版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型水电站建设全面施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同目的和范围1.3合同签订依据和依据文件2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及主要技术指标2.3工程设计及施工标准3.合同工期3.1施工总工期3.2各阶段工期安排3.3工期延误及处理4.合同价款4.1合同价款总额4.2合同价款支付方式4.3预付款及进度款支付4.4结算和最终支付5.质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验及验收6.安全生产6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理及责任追究7.环境保护7.1环境保护要求7.2环境保护措施7.3环境污染事故处理8.设计变更8.1设计变更范围8.2设计变更程序8.3设计变更费用及工期调整9.施工进度管理9.1施工进度计划9.2进度监控与调整9.3进度延误及处理10.材料和设备管理10.1材料和设备供应10.2材料和设备验收10.3材料和设备保管11.人力资源11.1人员配置要求11.2人员培训与考核11.3人员变动及调整12.合同履行12.1合同履行原则12.2合同履行责任12.3合同履行变更13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担13.3违约赔偿及处理14.合同解除和终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除和终止程序14.4合同解除和终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方在2024年度大型水电站建设全面施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同签订依据和依据文件(1)国家及地方有关水电建设的政策、法规和标准;(2)水电站工程设计文件;(3)水电站施工图纸;(4)双方签订的《施工合同补充协议》。2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:[水电站名称]工程地点:[水电站地址]2.2工程规模及主要技术指标工程规模:[水电站装机容量]主要技术指标:[水电站主要技术参数]2.3工程设计及施工标准工程设计标准:[设计标准名称及编号]施工标准:[施工标准名称及编号]3.合同工期3.1施工总工期施工总工期:[总工期(年/月)]3.2各阶段工期安排[列出各阶段工期安排及起止日期]3.3工期延误及处理因甲方原因导致的工期延误,甲方应承担相应的责任,并按合同约定支付违约金;因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的责任,并按合同约定支付违约金。4.合同价款4.1合同价款总额合同价款总额:[合同价款金额]4.2合同价款支付方式本合同价款采用分期支付方式,具体支付节点如下:[列出分期支付的具体节点及金额]4.3预付款及进度款支付预付款:[预付款金额]进度款:[进度款金额及支付条件]4.4结算和最终支付工程竣工验收合格后,甲乙双方应及时进行结算,结算完成后30日内乙方应向甲方提交最终支付申请,甲方应在收到申请后15日内支付。5.质量要求5.1质量标准工程质量应符合国家及行业现行标准、规范要求。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同约定。5.3质量检验及验收工程质量检验和验收应按国家及行业标准执行,甲乙双方应共同参与。6.安全生产6.1安全生产责任制甲乙双方应建立健全安全生产责任制,明确各自的安全责任。6.2安全生产措施乙方应采取有效措施,确保施工安全。6.3事故处理及责任追究发生安全事故时,甲乙双方应立即采取措施处理,并追究相关责任。7.环境保护7.1环境保护要求施工过程中,乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施,减少对环境的影响。7.3环境污染事故处理发生环境污染事故时,乙方应立即采取补救措施,并承担相应的责任。8.设计变更8.1设计变更范围设计变更范围包括但不限于:设计图纸的修改、补充、调整,设备、材料规格的变更,施工方法、工艺的调整等。8.2设计变更程序任何一方提出设计变更,应提前[天数]个工作日书面通知对方,并附变更原因、变更内容、变更对工期和价款的影响等资料。8.3设计变更费用及工期调整设计变更费用按实际发生计算,由提出变更方承担;如变更对工期有影响,工期相应顺延。9.施工进度管理9.1施工进度计划乙方应根据合同工期和工程实际情况,编制详细的施工进度计划,报甲方审批。9.2进度监控与调整甲乙双方应定期对施工进度进行监控,如发现进度偏差,应及时调整计划。9.3进度延误及处理因乙方原因导致的进度延误,乙方应承担相应的责任,并按合同约定支付违约金。10.材料和设备管理10.1材料和设备供应乙方应按合同约定的时间和规格供应材料和设备,并保证其质量符合要求。10.2材料和设备验收材料和设备到货后,甲乙双方应共同进行验收,并做好记录。10.3材料和设备保管乙方应妥善保管材料和设备,防止损坏和丢失。11.人力资源11.1人员配置要求乙方应按合同要求配置具备相应资质和经验的管理人员和施工人员。11.2人员培训与考核乙方应对施工人员进行必要的培训,并定期进行考核。11.3人员变动及调整人员变动应提前[天数]个工作日通知甲方,并说明原因。12.合同履行12.1合同履行原则合同履行应遵循诚实信用、公平原则,确保合同目的的实现。12.2合同履行责任甲乙双方应按照合同约定履行各自的责任和义务。12.3合同履行变更合同履行过程中,如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。13.违约责任13.1违约行为认定违约行为包括但不限于:逾期付款、逾期交货、工程质量不合格、未按时完成工程等。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿及处理违约赔偿金额应根据违约行为的性质、程度及造成的损失确定,双方应按约定方式处理。14.合同解除和终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约达到合同约定的程度、不可抗力事件等。14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕、合同解除等。14.3合同解除和终止程序合同解除和终止应书面通知对方,并按合同约定进行善后处理。14.4合同解除和终止后的处理合同解除和终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工程、材料、设备、人员等事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于咨询公司、监理单位、检测机构、设计单位等,其介入合同目的为协助甲乙双方履行合同义务,确保工程质量和进度。15.2第三方介入方式a.咨询服务:提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。b.监理服务:对工程施工过程进行监督、检查,确保工程质量、进度和安全。c.检测服务:对施工材料、设备、工程实体进行检测,确保其符合合同要求。d.设计服务:对工程设计进行修改、补充,以满足施工需求。15.3第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定第三方介入的具体事项、职责、权限和费用。15.4第三方责任15.4.1责任界定a.按照合同约定履行职责,保证服务质量;b.对其提供的服务结果承担相应的法律责任;c.对因其服务不当造成的损失承担赔偿责任。15.4.2责任限额a.约定第三方服务费用的一定比例作为责任限额;b.约定第三方服务费用的一定倍数作为责任限额;c.约定第三方服务费用的一定金额作为责任限额。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1职责划分a.甲乙双方对工程项目的整体负责,包括项目策划、设计、施工、验收等环节;b.第三方在合同约定范围内提供专业服务,协助甲乙双方完成工程任务;c.甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其服务质量。15.5.2权利划分a.甲乙双方有权要求第三方按照合同约定履行职责;b.第三方有权根据合同约定收取服务费用;c.甲乙双方有权对第三方的服务质量进行评价和反馈。15.5.3责任划分a.甲乙双方对工程项目的质量和安全承担主要责任;b.第三方对其提供的服务结果承担相应的责任;c.如第三方服务不当导致工程损失,甲乙双方有权追究第三方的责任。16.第三方变更16.1第三方变更程序如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方,同时更新合同相关条款。16.2第三方变更责任第三方变更后,如影响工程进度、质量和费用,甲乙双方应根据实际情况进行协商,并调整合同相关条款。17.第三方退出17.1第三方退出条件a.第三方无法履行合同约定的职责;b.第三方服务严重不合格;c.第三方存在重大违约行为。17.2第三方退出程序第三方退出应提前[天数]个工作日通知甲乙双方,并按照合同约定进行善后处理。17.3第三方退出责任第三方退出后,甲乙双方应根据合同约定处理剩余工程、材料、设备、人员等事宜。第三方对其在合同履行期间的行为承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程概况表详细要求:包括工程名称、地点、规模、设计及施工标准等详细信息。说明:本附件为合同附件,用于明确工程的基本情况。2.合同附件二:施工进度计划详细要求:详细列出各阶段的工期安排、关键节点、资源配置等。说明:本附件为合同附件,用于指导施工进度管理。3.合同附件三:材料设备清单详细要求:详细列出所需材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:本附件为合同附件,用于明确材料和设备的供应情况。4.合同附件四:人员配置表详细要求:详细列出施工人员的姓名、岗位、资质、经验等信息。说明:本附件为合同附件,用于明确施工人员的管理情况。5.合同附件五:质量检验报告详细要求:详细记录材料、设备、工程实体的检验结果,包括合格、不合格等。说明:本附件为合同附件,用于确保工程质量。6.合同附件六:安全生产记录详细要求:详细记录安全生产措施、事故处理、人员培训等内容。说明:本附件为合同附件,用于确保安全生产。7.合同附件七:环境保护记录详细要求:详细记录环境保护措施、污染事故处理等内容。说明:本附件为合同附件,用于确保环境保护。8.合同附件八:设计变更记录详细要求:详细记录设计变更的原因、内容、费用、工期调整等信息。说明:本附件为合同附件,用于明确设计变更情况。9.合同附件九:合同履行记录详细要求:详细记录合同履行过程中的各项活动、结果、变更等信息。说明:本附件为合同附件,用于监督合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款责任认定标准:乙方在约定付款日期后[天数]日内未支付款项,视为逾期付款。示例说明:若合同约定甲方应于2024年3月1日支付工程款100万元,但甲方于3月15日才支付,则甲方构成逾期付款。2.违约行为:逾期交货示例说明:若合同约定乙方应于2024年3月1日交付材料,但乙方于3月10日才交付,则乙方构成逾期交货。3.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:经检验,工程质量不符合合同约定的质量标准。示例说明:若合同约定混凝土强度等级为C25,但检验结果显示为C20,则工程质量不合格。4.违约行为:未按时完成工程示例说明:若合同约定工期为12个月,但乙方在15个月内才完成工程,则乙方构成未按时完成工程。5.违约行为:安全生产事故责任认定标准:发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失。示例说明:若施工过程中发生事故,导致1人死亡,则乙方构成安全生产事故。6.违约行为:环境污染事故责任认定标准:发生环境污染事故,造成环境损害。示例说明:若施工过程中造成水体污染,则乙方构成环境污染事故。全文完。2024年度大型水电站建设全面施工合同1本合同目录一览1.合同签订依据与适用范围1.1合同签订的法律依据1.2合同适用范围1.3合同签订主体2.合同标的与工程概况2.1工程名称与建设地点2.2工程规模与建设内容2.3工程建设标准与质量要求2.4工程进度计划3.合同双方的权利与义务3.1发包方的权利与义务3.2承包方的权利与义务3.3第三方的权利与义务4.合同价款与支付方式4.1合同价款构成4.2支付方式与期限4.3预付款及进度款4.4结算与竣工结算4.5逾期付款的违约责任5.工程进度与质量控制5.1工程进度管理5.2质量控制体系与措施5.3工程验收与交付6.工程变更与索赔6.1工程变更程序6.2索赔处理程序6.3索赔金额计算方法7.合同违约与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决期限8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序9.合同附件与补充条款9.1合同附件9.2补充条款10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同履行与监督11.1合同履行要求11.2监督机构与职责11.3监督方式与措施12.合同保密与知识产权12.1保密条款12.2知识产权归属13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.合同其他约定事项14.1合同生效日期14.2合同份数14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同签订依据与适用范围1.1合同签订的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规签订。1.2合同适用范围本合同适用于2024年度大型水电站建设项目,包括但不限于主体工程、配套工程及附属设施的建设。1.3合同签订主体发包方:水电开发有限公司承包方:建筑集团有限公司2.合同标的与工程概况2.1工程名称与建设地点工程名称:大型水电站建设地点:省市县2.2工程规模与建设内容工程规模:装机容量为X万千瓦建设内容包括:大坝、厂房、引水系统、发电机组、送电线路等。2.3工程建设标准与质量要求工程建设标准:按照国家及行业相关标准执行质量要求:达到国家优质工程标准2.4工程进度计划工程进度计划详见附件一《工程进度计划表》。3.合同双方的权利与义务3.1发包方的权利与义务(1)按照合同约定支付工程款;(2)提供施工场地及所需材料、设备;(3)组织工程验收;(4)保障施工安全;(5)承担合同约定的其他义务。3.2承包方的权利与义务(1)按照合同约定完成工程建设任务;(2)保证工程质量;(3)按期提交工程进度报告;(4)承担施工过程中的安全责任;(5)承担合同约定的其他义务。4.合同价款与支付方式4.1合同价款构成合同价款包括工程直接费、间接费、利润及税金。4.2支付方式与期限支付方式:分阶段支付支付期限:按照工程进度及质量要求,每月支付一定比例的工程款。4.3预付款及进度款预付款:合同签订后,承包方提交履约保证金,发包方在收到保证金后支付预付款;进度款:按照工程进度及质量要求,发包方在收到承包方提交的工程进度报告及有关资料后支付进度款。4.4结算与竣工结算结算:工程完成后,承包方提交竣工结算报告,发包方在收到报告后进行审核,并在审核通过后支付结算款;竣工结算:工程竣工验收合格后,承包方提交竣工结算报告,发包方在收到报告后进行审核,并在审核通过后支付竣工结算款。4.5逾期付款的违约责任如发包方逾期付款,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。5.工程进度与质量控制5.1工程进度管理承包方应按照合同约定的工程进度计划组织施工,确保工程按期完工。5.2质量控制体系与措施承包方应建立健全质量控制体系,采取有效措施确保工程质量。5.3工程验收与交付工程验收:发包方组织相关单位对工程进行验收;工程交付:验收合格后,发包方将工程交付承包方。6.工程变更与索赔6.1工程变更程序(1)承包方提出工程变更申请;(2)发包方组织相关单位进行审核;(3)审核通过后,双方签订工程变更协议。6.2索赔处理程序(1)承包方提出索赔申请;(2)发包方组织相关单位进行审核;(3)审核通过后,双方协商解决索赔事宜。7.合同违约与争议解决7.1违约责任如一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.合同解除与终止8.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法继续履行;(2)一方严重违约,经对方催告后仍未履行;(3)合同约定的解除条件成就;(4)法律法规规定的其他解除情形。8.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件成就;(2)工程竣工验收合格,且承包方完成所有合同义务;(3)双方协商一致解除合同。8.3合同解除与终止的程序(1)提出解除或终止合同的方应书面通知对方;(2)收到通知的一方应在接到通知后日内给予书面回复;(3)双方就解除或终止合同达成一致后,应签订解除或终止合同协议。9.合同附件与补充条款9.1合同附件(1)工程进度计划表;(2)工程变更协议;(3)工程结算报告;(4)合同解除或终止协议。9.2补充条款双方可根据实际情况,在本合同中增加或修改补充条款。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件成就;(2)工程竣工验收合格,且承包方完成所有合同义务;(3)双方协商一致解除合同。11.合同履行与监督11.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2监督机构与职责设立项目监督委员会,负责对合同履行情况进行监督,包括工程质量、进度、安全等方面。11.3监督方式与措施监督方式包括现场巡查、资料审核、会议协调等,具体措施详见监督委员会工作规则。12.合同保密与知识产权12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2知识产权归属本合同涉及的知识产权归各自所有,未经对方同意,不得擅自使用。13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理(1)双方应按照合同约定处理已发生的合同义务;(2)合同解除后,剩余工程由双方协商确定承包方继续完成或由发包方另行委托;(3)合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余款项。13.2合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理已发生的合同义务,并结算剩余款项。14.合同其他约定事项14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。14.3合同附件本合同附件详见第九条。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司、担保公司等。15.2第三方的介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程进度、质量和安全,以及维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的形式16.1监理单位监理单位负责对工程进行全过程监理,包括但不限于质量、进度、安全、合同履行等方面的监督。16.2咨询机构咨询机构提供技术、管理、经济等方面的咨询服务,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。16.3检测机构检测机构负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测,确保其符合合同要求。16.4保险公司保险公司提供工程保险服务,为工程风险提供保障。16.5担保公司担保公司提供担保服务,确保合同履行的顺利进行。17.第三方的责任限额17.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其介入形式、职责范围及合同约定进行确定。17.2责任限额的履行第三方应在合同约定的责任限额内履行其职责,超出责任限额的部分由甲乙双方协商解决。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责任划分(1)第三方应按照甲方要求,履行合同约定的职责;(2)甲方对第三方的选择和更换享有决定权;(3)第三方在履行职责过程中,若造成甲方损失,应在责任限额内承担赔偿责任。18.2第三方与乙方的责任划分(1)第三方应按照乙方要求,履行合同约定的职责;(2)乙方对第三方的选择和更换享有决定权;(3)第三方在履行职责过程中,若造成乙方损失,应在责任限额内承担赔偿责任。18.3第三方与甲乙双方的权利划分(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持;(2)第三方有权要求甲乙双方及时支付合同约定的服务费用;(3)第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请,并说明介入目的、形式和预期效果。19.2第三方介入的审批甲方或乙方收到介入申请后,应在日内给予书面回复,同意或拒绝第三方介入。19.3第三方介入的实施第三方介入后,甲乙双方应积极配合,确保第三方顺利履行职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除或终止;(3)第三方履行职责完成;(4)甲乙双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入的终止程序(1)甲乙双方书面通知第三方终止介入;(2)第三方在接到通知后日内完成现有职责的移交;(3)甲乙双方对第三方介入期间的成果进行评估和结算。21.第三方介入的费用21.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和实际情况协商确定。21.2费用支付第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付。22.第三方介入的其他约定22.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的权利和义务。22.2第三方介入期间,若发生争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。22.3本条款未尽事宜,甲乙双方可另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表要求:详细列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的主要工作内容。说明:此附件用于甲乙双方及第三方共同监控工程进度,确保工程按计划进行。2.工程变更协议要求:详细记录工程变更的原因、内容、变更后的工程量、工期调整及费用变更等。说明:此附件用于明确工程变更的责任和影响,保障合同双方的权益。3.工程结算报告要求:详细列出工程量、单价、总价、税金等,以及合同履行过程中的其他费用。说明:此附件用于甲乙双方对工程款进行结算,确保双方权益。4.合同解除或终止协议要求:详细记录合同解除或终止的原因、双方协商的内容及后续处理事项。说明:此附件用于明确合同解除或终止后的责任划分及后续处理事宜。5.第三方介入协议要求:明确第三方的介入目的、职责、费用及双方的权利义务。说明:此附件用于规范第三方介入行为,确保工程顺利进行。6.监理日志要求:记录工程监理过程中的发现、处理意见及建议等。说明:此附件用于第三方对工程进行监督,确保工程质量、进度和安全。7.质量检测报告要求:记录工程材料、设备、施工质量等检测数据及结果。说明:此附件用于确保工程质量符合合同要求。8.安全生产记录要求:记录施工现场的安全生产情况,包括事故、隐患及整改措施等。说明:此附件用于确保施工现场安全生产,预防安全事故。9.甲方支付凭证要求:记录甲方支付工程款的凭证,包括支付金额、时间等。说明:此附件用于甲乙双方核对工程款的支付情况。10.乙方收款凭证要求:记录乙方收到工程款的凭证,包括收款金额、时间等。说明:此附件用于甲乙双方核对工程款的收款情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按时支付工程款;(2)乙方未按时完成工程;(3)第三方未履行合同约定的职责;(4)违反合同约定的质量、进度、安全要求。2.责任认定标准:(1)甲方违约:按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金;(2)乙方违约:赔偿甲方因违约造成的损失;(3)第三方违约:在责任限额内承担赔偿责任;(4)违反合同约定:按照合同约定的赔偿标准进行赔偿。3.违约示例说明:(1)甲方未按时支付工程款:如甲方在约定支付期限内未支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因延迟付款造成的损失。(2)乙方未按时完成工程:如乙方未在约定工期内完成工程,应向甲方支付违约金,并承担因延误工期造成的损失。(3)第三方未履行合同约定的职责:如第三方未履行合同约定的职责,导致工程质量、进度、安全受到影响,应在责任限额内承担赔偿责任。(4)违反合同约定的质量、进度、安全要求:如甲乙双方或第三方违反合同约定的质量、进度、安全要求,应按照合同约定的赔偿标准进行赔偿。全文完。2024年度大型水电站建设全面施工合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同标的1.6合同总价1.7付款方式1.8付款期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度计划2.5工程质量要求3.施工组织3.1施工单位资质要求3.2施工队伍配置3.3施工现场管理3.4施工安全措施3.5施工环境保护措施4.施工进度管理4.1施工进度计划编制4.2进度检查与调整4.3施工进度滞后处理4.4施工进度验收5.质量管理5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量事故处理5.4质量保证体系6.材料设备管理6.1材料设备采购要求6.2材料设备检验与验收6.3材料设备储存与保管6.4材料设备报废与回收7.施工现场安全管理7.1安全生产责任制度7.2安全生产措施7.3安全生产检查与整改7.4事故报告与处理8.环境保护8.1环境保护责任制度8.2环境保护措施8.3环境监测与报告8.4环境污染事故处理9.合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方法12.合同终止与结算12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3结算程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方(发包方):[甲方全称]1.1.2乙方(承包方):[乙方全称]1.2合同签订日期:2024年[具体日期]1.3合同生效日期:合同签订之日起1.4合同期限:自合同生效之日起至[工程竣工验收合格并交付使用之日止]1.5合同标的:[工程名称]、[工程地点]的[工程规模]水电站建设全面施工1.6合同总价:人民币[具体金额]元整1.7付款方式:1.7.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同总价,甲方在[具体日期]内支付给乙方。1.7.2进度款:按工程进度支付,每月支付当月完成工程量[进度款比例]%的合同总价。1.7.3验收款:工程竣工验收合格后支付剩余合同总价[验收款比例]%。1.7.4保修金:合同总价[保修金比例]%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。1.8付款期限:甲方应在约定的付款期限内完成付款。2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模](如:装机容量、水库库容等)2.4工程进度计划:2.4.1初步设计完成时间:[具体日期]2.4.2施工图设计完成时间:[具体日期]2.4.3开工时间:[具体日期]2.4.4竣工时间:[具体日期]2.5工程质量要求:2.5.1达到国家现行有关工程质量标准及设计文件的要求。2.5.2工程质量保证期:自竣工验收合格之日起[具体年数]年。3.施工组织3.1施工单位资质要求:3.1.2乙方须具备相应的安全生产许可证。3.2施工队伍配置:3.2.1乙方须配备符合工程需要的技术、管理人员和施工人员。3.2.2乙方须保证施工队伍的稳定性和技术能力。3.3施工现场管理:3.3.1乙方须建立健全施工现场管理制度。3.3.2乙方须负责施工现场的安全生产和文明施工。3.4施工安全措施:3.4.1乙方须严格执行国家和行业有关安全生产的法律、法规和标准。3.4.2乙方须制定详细的施工安全措施,确保施工安全。3.5施工环境保护措施:3.5.1乙方须严格执行国家和行业有关环境保护的法律、法规和标准。3.5.2乙方须制定详细的施工环境保护措施,减少施工对环境的影响。4.施工进度管理4.1施工进度计划编制:4.1.1乙方应根据工程特点和施工条件,编制详细的施工进度计划。4.1.2施工进度计划应经甲方审核批准。4.2进度检查与调整:4.2.1甲方应定期对施工进度进行检查。4.2.2如因不可抗力等原因导致施工进度滞后,双方应协商调整施工进度计划。4.3施工进度滞后处理:4.3.1如因乙方原因导致施工进度滞后,乙方应承担相应责任。4.3.2甲方有权要求乙方加快施工进度,并可根据实际情况进行相应的处罚。4.4施工进度验收:4.4.1乙方应按施工进度计划完成工程量,并及时向甲方报告。4.4.2甲方应组织验收,验收合格后支付进度款。5.质量管理5.1质量标准:5.1.1达到国家现行有关工程质量标准及设计文件的要求。5.1.2工程质量应满足合同约定的质量要求。5.2质量检验与验收:5.2.1乙方应按国家有关质量检验标准进行自检。5.2.2甲方应按合同约定进行验收。5.3质量事故处理:5.3.1乙方应立即采取措施处理质量事故。5.3.2甲方有权要求乙方承担质量事故的责任。5.4质量保证体系:5.4.1乙方应建立健全质量保证体系。5.4.2甲方应定期对质量保证体系进行检查和评估。8.材料设备管理8.1材料设备采购要求:8.1.1乙方应根据工程需要,制定材料设备采购计划。8.1.2采购的设备应满足设计要求,并符合国家及行业的相关标准。8.1.3采购的材料应确保质量合格,符合工程需求。8.2材料设备检验与验收:8.2.1所有材料设备到货后,乙方应立即进行检验。8.2.2检验不合格的,乙方应立即通知供应商更换或退货。8.2.3检验合格的,乙方应在检验报告上签字确认。8.3材料设备储存与保管:8.3.1乙方应制定材料设备储存保管制度,确保材料设备不受损害。8.3.2储存材料设备应分类、分规格、分批次存放。8.3.3保管人员应定期检查材料设备,确保储存环境安全。8.4材料设备报废与回收:8.4.1因质量问题或使用期限到期等原因报废的材料设备,乙方应进行登记并回收。8.4.2回收的材料设备应按国家相关规定进行处置。9.施工现场安全管理9.1安全生产责任制度:9.1.1乙方应建立健全安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。9.1.2乙方应定期对安全生产责任制度进行培训和考核。9.2安全生产措施:9.2.1乙方应制定详细的安全生产措施,包括施工安全操作规程、应急预案等。9.2.2乙方应定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。9.3安全生产检查与整改:9.3.1甲方应定期对施工现场进行安全生产检查。9.3.2乙方应针对检查发现的问题进行整改,并上报整改情况。9.4事故报告与处理:9.4.1发生安全事故后,乙方应立即启动应急预案,并向上级主管部门报告。9.4.2乙方应配合事故调查,查明事故原因,并提出整改措施。10.环境保护10.1环境保护责任制度:10.1.1乙方应建立健全环境保护责任制度,明确环境保护责任。10.1.2乙方应定期对环境保护责任制度进行培训和考核。10.2环境保护措施:10.2.1乙方应制定环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理等。10.2.2乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响。10.3环境监测与报告:10.3.1乙方应定期进行环境监测,并按要求向相关部门报告监测结果。10.3.2如发现环境污染问题,乙方应立即采取措施进行整改。10.4环境污染事故处理:10.4.1发生环境污染事故后,乙方应立即启动应急预案,并向上级主管部门报告。10.4.2乙方应配合事故调查,查明事故原因,并提出整改措施。11.合同变更与解除11.1合同变更程序:11.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。11.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、期限及责任。11.2合同解除条件:11.2.1任何一方严重违约,导致合同无法履行。11.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.3合同解除程序:11.3.1一方提出解除合同,应提前[具体天数]天书面通知对方。11.3.2双方应协商解决合同解除后的相关事宜。12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.1.2协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序:12.2.1双方应按照约定的争议解决方式,在争议发生后[具体天数]天内提出解决请求。12.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。12.3争议解决机构:12.3.1如双方协商不成,任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。13.违约责任13.1违约情形:13.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程产品。13.1.2乙方未按合同约定支付工程款。13.1.3甲方未按合同约定支付预付款或进度款。13.1.4任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。13.2.2违约金的计算标准按合同约定执行。13.3违约赔偿计算方法:13.3.1违约赔偿金额按实际损失计算。13.3.2如双方有约定赔偿标准的,按约定执行。14.合同终止与结算14.1合同终止条件:14.1.1合同期限届满,工程竣工验收合格并交付使用。14.1.2双方协商一致解除合同。14.1.3因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止程序:14.2.1合同终止需双方协商一致,并以书面形式确认。14.2.2合同终止后,双方应按约定进行工程结算。14.3结算程序:14.3.1双方应按照合同约定进行工程结算。14.3.2结算完成后,双方应签署工程结算确认书。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或资金保障的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、融资机构、保险公司等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程勘察设计、施工监理、质量检测、资金筹措、风险保障等。15.2.2第三方介入的具体内容应在合同中明确约定。15.3第三方责任15.3.1第三方应根据合同约定,履行相应的职责和义务。15.3.2第三方应保证其提供的服务或产品符合国家相关标准和合同要求。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务或产品的性质、风险程度和合同约定确定。15.4.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在其提供的服务或产品发生问题时,按照限额承担责任。15.5第三方责任划分15.5.1第三方责任与甲乙双方责任划分如下:15.5.1.1第三方因其自身原因导致的服务或产品不符合要求,由第三方承担责任。15.5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学数学新人教版一年级下册20以内口算练习题大全
- 辽宁工程技术大学《建筑工程概预算课程设计A》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 四川省泸州市纳溪区2024年中考数学适应性考试试题含答案
- 九州职业技术学院《数字化运营管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江苏经贸职业技术学院《儿童文学与儿童剧创编》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 吉安幼儿师范高等专科学校《畜牧微生物学实验》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南理工学院《导游实务》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖北生物科技职业学院《历史学综合素质指导》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 【物理】《弹力》(教学设计)-2024-2025学年人教版(2024)初中物理八年级下册
- 高考物理模拟测试题(含答案)
- 《陆上风电场工程概算定额》NBT 31010-2019
- 原油脱硫技术
- 部编版初中语文七至九年级语文教材各册人文主题与语文要素汇总一览表合集单元目标能力点
- 工程项目收入情况统计表
- GB/T 29490-2013企业知识产权管理规范
- GB/T 14436-1993工业产品保证文件总则
- 湖南省乡镇卫生院街道社区卫生服务中心地址医疗机构名单目录
- 《中外资产评估准则》课件第6章 英国评估准则
- FZ∕T 63006-2019 松紧带
- 罐区自动化系统总体方案(31页)ppt课件
- 工程建设项目内外关系协调措施
评论
0/150
提交评论