同终止8.1合同终止条件8.1.1合同期限届满8.1.2合同因甲方或乙方违约而解除8.1.3双方协商一致解除合同8.1.4因不可抗力导致合同无法履行8.2合同终止程序8.2.1双方应以书面形式通知对方合同终止8.2.2双方应就合同终止后的相关事宜进行协商8.3合同终止后的处理8.3.1乙方应按照合同约定完成剩余工程8.3.2双方应结算合同款项8.3.3乙方应将施工现场清理完毕，并拆除临时设施第九条合同附件9.1设计文件：包括地下管线设计图纸、施工图纸等9.2施工图纸：包括详细的施工说明、技术规范等9.3材料清单：包括所有材料的名称、规格、数量等9.4人员资质证书：包括施工人员、监理人员等的资质证书9.5合同签订双方盖章：合同文本上双方单位的公章第十条合同其他约定10.1合同保密10.1.1双方应对合同内容保密，不得向任何第三方泄露10.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年10.2合同解除条件10.2.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后仍不改正10.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行10.3合同终止条件10.3.1合同期限届满10.3.2双方协商一致解除合同10.3.3因不可抗力导致合同无法履行10.4合同解除及终止后的处理10.4.1双方应按照合同约定处理解除或终止后的相关事宜10.4.2乙方应按照合同约定完成剩余工程第十一条合同生效及修改11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字盖章11.1.2合同条款完整、明确11.2合同修改程序11.2.1双方应以书面形式提出修改建议11.2.2双方协商一致后签署修改协议11.3合同修改后的效力11.3.1修改协议作为合同的一部分，具有同等法律效力第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.1.1双方应按照合同约定处理解除后的相关事宜12.1.2乙方应按照合同约定完成剩余工程12.2合同终止后的处理12.2.1双方应结算合同款项12.2.2乙方应将施工现场清理完毕，并拆除临时设施第十三条合同解除及终止后的争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决争议13.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1合同签订地的人民法院13.3争议解决程序13.3.1双方应按照相关法律法规及程序进行诉讼13.4争议解决费用13.4.1诉讼费用由败诉方承担，具体由法院判决第十四条合同解除及终止后的其他约定14.1合同解除及终止后的保密义务14.1.1双方应继续遵守合同保密条款，直至合同终止后五年14.2合同解除及终止后的资料返还14.2.1双方应相互返还所有提供的资料和文件14.3合同解除及终止后的其他约定14.3.1双方应按照法律法规和合同约定，妥善处理合同解除及终止后的所有事宜第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托，参与合同相关活动，但不属于合同主体的独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的范围和方式2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、材料检测、技术咨询、设备租赁、保险代理等。2.2第三方介入的方式包括但不限于：2.2.1第三方作为甲方或乙方的代理人，代表甲方或乙方履行合同义务；2.2.2第三方作为独立第三方，提供专业服务，协助甲方或乙方完成合同任务。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括但不限于：3.2.1第三方因自身过错导致合同无法履行，赔偿金额不超过合同总价的一定比例；3.2.2第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的，赔偿金额不超过实际损失的一定比例。第四条第三方责任划分4.1第三方责任划分如下：4.1.1第三方作为甲方或乙方的代理人，其行为视为甲方或乙方的行为，由甲方或乙方承担相应责任；4.1.2第三方作为独立第三方，其行为与甲方或乙方无关，第三方独立承担相应责任。第五条第三方资质要求5.1第三方应具备相应的资质和执业资格，能够满足合同要求的专业服务。5.2甲方或乙方有权对第三方的资质进行审查，并要求第三方提供相关证明文件。第六条第三方服务费用6.1第三方服务费用由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于：6.1.1第三方提供服务的费用；6.1.2第三方因履行合同产生的其他费用。6.2第三方服务费用应在合同签订时明确，并在合同履行过程中按约定支付。第七条第三方介入的流程7.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的事项达成一致意见。7.2甲方或乙方应向第三方发出书面邀请或委托，并明确第三方介入的范围、方式和期限。7.3第三方应在收到邀请或委托后，在约定的时间内回复甲方或乙方。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的变更和解除，需经甲乙双方协商一致。8.2第三方介入的变更和解除，应书面通知第三方，并明确变更或解除后的相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1.1双方应通过友好协商解决争议；9.1.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的争议解决，应适用本合同约定的争议解决机构、程序和费用。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同内容或甲方、乙方的商业秘密。10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的合同附件11.1第三方介入的合同附件包括但不限于：11.1.1第三方资质证明文件；11.1.2第三方服务协议；11.1.3第三方保密协议。第十二条第三方介入的合同生效及修改12.1第三方介入的合同生效，应遵循本合同约定的生效条件。12.2第三方介入的合同修改，应遵循本合同约定的修改程序。第十三条第三方介入的合同解除及终止后的处理13.1第三方介入的合同解除及终止后的处理，应遵循本合同约定的处理程序。13.2第三方介入的合同解除及终止后，甲方或乙方应按照合同约定结算相关费用。第十四条第三方介入的其他约定14.1第三方介入的其他约定，包括但不限于：14.1.1第三方介入的期限；14.1.2第三方介入的成果交付；14.1.3第三方介入的费用结算。14.2甲方或乙方可根据实际情况，对第三方介入的其他约定进行补充或修改。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含地下管线设计图纸、施工图纸、设计说明、技术规范等，需符合国家及行业标准。附件说明：设计文件是工程安装的依据，需由具有相应资质的设计单位出具，并经甲方审核批准。2.施工图纸详细要求：包括详细的施工说明、技术规范、材料清单、施工顺序等，需由施工方提供。附件说明：施工图纸是施工人员施工的指导文件，需详细、准确，确保施工质量。3.材料清单详细要求：包括所有材料的名称、规格、数量、品牌、产地、质量要求等。附件说明：材料清单是材料采购和验收的依据，需确保材料的合格性和安全性。4.人员资质证书详细要求：包括施工人员、监理人员等的资质证书，需符合国家相关法规和标准。附件说明：人员资质证书是施工人员具备相应技能和资质的证明，需真实有效。5.合同签订双方盖章详细要求：合同文本上需加盖甲方和乙双方的公章，确保合同的法律效力。附件说明：合同盖章是合同生效的标志，双方需在合同上签字盖章。6.安全施工方案详细要求：包括安全施工措施、应急预案、安全培训计划等。附件说明：安全施工方案是确保施工安全的重要文件，需经甲方审核批准。7.施工进度计划详细要求：包括施工阶段、时间节点、质量目标等。附件说明：施工进度计划是确保工程按时完成的依据，需定期更新。8.质量检测报告详细要求：包括材料检测、施工质量检测、验收报告等。附件说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件，需真实有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程2.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款责任认定标准：未按合同约定的支付比例和支付时间支付工程款。示例说明：若乙方逾期支付工程款，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并承担相应的法律后果。3.违约行为：乙方违反安全施工规定导致安全事故责任认定标准：因乙方违反安全施工规定导致安全事故，造成人员伤亡或财产损失。示例说明：若乙方违反安全施工规定导致安全事故，乙方需承担相应的赔偿责任，并接受相关行政处罚。4.违约行为：第三方违约责任认定标准：第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失。示例说明：若第三方在合同履行过程中发生违约行为，第三方需承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方采取措施，确保合同履行。全文完。2025年度城市地下管线安装安全合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方5.合同生效日期6.合同终止日期7.合同签订地点8.合同目的二、合同主体1.合同甲方2.合同乙方3.合同甲方法定代表人4.合同乙方法定代表人5.合同双方联系方式三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程工期5.工程质量标准6.工程安全标准四、工程内容1.安装工程范围2.安装工程内容3.安装工程量4.安装工程进度安排5.安装工程验收标准五、工程款项1.合同总价2.付款方式3.付款进度4.付款条件5.逾期付款违约责任六、工程进度1.工程进度计划2.工程进度报告3.工程进度调整4.工程进度违约责任七、工程安全1.安全生产责任2.安全生产措施3.安全生产检查4.安全生产事故处理5.安全生产违约责任八、合同变更1.变更条件2.变更程序3.变更内容4.变更费用5.变更生效九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约解除5.违约终止十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除通知4.解除生效5.解除责任十二、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止通知4.终止生效5.终止责任十三、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：工程图纸3.附件三：安全生产措施4.附件四：合同签订文件5.附件五：其他相关文件十四、其他1.合同保密2.合同附件3.合同生效4.合同解除5.合同终止合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度城市地下管线安装安全合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方：甲方：_______乙方：_______5.合同生效日期：_______6.合同终止日期：_______7.合同签订地点：_______8.合同目的：为确保2025年度城市地下管线安装工程的安全、质量、进度和经济效益，双方经协商一致，签订本合同。二、合同主体1.合同甲方：法定代表人：_______联系方式：_______2.合同乙方：法定代表人：_______联系方式：_______3.合同甲方法定代表人：_______4.合同乙方法定代表人：_______5.合同双方联系方式：甲方联系人：_______乙方联系人：_______三、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程工期：_______5.工程质量标准：_______6.工程安全标准：_______四、工程内容1.安装工程范围：_______2.安装工程内容：_______3.安装工程量：_______4.安装工程进度安排：_______5.安装工程验收标准：_______五、工程款项1.合同总价：_______2.付款方式：_______3.付款进度：_______4.付款条件：_______5.逾期付款违约责任：_______六、工程进度1.工程进度计划：_______2.工程进度报告：_______3.工程进度调整：_______4.工程进度违约责任：_______七、工程安全1.安全生产责任：_______2.安全生产措施：_______3.安全生产检查：_______4.安全生产事故处理：_______5.安全生产违约责任：_______八、合同变更1.变更条件：在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。2.变更程序：变更内容经双方协商一致后，应以书面形式提出，并经双方签字确认。3.变更内容：包括但不限于工程范围、工期、质量标准、安全标准、款项等。4.变更费用：变更后的费用应按实际发生计算，并由双方承担。5.变更生效：变更内容自双方签字之日起生效。九、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：_______仲裁委员会。3.争议解决程序：按《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。4.争议解决期限：自争议发生之日起_______日内提交仲裁。5.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担。十、违约责任1.违约情形：包括但不限于逾期付款、逾期交工、质量不合格、安全事故等。2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：赔偿金额按实际损失计算，并承担因违约给对方造成的合理费用。4.违约解除：一方违约达到合同约定的解除条件时，另一方有权解除合同。5.违约终止：违约方终止合同履行，应提前_______日通知对方。十一、合同解除1.解除条件：包括但不限于不可抗力、合同目的不能实现、一方严重违约等。2.解除程序：解除合同应书面通知对方，并经双方签字确认。3.解除通知：解除通知应载明解除原因、生效日期等。4.解除生效：解除合同自通知送达对方之日起生效。5.解除责任：解除合同后，双方应按合同约定处理剩余事宜。十二、合同终止1.终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。2.终止程序：合同终止应书面通知对方，并经双方签字确认。3.终止通知：终止通知应载明终止原因、生效日期等。4.终止生效：合同终止自通知送达对方之日起生效。5.终止责任：合同终止后，双方应按合同约定处理剩余事宜。十三、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：工程图纸3.附件三：安全生产措施4.附件四：合同签订文件5.附件五：其他相关文件十四、其他1.合同保密：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.工程管理权条款：甲方有权对乙方施工过程进行监督管理，包括但不限于施工质量、安全措施、工程进度等。甲方应定期组织现场巡查，确保乙方按合同要求施工。2.设计变更权条款：甲方有权根据实际情况对工程设计进行调整，乙方应无条件配合。甲方应在设计变更前通知乙方，并就变更内容进行协商。3.付款进度调整权条款：甲方有权根据工程进度和实际完成情况，调整付款进度。甲方应在调整付款进度前通知乙方，并说明理由。4.甲方责任条款：甲方应确保工程所需材料的及时供应，如因甲方原因导致材料延误，乙方有权要求赔偿。甲方应承担因设计不合理或甲方指令不当导致的工程损失。5.甲方决策权条款：甲方在合同执行过程中享有最终决策权，乙方应服从甲方决策。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.自主施工权条款：乙方有权根据工程实际情况和自身技术能力，决定施工方案和施工方法。甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干预乙方的正常施工。2.乙方质量控制权条款：乙方对施工质量负有全部责任，甲方应定期对施工质量进行抽检。如乙方施工质量不合格，乙方应承担返工或修复责任，并赔偿甲方损失。3.乙方进度控制权条款：乙方有权根据工程实际情况，调整施工进度计划。甲方应尊重乙方的进度调整，不得因进度调整而影响乙方利益。4.乙方费用控制权条款：乙方有权根据工程进度和实际完成情况，提出费用调整申请。甲方应在收到乙方申请后_______日内予以审核，并做出答复。5.乙方建议权条款：乙方有权对工程设计和施工提出合理化建议，甲方应予以充分考虑。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介职责条款：中介机构应公正、公平地履行合同监督和协调职责，确保合同双方权益。2.中介费用条款：中介机构的服务费用由合同双方协商支付，具体费用标准应在合同中明确。3.中介报告条款：中介机构应定期向合同双方提交工作进展报告，报告内容包括但不限于工程质量、安全状况、进度情况等。4.中介变更条款：如中介机构在履行职责过程中发现合同存在重大问题，应立即通知合同双方，并协助解决。5.中介解除条款：如中介机构无法履行职责或违反合同约定，合同双方有权解除中介协议。6.中介保密条款：中介机构应对合同内容保密，不得泄露给任何第三方。7.中介纠纷解决条款：中介机构与合同双方发生纠纷时，应通过协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程图纸3.附件三：安全生产措施4.附件四：合同签订文件5.附件五：其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：逾期付款：未按合同约定时间支付款项。逾期交工：未按合同约定工期完成工程。质量不合格：工程不符合合同约定的质量标准。安全事故：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。设计变更未通知：未按合同约定程序进行设计变更。中介机构职责未履行：中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为认定：违约行为的认定应以合同约定为准，如有争议，提交仲裁委员会仲裁。违约行为的认定需有相关证据支持，如合同文件、现场记录、照片等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指合同双方发生争议时，提交仲裁机构进行裁决。3.违约金：指违约方应支付给守约方的一定金额，作为违约赔偿。4.赔偿损失：指违约方因违约行为给守约方造成的实际损失。5.保密义务：指合同双方对合同内容负有保密责任，不得向第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：材料延误导致工程进度滞后。解决办法：甲方应确保材料及时供应，如延误，乙方有权要求赔偿。2.问题：设计变更导致成本增加。解决办法：双方应协商确定变更费用，如协商不成，提交仲裁委员会仲裁。3.问题：安全生产事故处理。解决办法：立即启动应急预案，进行调查处理，并按合同约定承担相应责任。4.问题：中介机构职责争议。解决办法：双方应协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：1.城市地下管线安装工程。2.政府投资的基础设施建设项目。3.公私合营（PPP）项目。4.企业自建项目。全文完。2025年度城市地下管线安装安全合同2合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景为加强城市地下管线安装安全管理工作，保障城市基础设施安全运行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《城市地下管线管理规定》等相关法律法规，甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度城市地下管线安装安全事宜达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在2025年度城市地下管线安装过程中的安全责任，确保地下管线安装工程安全、顺利进行，预防和减少安全事故的发生。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（2）安装安全：指在地下管线安装过程中，采取有效措施，确保施工人员、设备、环境的安全，防止事故发生。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方进行地下管线安装的单位或个人。（2）乙方：指承担地下管线安装任务的施工单位。（3）合同履行时间：指本合同生效后至合同终止前的时间段。（4）合同履行地点：指本合同约定的地下管线安装工程实施地点。四、权利与义务4.1甲方的权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定，保证地下管线安装工程的安全、顺利进行。4.1.2甲方应向乙方提供地下管线安装工程的有关资料，包括但不限于地下管线设计图纸、地质勘察报告等。4.1.3甲方应按照合同约定，支付乙方地下管线安装工程的相关费用。4.1.4甲方应配合乙方进行地下管线安装工程，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定，提供地下管线安装工程的有关资料。4.2.2乙方应按照合同约定，保证地下管线安装工程的安全、顺利进行。4.2.3乙方应严格按照地下管线设计图纸、施工规范进行施工，确保工程质量。4.2.4乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工人员、设备、环境的安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点本合同约定的地下管线安装工程实施地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成地下管线安装工程，并确保工程质量、安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的地下管线安装工程完成，经双方验收合格；（2）本合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）一方要求终止本合同时，应提前30日书面通知对方；（2）双方协商一致，可以终止本合同。6.4终止后果（1）本合同终止后，双方应按照合同约定，结清各自的权利和义务；（2）本合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，妥善处理地下管线安装工程的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）地下管线安装工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。（2）地下管线安装工程间接费用：包括但不限于管理费、监理费、保险费等。（3）其他费用：根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式（1）地下管线安装工程直接费用：在工程进度达到约定节点时，甲方按实际完成工程量的比例支付。（2）地下管线安装工程间接费用：在工程进度达到约定节点时，甲方按约定的固定比例支付。（3）其他费用：根据实际情况，甲方应在接到乙方书面通知后30日内支付。7.3支付时间（1）地下管线安装工程直接费用：每月15日前支付上个月完成工程量的80%。（2）地下管线安装工程间接费用：每月15日前支付上个月发生的60%。（3）其他费用：在乙方提出书面通知后，甲方应在接到通知后的30日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付乙方费用时，应将款项汇入乙方指定的账户。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方出具相应的收款凭证。（3）如甲方逾期支付费用，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。（2）甲方未按合同约定提供地下管线安装工程相关资料，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定保证地下管线安装工程的安全、顺利进行，导致安全事故发生，乙方应承担相应的责任。（2）乙方未按合同约定完成地下管线安装工程，应向甲方支付违约金。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约赔偿金额：按逾期付款金额的千分之五计算。（2）乙方违约赔偿金额：按合同总价款的千分之五计算。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于地下管线安装工程的技术资料、施工方案、商业秘密等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至地下管线安装工程完工后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取保密措施，确保保密内容不被泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得将保密内容用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、山体滑坡等。（2）战争：军事行动、战争状态等。（3）政府行为：政策调整、法律修改等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：如地震导致施工中断。（2）政府行为：如政策调整导致施工许可被撤销。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、秘密的合同内容。（2）本合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对地下管线安装工程的整体规划、设计、施工和监理等环节的监督权。（2）乙方保留对地下管线安装工程的技术秘密、商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇国家政策调整或法律法规变更，双方有权根据实际情况协商调整合同内容。（2）如遇不可抗力事件，双方有权根据不可抗力条款的规定，协商解决合同履行问题。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方就修改或补充的内容达成一致后，应以书面形式确认。14.2修改和补充效力修改或补充的合同内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）在地下管线安装工程过程中，如遇特殊情况，双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面通知等方式，保持沟通与协作。（2）在施工过程中，双方应按照各自职责，共同维护施工现场的秩序和安全。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就地下管线安装安全事宜的全部协议，任何口头协议或先前文件与本合同不一致之处，以本合同为准。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表签字：____________________日期：____________________乙方（盖章）：代表签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.地下管线安装工程设计图纸2.地质勘察报告3.施工组织设计4.安全生产管理制度5.施工合同6.付款凭证7.验收报告8.不可抗