2024建设工程施工合同gf

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同gf本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准2.4工程保修期第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四条施工进度与工期4.1施工期限4.2延期开工4.3暂停施工4.4提前竣工第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3质量要求5.4验收程序第六条施工质量与安全6.1施工质量6.2施工安全6.3环境保护6.4安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更7.2工程洽商7.3变更价款第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条合同的附件11.1附件列表11.2附件内容第十二条其他条款12.1不可抗力12.2保密条款12.3法律适用12.4送达第十三条合同的修订13.1修订条款13.2修订程序第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1甲乙双方确认，甲方为发包人，具有本次建设工程的合法所有权和决策权。1.1.2甲方指派的项目负责人为甲方授权代表，负责本次工程项目的日常沟通协调工作。1.2承包人1.2.1乙方确认，乙方为承包人，具有承担本次建设工程施工的资质和能力。1.2.2乙方指派的项目经理为乙方授权代表，负责本次工程项目的施工管理及协调工作。1.3建设工程1.3.1本合同所指的建设工程包括工程项目的土建、安装、装修、调试等所有施工内容。1.3.2工程项目的具体位置、规模、设计方案等详见附件一。1.4施工合同1.4.1本施工合同为双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程的施工事宜达成的协议。1.4.2本施工合同的签订，旨在明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第二条合同标的及范围2.1工程内容2.1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成工程项目的施工。2.1.2乙方负责工程项目的施工组织、人员配备、材料采购、设备租赁等一切施工所需的资源和保障。2.2工程量2.2.1工程项目的具体工程量以甲方提供的工程量清单为准。2.2.2乙方应按照工程量清单和施工进度要求，合理安排施工计划，确保工程按期完成。2.3工程质量标准2.3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。2.3.2乙方应承担工程质量检查、测试、试验等各项工作，并对工程质量负责。2.4工程保修期2.4.1工程竣工验收合格后，乙方应按国家规定和甲方要求，对工程进行保修。2.4.2保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限和范围详见附件二。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），包括工程项目的全部施工内容。3.1.2合同总价不包括税金，税金按照国家相关政策另行计算。3.2价格调整3.2.1合同签订后，如遇材料价格、人工费用等不可抗力因素发生重大变化，双方可协商调整合同价格。3.2.2价格调整的具体事项，双方可另行签订补充协议。3.3预付款3.3.1甲方应在合同签订后【】天内，向乙方支付合同总价【】%的预付款。3.3.2预付款的支付，视为甲方对乙方施工能力的认可，并不影响乙方按照合同约定进行施工的义务。3.4进度付款3.4.1乙方应按照工程进度和质量要求，定期向甲方提交进度付款申请。3.4.2甲方应在收到乙方进度付款申请后【】天内，完成付款。3.5竣工结算3.5.1工程竣工验收合格后，双方按照合同约定进行竣工结算。3.5.2竣工结算时，乙方应向甲方提供完整的施工资料、结算依据等。3.6违约金3.6.1如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价【】%。3.6.2如甲方未按合同约定支付预付款、进度付款等，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。第四条施工进度与工期4.1施工期限4.1.1工程项目的施工期限为【】天。4.1.2乙方应按照施工期限和甲方要求，制定合理的施工进度计划，并严格执行。4.2延期开工4.2.1如乙方因故不能按约定开工，应提前【】天通知甲方，并说明原因。4.2.2延期开工的，乙方应承担相应的违约责任。4.3暂停施工4.3.第八条违约责任8.1发包人违约8.1.1若甲方未按合同约定支付预付款、进度付款等，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。8.1.2若甲方未经乙方同意，擅自更改工程内容或降低工程质量标准，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担相应违约责任。8.2承包人违约8.2.1若乙方未按合同约定完成工程，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价【】%。8.2.2若乙方未经甲方同意，擅自更改工程内容或降低工程质量标准，甲方有权拒绝接收，并要求乙方承担相应违约责任。8.3违约赔偿8.3.1除合同约定的违约金外，违约方还应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。8.3.2违约方的违约行为导致工程无法按时完成或严重影响工程质量的，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价【】%的赔偿金。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.1.2双方协商不一致时，可邀请共同认可的第三方进行调解。9.2调解9.2.1调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.2调解书经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。9.3仲裁9.3.1双方也可以选择仲裁方式解决争议，仲裁委员会为【】。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本合同的有效期至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的义务。10.2合同变更10.2.1合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2.2合同变更不得影响合同的履行和双方的权利义务。10.3合同终止10.3.1合同期满，双方履行完毕合同约定的义务，本合同自行终止。10.3.2合同提前终止的，双方应按照合同约定办理终止手续，并互相承担相应的责任。第十一条合同的附件11.1附件列表11.1.1附件一：工程图纸、施工方案、技术要求等。11.1.2附件二：工程量清单、材料和设备明细等。11.1.3附件三：合同价款明细、支付方式等。11.2附件内容11.2.1附件一的具体内容详见【】。11.2.2附件二的具体内容详见【】。11.2.3附件三的具体内容详见【】。第十二条其他条款12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.1.2不可抗力事件发生后，双方应立即协商采取措施减轻损失，并书面报告。12.2保密条款12.2.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.2.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解密。12.3法律适用12.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3.2本合同未尽事宜，参照中华人民共和国相关法律法规执行。12.4送达12.4.1双方可以通过邮寄、电子邮件等方式送达合同及其附件。12.4.2合同的送达地址、联系方式等详见附件四。第十三条合同的修订13.1修订条款13.1.1合同履行过程中，如需修订合同，应由双方协商一致，并签订书面修订协议。13.1.2合同修订不得影响合同的履行和双方的权利义务。13.2修订程序13.2.1合同修订协议应经双方签字盖第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸、施工方案、技术要求等。工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的外观和内部结构。施工方案应详细说明施工的具体步骤、工艺流程、施工方法等，包括施工中的关键技术要求和安全措施。技术要求应包括材料、设备的技术规格、性能要求、使用方法等，确保施工过程中的质量和安全。附件二：工程量清单、材料和设备明细等。工程量清单应详细列出工程项目中各项工程量，包括土建、安装、装修等各部分的工作量。材料和设备明细应包括材料的名称、规格、数量、质量要求等信息，设备的名称、型号、数量、性能要求等信息。附件三：合同价款明细、支付方式等。合同价款明细应详细列出合同总价、各项费用明细等，明确价款的构成。支付方式应明确支付的时间、方式、金额等，包括预付款、进度付款、竣工结算等支付细节。附件四：双方送达地址、联系方式等。双方应提供详细的送达地址和联系方式，包括邮寄地址、电子邮件地址、联系电话等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付预付款、进度付款等。2.甲方未经乙方同意，擅自更改工程内容或降低工程质量标准。3.乙方未按合同约定完成工程。4.乙方未经甲方同意，擅自更改工程内容或降低工程质量标准。5.双方未按合同约定履行其他义务。违约责任认定标准：1.违约金：合同总价的一定比例，具体比例在合同中约定。2.赔偿金：因违约行为导致的直接经济损失，包括但不限于材料损失、人工费用、设备租赁费用等。3.违约行为导致工程无法按时完成或严重影响工程质量的，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价的一定比例的赔偿金。示例说明：如果甲方未按合同约定支付预付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。如果甲方未经乙方同意，擅自更改工程内容或降低工程质量标准，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担相应违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的一定金额的赔偿。4.赔偿金：指因违约行为导致的直接经济损失的赔偿。5.合同终止：指合