建筑工程安装施工合同

建筑工程安装施工合同合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供建筑工程安装施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于设备安装、管道铺设、电气布线等建筑工程安装施工工作。二、合同价格及支付2.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求，完成本工程。2.2合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.3支付方式：（1）本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的阶段性验收要求后，甲方支付乙方相应阶段工程款的60%；（3）工程竣工验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付乙方剩余的10%作为质量保证金，质量保证金在工程保修期内无质量问题的情况下无息退还。三、工程期限3.1工程开工日期：自双方签订本合同之日起计算，工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价款的0.5%。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求，完成本工程。4.2工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。4.3工程验收：（1）甲方应按照约定的时间节点对乙方完成的工程进行阶段性验收；（2）工程竣工后，甲方应组织相关单位进行竣工验收，乙方应予以配合；（3）竣工验收合格后，双方办理完毕验收手续，乙方负责将工程资料移交给甲方。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方在约定时间内予以整改，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价款的0.5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为应付款项的0.5%。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕验收手续后失效；7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.建筑工程安装施工合同2.甲方资质证明文件3.乙方资质证明文件4.工程设计图纸和技术规范5.工程量清单6.工程进度计划7.验收标准和方法8.付款凭证和收据9.变更协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成本工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，视为违约。3.甲方未按照约定时间提供施工场地的，视为违约。4.乙方未按照约定的工期完成工程的，视为违约。5.乙方未按照约定的工程质量标准完成工程的，视为违约。6.双方未按照约定时间进行阶段性验收的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工程量清单：指明细列出工程所需各项工作的名称、数量、工程量和质量要求的文档。4.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。5.阶段性验收：指在工程实施过程中，对已完成部分工程进行检查、评定和确认的工作。6.竣工验收：指工程全部完成后，对工程质量、安全、进度等方面进行检查、评定和确认的工作。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，乙方应立即与甲方沟通，制定整改措施，并按约定支付违约金。2.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至符合约定的质量标准，并承担整改费用。3.遇到付款延误的问题，乙方应与甲方沟通，催收应付款项，并按约定支付违约金。4.遇到合同争议的问题，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于各类建筑工程安装施工项目，如设备