2025年度桩基施工工程监理合同范本下载3篇_第1页
2025年度桩基施工工程监理合同范本下载3篇_第2页
2025年度桩基施工工程监理合同范本下载3篇_第3页
2025年度桩基施工工程监理合同范本下载3篇_第4页
2025年度桩基施工工程监理合同范本下载3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度桩基施工工程监理合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理工作范围3.1监理工作内容3.2监理工作标准3.3监理工作期限4.监理工作方式4.1监理人员安排4.2监理工作流程4.3监理工作制度5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更与解除程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约责任处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.合同附件10.1附件一:工程概况表10.2附件二:监理工作计划10.3附件三:监理人员名单11.合同签署11.1签署时间11.2签署地点11.3签署人员12.合同履行12.1履行时间12.2履行地点12.3履行方式13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定事项14.1合同解释14.2不可抗力14.3合同补充条款第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间本合同于2024年__________月__________日订立。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同生效之日起至监理工作完成之日止。2.工程概况2.1工程名称本桩基施工工程名称为:__________。2.2工程地点本桩基施工工程地点位于:__________。2.3工程规模本桩基施工工程规模为:__________。2.4工程类型本桩基施工工程类型为:__________。3.监理工作范围3.1监理工作内容乙方负责对本桩基施工工程的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监理。3.2监理工作标准监理工作应按照国家相关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定执行。3.3监理工作期限本监理工作期限自合同生效之日起至桩基施工工程竣工验收合格之日止。4.监理工作方式4.1监理人员安排乙方应按照合同约定,指派__________名具有相应资质的监理人员担任本桩基施工工程的监理工作。4.2监理工作流程乙方应按照监理工作流程,对桩基施工工程的各个环节进行监督检查。4.3监理工作制度乙方应建立健全监理工作制度,确保监理工作的顺利进行。5.监理费用5.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币__________元。5.2费用支付方式监理费用采用分期支付方式,具体支付比例和时间为:__________。5.3费用支付时间监理费用支付时间按照合同约定和实际工作进度进行。6.合同变更与解除6.1合同变更条件本合同在履行过程中,如因不可抗力、法律法规变化等原因导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订补充协议。6.2合同解除条件(1)甲方或乙方严重违约,致使合同无法履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3合同变更与解除程序(1)合同变更:双方协商一致后,签订补充协议;(2)合同解除:任何一方提出解除合同,应提前__________日书面通知对方,并书面确认解除。7.违约责任7.1违约行为(1)甲方未按时支付监理费用;(2)乙方未按时完成监理工作;(3)任何一方违反合同约定,造成对方损失的。7.2违约责任承担(1)甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付违约金__________元;(2)乙方未按时完成监理工作,应向甲方支付违约金__________元;(3)任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。7.3违约责任处理违约责任的处理,双方应协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。8.争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构本合同争议提交__________仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序按照__________仲裁委员会的仲裁规则进行。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)任何一方违约,致使合同无法履行;(3)因不可抗力导致合同无法履行。9.2合同终止条件(1)监理工作完成,工程竣工验收合格;(2)合同约定的终止条件成就;(3)双方协商一致终止合同。9.3合同解除与终止程序(1)合同解除:任何一方提出解除合同,应提前__________日书面通知对方,并书面确认解除;(2)合同终止:合同终止条件成就时,合同自行终止。10.合同附件10.1附件一:工程概况表10.2附件二:监理工作计划10.3附件三:监理人员名单11.合同签署11.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2签署地点本合同签署地点为__________。11.3签署人员甲方代表:__________,乙方代表:__________。12.合同履行12.1履行时间本合同自生效之日起至监理工作完成之日止。12.2履行地点本合同履行地点为__________。12.3履行方式本合同履行方式为甲方委托乙方进行桩基施工工程监理。13.合同解除13.1解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)任何一方违约,致使合同无法履行;(3)因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序(1)任何一方提出解除合同,应提前__________日书面通知对方;(2)双方应在收到解除通知之日起__________日内,对解除事宜进行协商;(3)协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1合同解释本合同的解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.2不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.3合同补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的第三方,是指除甲方、乙方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入情形(1)工程招标、设计、施工、监理等环节的咨询服务;(2)设备、材料采购的招标、供应、检验等环节的协助;(3)工程融资、保险、风险评估等环节的服务;(4)合同履行过程中,因特殊需求引入的专家、顾问等。15.3第三方责任(1)第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和甲方、乙方的委托事项,履行相应的职责。(2)第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。(3)第三方在合同履行过程中,如造成甲方、乙方或其他第三方损失的,应依法承担赔偿责任。15.4第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获取相应的服务费用。(2)第三方有权在合同履行过程中,根据自身专业判断,提出合理化建议。(3)第三方有权在合同履行过程中,对甲方、乙方的行为进行监督。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方、乙方之间的关系,是基于本合同及双方委托协议建立的。(2)第三方在合同履行过程中,应独立承担责任,不涉及甲方、乙方之间的权利义务。(3)第三方在合同履行过程中,如需与甲方、乙方或其他第三方进行沟通、协调,应通过甲方、乙方进行。16.第三方责任限额16.1责任限额约定本合同中,第三方责任限额为人民币__________元。16.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的赔偿责任。16.3超额赔偿(1)如第三方责任超过合同约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。(2)如甲方、乙方因第三方责任遭受损失,超出责任限额的部分,可依法向第三方追偿。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的引入甲方、乙方在合同履行过程中,如需引入第三方,应提前__________日书面通知对方,并共同与第三方签订委托协议。17.2第三方介入的确认甲方、乙方应共同确认第三方介入的必要性和合理性,并在委托协议中明确第三方的工作内容、责任范围、权利义务等。17.3第三方介入的监督甲方、乙方应对第三方的工作进行监督,确保其按照合同约定和委托协议的要求履行职责。17.4第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容或范围,甲方、乙方应共同协商一致,并在委托协议中予以明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细要求和说明:包含工程名称、地点、规模、类型、建设周期、投资额等基本信息。描述工程的技术规范、设计要求、施工标准等。2.附件二:监理工作计划详细要求和说明:包含监理工作的总体目标、具体任务、时间安排、人员配置等。明确监理工作的质量控制、进度控制、安全控制、环保控制等具体措施。3.附件三:监理人员名单详细要求和说明:列出参与监理工作的所有人员名单,包括姓名、职务、资格等。明确监理人员的职责和分工。4.附件四:合同变更协议详细要求和说明:当合同内容需要变更时,双方应签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因、生效时间等。5.附件五:监理报告详细要求和说明:监理人员应定期提交监理报告,包括工程质量、进度、安全、环保等方面的评估。报告应包含问题分析、改进建议、整改措施等。6.附件六:第三方委托协议详细要求和说明:当引入第三方介入时,双方应签订书面委托协议。协议应明确第三方的职责、权利、义务、费用等。7.附件七:争议解决协议详细要求和说明:当发生争议时,双方应签订书面争议解决协议。协议应明确争议解决的方式、程序、期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付监理费用;未按时提供施工资料;未按照合同约定提供施工条件。乙方违约行为:未按时完成监理工作;监理工作存在重大失误;未按照合同约定提供监理报告。2.责任认定标准:违约责任认定应依据合同约定、法律法规、行业标准及实际损失进行。违约责任包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;承担法律责任。3.违约责任示例说明:甲方未按时支付监理费用,应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。乙方在监理过程中发现施工存在重大质量问题,未及时提出整改意见,导致工程质量受损,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度桩基施工工程监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位法定代表人1.3施工单位名称1.4施工单位法定代表人2.合同签订依据及目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容5.监理服务期限6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2支付方式6.3付款时间7.监理工作职责7.1质量控制7.2进度控制7.3安全控制7.4合同管理8.监理报告及资料8.1报告编制要求8.2资料归档9.监理工作中的协调与配合9.1施工单位配合9.2设计单位配合9.3业主单位配合10.违约责任10.1监理单位违约责任10.2施工单位违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除条件13.合同生效条件14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位法定代表人:1.3施工单位名称:建筑集团有限公司1.4施工单位法定代表人:2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规。2.2合同目的:明确监理单位与施工单位在2024年度桩基施工工程中的权利和义务,确保工程质量、安全、进度等符合国家相关标准和要求。3.工程概况3.1工程名称:住宅小区桩基施工工程3.2工程地点:市区街道3.3工程规模:总建筑面积约120000平方米,桩基施工工程量约10000立方米3.4工程类别:住宅小区桩基施工工程4.监理范围及内容4.1监理范围:对住宅小区桩基施工工程进行全过程、全方位监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。4.2监理内容:4.2.1施工单位资质审查及施工人员配备情况;4.2.2施工图纸及技术标准的审查;4.2.3施工现场安全、质量、进度的监督管理;4.2.4材料设备的质量检验;4.2.5施工过程中的变更及洽商处理;4.2.6竣工验收及资料整理归档。5.监理服务期限5.1监理服务期限:自合同签订之日起至桩基施工工程竣工验收合格之日止。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)6.2支付方式:6.2.1合同签订后,施工单位支付监理费用总额的30%作为预付款;6.2.2施工过程中,每月支付监理费用的40%;6.2.3竣工验收合格后,支付监理费用的20%;6.2.4竣工验收备案后,支付监理费用的10%。7.监理工作职责7.1质量控制:7.1.1严格按照国家相关标准和规范进行质量控制;7.1.2对施工过程中的质量问题进行监督检查,并及时提出整改要求;7.1.3对施工过程中的材料、设备进行检验,确保符合设计要求。7.2进度控制:7.2.1严格按照施工进度计划进行进度控制;7.2.2对施工过程中的延误进行监督检查,并及时提出处理意见;7.2.3对施工过程中的变更及洽商进行协调处理。7.3安全控制:7.3.1严格按照国家安全生产法律法规进行安全控制;7.3.2对施工过程中的安全隐患进行监督检查,并及时提出整改要求;7.3.3对施工过程中的安全事故进行处理。7.4合同管理:7.4.1对施工过程中的合同变更及洽商进行管理;7.4.2对施工过程中的合同纠纷进行协调处理;7.4.3对施工过程中的合同履行情况进行监督检查。8.监理报告及资料8.1报告编制要求:8.1.1监理单位应按月编制监理月报,内容包括施工进度、质量、安全等情况;8.1.2对重大质量问题、安全事故、进度延误等情况,监理单位应在24小时内向业主单位报告;8.1.3竣工验收前,监理单位应提交完整的监理档案。8.2资料归档:8.2.1监理单位应将所有监理资料按照国家相关档案管理要求进行整理和归档;8.2.2归档资料应包括但不限于施工图纸、技术规范、检验报告、监理记录、会议纪要等。9.监理工作中的协调与配合9.1施工单位配合:9.1.1施工单位应积极配合监理单位的工作,提供必要的资料和条件;9.1.2施工单位应在监理单位提出的要求下,及时整改质量问题;9.1.3施工单位应按时完成监理单位安排的各项工作。9.2设计单位配合:9.2.1设计单位应按照合同约定,及时对监理单位提出的设计变更要求予以回复;9.2.2设计单位应参与施工过程中的技术交底和验收工作。9.3业主单位配合:9.3.1业主单位应支持监理单位的工作,为监理单位提供必要的办公条件和设施;9.3.2业主单位应参与施工过程中的重大决策,并监督监理单位的工作。10.违约责任10.1监理单位违约责任:10.1.1监理单位未按时提交监理报告或资料,每延迟一天,应支付相当于每日监理费用1%的违约金;10.1.2监理单位未按合同要求履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等出现问题,应承担相应的法律责任。10.2施工单位违约责任:10.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务,每延迟一天,应支付相当于每日合同总价1%的违约金;10.2.2施工单位未按监理要求整改质量问题,每延迟一天,应支付相当于每日监理费用1%的违约金。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:11.2.1双方可约定选择仲裁委员会作为争议解决机构。12.合同解除条件12.1合同解除条件:12.1.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同;12.1.2由于不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。13.合同生效条件13.1合同生效条件:13.1.1双方代表签字盖章;13.1.2合同签订后7日内,双方应向对方提供合法有效的营业执照、资质证书等文件。14.合同附件14.1附件一:工程概况表14.2附件二:监理费用明细表14.3附件三:合同签订双方代表身份证复印件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询机构、检测机构、仲裁机构等,其介入本合同事项应事先经甲乙双方书面同意。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务,协助甲乙双方解决合同履行中的问题,保障工程质量和进度,维护双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请:任何一方提出第三方介入申请时,应向另一方提交书面申请,并详细说明介入事由、第三方资质和预期目标。16.2第三方介入同意:另一方应在收到申请后7日内给予书面回复,同意或拒绝第三方介入。16.3第三方介入实施:经甲乙双方同意后,第三方应根据本合同及甲乙双方的具体要求开展相关工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在本合同项下提供的服务,其责任应限于其专业能力范围,且不承担因甲乙双方责任导致的问题。17.2责任限额:第三方在本合同项下的责任限额,由甲乙双方在合同中约定,一般不应超过第三方服务费用的两倍。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分:18.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务,甲方有权对第三方的工作进行监督。18.1.2第三方对甲方负责,但甲方对第三方的工作结果承担最终责任。18.2第三方与乙方的责任划分:18.2.1第三方应向乙方提供独立、客观、公正的服务,乙方有权对第三方的工作进行监督。18.2.2第三方对乙方负责,但乙方对第三方的工作结果承担最终责任。18.3第三方与监理单位的关系:18.3.1第三方的工作应与监理单位的工作相互配合,共同确保工程质量、安全、进度。18.3.2第三方的工作结果应纳入监理单位的监督范围。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用,由甲乙双方根据实际情况协商确定,并列入合同费用中。19.2费用支付:第三方介入费用应在第三方工作完成后,由甲乙双方按照约定支付。20.第三方介入的终止20.1.1第三方无法履行其职责或提供的服务不符合要求;20.1.2第三方违反合同约定,造成甲乙双方损失;20.1.3出现不可抗力等因素,导致第三方无法继续履行职责。20.2第三方介入终止程序:终止第三方介入时,甲乙双方应书面通知第三方,并协商处理相关事宜。21.第三方介入的其他事项21.1第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决出现的问题。21.2第三方介入过程中,任何一方不得以第三方介入为由免除其合同责任。21.3本合同中关于第三方介入的约定,不损害甲乙双方在合同中的其他权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细要求:包含工程名称、地点、规模、类别、工期、投资估算等信息。附件说明:用于概述工程基本情况,为监理工作提供基础信息。2.附件二:监理费用明细表详细要求:列出监理服务内容、费用标准、支付时间等。附件说明:明确监理费用构成,便于甲乙双方核对费用支付。3.附件三:合同签订双方代表身份证复印件详细要求:提供双方代表的有效身份证复印件,确保合同签订主体合法。附件说明:用于证明合同签订双方代表的身份。4.附件四:监理单位资质证书复印件详细要求:提供监理单位的资质证书复印件,证明监理单位具备相应资质。附件说明:用于证明监理单位具备承担监理工作的能力。5.附件五:施工单位资质证书复印件详细要求:提供施工单位的资质证书复印件,证明施工单位具备相应资质。附件说明:用于证明施工单位具备承担施工工作的能力。6.附件六:施工图纸及技术规范详细要求:提供施工图纸及技术规范,明确施工要求和质量标准。附件说明:用于指导施工单位进行施工,确保工程质量。7.附件七:监理报告及资料详细要求:包含监理月报、专项报告、检验报告等,全面反映监理工作情况。附件说明:用于记录监理工作过程,为工程验收和后期维护提供依据。8.附件八:施工进度计划及变更记录详细要求:包含施工进度计划、变更申请、变更审批等,反映施工进度变化。附件说明:用于监督施工进度,确保工程按计划进行。9.附件九:施工安全检查记录及事故处理报告详细要求:包含安全检查记录、事故报告、处理结果等,反映施工现场安全状况。附件说明:用于保障施工现场安全,防止安全事故发生。10.附件十:施工质量检验报告详细要求:包含材料检验、过程检验、竣工检验等报告,反映工程质量状况。附件说明:用于确保工程质量,为工程验收提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成施工任务,造成工期延误;施工单位未按监理要求整改质量问题,导致工程质量不合格;监理单位未按时提交监理报告或资料,影响工程验收;第三方未履行合同约定,导致甲乙双方损失。2.责任认定标准:工期延误:按照合同约定的工期延误天数,每日支付相当于合同总价0.5%的违约金;工程质量不合格:按照不合格部分的价值,由责任方承担修复费用;监理报告延误:每延迟一天,支付相当于每日监理费用1%的违约金;第三方违约:按照第三方服务费用的两倍赔偿损失。3.违约责任示例说明:若施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工期延误10天,应支付合同总价5%的违约金;若监理单位未按时提交监理报告,延误工程验收5天,应支付相当于监理费用5%的违约金;若第三方在提供咨询服务过程中出现重大失误,造成甲乙双方损失10万元,第三方应赔偿10万元。全文完。2024年度桩基施工工程监理合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.双方主体信息2.1监理单位信息2.2施工单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.监理内容4.1工程质量监理4.2工程进度监理4.3工程安全监理4.4工程费用监理5.监理期限5.1监理起始时间5.2监理终止时间5.3监理期限延长6.监理职责6.1监理单位职责6.2施工单位职责7.监理费用7.1监理费用总额7.2付款方式7.3付款时间8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1附件一:工程概况表11.2附件二:监理工作计划11.3附件三:监理人员名单12.其他约定事项12.1法律、法规变化12.2不可抗力12.3违约责任13.合同签署13.1签署日期13.2签署人员13.3签署单位14.合同附件清单14.1附件一:工程概况表14.2附件二:监理工作计划14.3附件三:监理人员名单第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确监理单位与施工单位在2024年度桩基施工工程中的权利、义务和责任,确保工程质量、进度和安全。2.双方主体信息2.1监理单位信息监理单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系电话:_______2.2施工单位信息施工单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系电话:_______3.工程概况3.1工程名称2024年度桩基施工工程3.2工程地点_______3.3工程规模_______3.4工程类别_______4.监理内容4.1工程质量监理监理单位负责对桩基施工过程中的原材料、施工工艺、质量检测等方面进行全面监理,确保工程质量符合国家及行业相关标准。4.2工程进度监理监理单位负责监督施工进度,确保工程按期完成,并对延误进度的情况进行协调处理。4.3工程安全监理监理单位负责监督施工现场安全,确保施工人员生命财产安全,防止事故发生。4.4工程费用监理监理单位负责审核工程费用,确保工程费用合理、合规。5.监理期限5.1监理起始时间_______5.2监理终止时间_______5.3监理期限延长如需延长监理期限,双方应提前_______个工作日书面通知对方,并协商确定延长后的监理期限及费用。6.监理职责6.1监理单位职责(1)编制监理工作计划,明确监理内容、程序、方法及要求;(2)对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查,确保符合工程质量和安全要求;(3)对施工过程中发现的质量、进度、安全等问题,及时提出整改意见,督促施工单位整改;(4)对施工单位提交的工程验收报告进行审核,确保工程质量合格;(5)做好监理记录,保存监理资料。6.2施工单位职责(1)按照监理单位的审查意见,完善施工组织设计、施工方案;(2)按照合同约定,按时、按质、按量完成工程任务;(3)积极配合监理单位进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查;(4)对监理单位提出的整改意见,及时整改,并将整改情况书面回复监理单位。8.保密条款8.1保密内容双方对本合同涉及的工程信息、技术资料、商业秘密等予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2保密期限本合同约定的保密期限自合同生效之日起至合同终止后______年止。8.3违约责任如一方违反保密条款,向第三方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会负责处理双方发生的争议,仲裁裁决为终局裁决。9.3争议解决程序争议提交仲裁委员会后,双方应按照仲裁委员会的仲裁规则和程序进行。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件(1)工程完工且验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;10.3合同解除(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;11.合同附件11.1附件一:工程概况表包括工程名称、地点、规模、类别等详细信息。11.2附件二:监理工作计划详细列出监理内容、程序、方法及要求。11.3附件三:监理人员名单包括监理人员的姓名、职务、联系方式等。12.其他约定事项12.1法律、法规变化如国家法律、法规发生变化,导致本合同部分条款无效,双方应协商修改或终止合同。12.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方。12.3违约责任(1)任何一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任;(2)违约责任的具体计算方式由双方协商确定。13.合同签署13.1签署日期_______13.2签署人员监理单位代表:_______施工单位代表:_______13.3签署单位监理单位盖章:_______施工单位盖章:_______14.合同附件清单14.1附件一:工程概况表14.2附件二:监理工作计划14.3附件三:监理人员名单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理单位等。15.2第三方介入条件1.甲乙双方在合同履行过程中,因技术、管理、资金等方面的原因需要第三方提供专业服务;2.合同约定的事项需要第三方进行评估、鉴定或监督;3.法律、法规或政策要求引入第三方介入。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因履行本合同所承担的责任,在发生违约行为时,甲乙双方同意第三方承担的最高赔偿金额。16.2责任限额设定第三方责任限额由甲乙双方根据第三方的专业能力、服务内容和风险程度协商确定,并在合同中明确。16.3责任限额变更如需变更第三方责任限额,甲乙双方应书面同意,并签署补充协议。17.第三方责权利17.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和便利,以便其履行合同义务;2.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;3.第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的配合义务。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务;2.第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益;3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分1.第三方在合同履行过程中,仅向甲方提供专业服务,不得直接与乙方发生经济往来;2.第三方与甲方的沟通和协调,由甲方负责。18.2第三方与乙方的划分1.第三方在合同履行过程中,仅向乙方提供

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论