建设工程施工合同索赔管理2025年

建设工程施工合同索赔管理2025年通用合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________二、合同金额与支付2.1本工程的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2委托方应按照本协议约定的付款节点和比例，向承包方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总额的10%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到约定的节点后，委托方支付相应进度款的70%。（3）验收合格后，委托方支付剩余的30%作为尾款。2.3委托方支付的款项，承包方应按照约定的时间和方式提供等值的发票。三、工期3.1本工程的工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向委托方支付违约金。3.3委托方如因自身原因导致工程延期，应与承包方协商顺延工期。四、工程质量与保修4.1承包方应按照约定的质量标准完成工程建设，并承担工程质量责任。4.2工程验收合格后，承包方应按照约定提供保修服务。五、合同的解除、终止和违约责任5.1除非本协议另有约定，任何一方不得单方面解除或终止本合同。5.2任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.材料和设备采购合同6.工程验收标准和方法7.保修条款及相关证明文件8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包方未按照约定的质量标准完成工程建设，或未按照约定的期限完成工程建设的，构成违约。2.委托方未按照约定的时间和方式支付合同价款的，构成违约。3.双方未履行合同约定的其他义务的，构成违约。4.违约行为的认定应根据合同条款和相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释：1.委托方：指合同中承担委托工程建设的一方。2.承包方：指合同中承担施工工程建设的一方。3.合同金额：指双方约定的工程建设项目的总造价。4.工期：指合同约定的工程建设项目的完成时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指工程按照设计文件、技术规范和验收标准要求完成，并通过验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：应及时协商顺延工期，并约定顺延工期的时间节点。2.工程质量问题：及时进行质量整改，必要时委托第三方检测机构进行检测，并根据检测结果承担相应责任。3.付款争议：严格按照合同约定的付款节点和比例进行支付，如有争议可通过协商解决或依法解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订及管理。2.适用于委托方与承包方之间的工程款项支付与结算