2024年电力工程分包合作协议模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程分包合作协议模板本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订日期1.2合同生效日期1.3合同签署地点1.4合同双方名称及法定代表人1.5合同签订方式2.定义与解释2.1术语定义2.2解释规则3.合作内容3.1电力工程项目概述3.2分包内容与范围3.3合作期限3.4交付成果与标准3.5技术规范与要求4.分包方责任4.1质量保证4.2安全责任4.3进度责任4.4环境保护责任4.5质量保证期5.业主方责任5.1设计与技术支持5.2付款责任5.3工程协调与配合5.4信息共享与保密5.5工程验收与移交6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件6.4逾期付款责任7.技术与资料7.1技术标准与规范7.2技术资料提供与使用7.3技术改进与更新8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序8.4合同解除后的责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点10.4争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的责任12.合同履行与监督12.1合同履行期限12.2合同履行方式12.3合同履行监督12.4合同履行报告13.合同解除后的责任与处理13.1合同解除后的责任13.2合同解除后的处理13.3合同解除后的费用结算14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数与效力14.4合同生效前变更14.5合同解除后的争议处理第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。1.2合同生效日期：本合同自2024年1月1日起生效。1.3合同签署地点：本合同在甲方所在地签署。1.4合同双方名称及法定代表人：甲方：电力工程有限责任公司法定代表人：乙方：电力工程分包有限公司法定代表人：1.5合同签订方式：本合同采用书面形式签订，双方代表签字盖章后生效。2.定义与解释“电力工程”指本合同约定的电力工程项目；“分包内容”指乙方根据本合同约定分包给甲方的具体工作内容；“交付成果”指乙方按照合同要求完成并提交给甲方的工作成果；“质量保证期”指乙方完成分包内容后，对交付成果进行的质量保证期限。3.合作内容3.1电力工程项目概述：本合同涉及的项目为电力工程项目，项目地点位于地区。3.2分包内容与范围：乙方负责本项目的专业分包工作，具体包括但不限于工程。3.3合作期限：本合同合作期限为自合同生效之日起至年月日止。3.4交付成果与标准：乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成分包工作，并确保交付成果符合国家相关标准和合同约定。3.5技术规范与要求：乙方在执行分包工作时，应遵守国家及行业相关技术规范和标准，确保工程质量。4.分包方责任4.1质量保证：乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准，并承担因质量问题产生的全部责任。4.2安全责任：乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保分包工程的安全施工。4.3进度责任：乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工作，确保工程进度符合甲方要求。4.4环境保护责任：乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施保护施工现场环境。4.5质量保证期：乙方在质量保证期内，对交付成果承担维修、更换或赔偿的责任。5.业主方责任5.1设计与技术支持：甲方应提供必要的工程设计图纸和技术支持，确保乙方顺利开展分包工作。5.2付款责任：甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。5.3工程协调与配合：甲方应积极配合乙方开展分包工作，及时解决施工过程中遇到的问题。5.4信息共享与保密：甲方应与乙方共享项目相关信息，并共同承担保密义务。5.5工程验收与移交：甲方应按照合同约定的时间和标准对分包工程进行验收，并在验收合格后及时接收工程。6.付款方式与期限6.1付款方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付工程款项。6.2付款期限：甲方应在每个工程阶段完成后，按照合同约定的时间向乙方支付相应的工程款项。6.3付款条件：乙方应提供相应的工程进度报告和验收报告，甲方在确认无误后支付工程款项。6.4逾期付款责任：甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。7.技术与资料7.1技术标准与规范：乙方在执行分包工作时，应遵守国家及行业相关技术标准与规范。7.2技术资料提供与使用：甲方应在合同签订后，及时向乙方提供必要的工程设计图纸、技术资料等。7.3技术改进与更新：乙方在执行分包工作过程中，如需对技术进行改进或更新，应提前向甲方报备并经甲方同意。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1双方协商一致，且变更内容不违反法律法规和合同约定。8.1.2由于不可抗力因素导致合同无法继续履行。8.1.3经双方确认，合同变更不影响项目进度和质量。8.2合同解除条件8.2.1任何一方严重违反合同约定，经对方书面通知后仍未纠正。8.2.2合同约定的目的无法实现或无法继续履行。8.2.3合同期限届满，且双方无续签意向。8.3合同变更与解除程序8.3.1双方协商一致变更或解除合同时，应书面通知对方。8.3.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除内容执行。8.3.3合同变更或解除后，双方应就变更或解除后的权利义务进行书面确认。6525789.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成分包工作或交付成果不符合质量要求。9.1.2甲方未按合同约定支付工程款项。9.1.3双方未履行合同约定的保密义务。9.2违约责任承担9.2.1乙方未按期完成分包工作或交付不符合要求的成果，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2.2甲方未按期支付工程款项，应承担违约责任，并支付乙方相应的违约金。9.2.3双方违反保密义务，应承担相应的法律责任。65257910.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应自争议发生之日起60日内协商解决。10.2.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。10.3.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。65258011.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2由于不可抗力因素导致合同无法继续履行。11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满，且双方无续签意向。11.2.2合同约定的目的无法实现或无法继续履行。11.3合同解除与终止程序11.3.1双方协商一致解除或终止合同时，应书面通知对方。11.3.2合同解除或终止后，双方应按照解除或终止内容执行。11.3.3合同解除或终止后，双方应就解除或终止后的权利义务进行书面确认。65258112.合同履行与监督12.1合同履行期限12.1.1乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工作。12.1.2甲方应按照合同约定的时间支付工程款项。12.2合同履行方式12.2.1乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成分包工作。12.2.2甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。12.3合同履行监督12.3.1甲方有权对乙方的分包工作进行监督。12.3.2乙方应配合甲方进行合同履行监督。65258213.合同解除后的责任与处理13.1合同解除后的责任13.1.1乙方未按期完成分包工作或交付不符合要求的成果，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。13.1.2甲方未按期支付工程款项，应承担违约责任，并支付乙方相应的违约金。13.2合同解除后的处理13.2.1双方应按照合同解除内容处理剩余工作。13.2.2双方应就合同解除后的权利义务进行书面确认。13.3合同解除后的费用结算13.3.1双方应按照合同约定结算已发生费用。13.3.2双方应就合同解除后的费用结算进行书面确认。65258314.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件附件一：电力工程项目详细技术要求附件二：工程进度计划附件三：质量保证书14.3合同份数与效力14.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同生效前变更14.4.1本合同签订前，任何一方不得单方面变更合同内容。14.5合同解除后的争议处理14.5.1合同解除后，双方应按照合同约定的争议解决方式处理后续争议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方之外的，根据本合同约定介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方的介入目的15.2.1第三方的介入旨在协助合同履行，提高工作效率，保证工程质量，降低合同风险。15.3第三方的选择与确定15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。15.3.2第三方的确定应以专业能力、信誉良好、价格合理为原则。15.4第三方的责任与权利15.4.1第三方应按照合同约定，履行其职责，并对自己的行为承担责任。15.4.2第三方在履行职责过程中，享有获取合理报酬的权利。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务与被服务关系，第三方应服从甲乙双方的管理和监督。15.5.2第三方在履行职责过程中，不得干预甲乙双方的正常权利义务关系。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应向第三方提供必要的协助，包括但不限于提供工作场所、设备等。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.2乙方责任16.2.1乙方应按照合同约定，向第三方提供必要的配合，确保第三方能够顺利完成工作。16.2.2乙方应监督第三方的工作，发现第三方存在违约行为时，应及时通知甲方。16.3第三方责任16.3.1第三方应按照合同约定，履行其职责，并对自己的行为承担责任。16.3.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。17.1.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方原因导致的合同履行延误、工程质量问题、安全事故等。17.2责任限额的调整17.2.1如因不可抗力因素导致第三方责任限额无法满足实际需求，甲乙双方可协商调整责任限额。17.2.2调整责任限额的，应书面通知对方，并经对方同意。18.第三方介入后的合同履行18.1合同履行期间，第三方应根据合同约定，履行其职责，并接受甲乙双方的监督。18.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行出现障碍，应及时通知甲乙双方，并采取必要措施予以解决。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同解除20.1如第三方严重违反合同约定，甲乙双方可协商解除合同。20.2合同解除后，第三方应按照合同约定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：电力工程项目详细技术要求要求：详细列出电力工程项目的各项技术指标、施工工艺、质量标准等。说明：此附件为乙方施工的依据，应确保内容准确、完整。2.附件二：工程进度计划要求：明确列出工程项目的各个阶段、时间节点、预期完成时间等。说明：此附件用于监督工程进度，确保工程按计划推进。3.附件三：质量保证书要求：详细说明乙方对工程质量的保证措施，包括材料、设备、施工工艺等。说明：此附件为乙方对工程质量负责的承诺，应确保措施可行、有效。4.附件四：第三方资质证明文件要求：提供第三方介入人员的资质证明文件，包括身份证、职业资格证书等。说明：此附件用于确认第三方介入人员的资质，确保其具备相应能力。5.附件五：第三方服务协议要求：明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。说明：此附件为第三方介入的合同依据，应确保条款明确、具体。6.附件六：合同履行过程中的变更记录要求：记录合同履行过程中的变更事项、原因、双方协商结果等。说明：此附件用于追溯合同履行过程中的变更情况，确保各方对变更内容有共同认识。7.附件七：工程验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：此附件为工程验收的凭证，应确保验收过程规范、结果准确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按期完成分包工作或交付成果不符合质量要求。2.违约行为：甲方未按期支付工程款项。责任认定标准：根据合同约定的付款时间和比例，甲方未按时支付款项，应承担违约责任。示例：甲方在合同约定的时间内未支付工程款项，应向乙方支付逾期付款利息。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方未按合同约定履行职责，导致合同履行受阻或出现质量问题，应承担违约责任。示例：第三方在工程中存在违规操作，导致工程质量问题，应向甲方承担相应责任。4.违约行为：双方未履行保密义务。责任认定标准：双方在合同履行过程中泄露对方商业秘密或其他敏感信息，应承担违约责任。示例：甲方泄露乙方商业秘密，导致乙方利益受损，应向乙方承担相应责任。5.违约行为：合同变更未经双方协商一致。责任认定标准：合同变更未经双方协商一致，变更内容违反法律法规或合同约定，应承担违约责任。示例：乙方未经甲方同意，擅自变更合同内容，导致工程延误，应向甲方承担相应责任。全文完。2024年电力工程分包合作协议模板1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1分包方2.2总包方2.3合同签订地点3.电力工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.合同期限4.1起止日期4.2合同续签5.工程进度与质量5.1工程进度5.2工程质量标准5.3质量验收6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付时间6.3款项支付条件7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3结算款7.4保修金8.保密条款8.1保密义务8.2保密范围8.3保密期限9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除合同后的责任12.合同变更与终止12.1合同变更12.2合同终止13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案14.其他约定事项14.1其他约定条款14.2其他约定事项说明第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“电力工程”指在本合同中，分包方负责施工的电力设施建设项目，包括但不限于变电站、输电线路、配电线路等。1.1.2“分包方”指根据本合同约定，承担电力工程施工任务的单位或个人。1.1.3“总包方”指根据本合同约定，负责电力工程总体施工管理的单位或个人。1.1.4“合同”指本《2024年电力工程分包合作协议》。1.1.5“合同签订地点”指双方在合同上签名的地点。1.2解释1.2.1本合同中，除非上下文另有明确规定，所有术语均应按照其通常含义进行解释。2.合同主体2.1分包方2.1.1分包方名称：[分包方名称]2.1.2分包方注册地址：[分包方注册地址]2.1.3分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.2总包方2.2.1总包方名称：[总包方名称]2.2.2总包方注册地址：[总包方注册地址]2.2.3总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.3合同签订地点2.3.1本合同签订地点为：[合同签订地点]3.电力工程范围与内容3.1工程范围3.1.1本合同涉及电力工程的具体范围为：[工程具体范围描述]3.2工程内容3.2.1工程内容包括但不限于：[工程具体内容描述]4.合同期限4.1起止日期4.1.1合同起始日期：[起始日期]4.1.2合同终止日期：[终止日期]4.2合同续签4.2.1双方同意，在合同到期前，可根据实际情况协商续签合同。5.工程进度与质量5.1工程进度5.1.1分包方应按照总包方的要求，确保工程按期完成。5.1.2分包方应提交工程进度计划，并定期更新。5.2工程质量标准5.2.1工程质量应符合国家相关标准和总包方的要求。5.2.2分包方应提交工程质量保证措施。6.工程款项6.1款项支付方式6.1.1工程款项支付方式为：[支付方式，如银行转账、现金等]6.2款项支付时间6.2.1预付款：[预付款比例]在合同签订后[预付款支付时间]内支付。6.2.2进度款：根据工程进度，每月支付[进度款比例]。6.2.3结算款：工程完工验收合格后，[结算款比例]在[结算款支付时间]内支付。6.3款项支付条件6.3.1款项支付条件为：工程进度符合合同约定，且分包方提交的发票、结算单据符合要求。7.付款方式7.1预付款7.1.1预付款金额为：[预付款金额]7.1.2预付款支付方式为：[预付款支付方式]7.2进度款7.2.1进度款支付比例为：[进度款比例]7.2.2进度款支付时间：每月[具体日期]前7.3结算款7.3.1结算款支付比例为：[结算款比例]7.3.2结算款支付时间：工程完工验收合格后[具体日期]内7.4保修金7.4.1保修金金额为：[保修金金额]7.4.2保修金支付方式为：[保修金支付方式]7.4.3保修金退还条件：在保修期满且分包方履行完保修义务后，总包方应退还保修金。8.保密条款8.1保密义务8.1.1双方对本合同涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务。8.1.2分包方不得泄露或向任何第三方披露总包方的商业秘密。8.2保密范围8.2.1保密范围包括但不限于技术资料、商业计划、客户信息等。8.2.2保密信息自合同签订之日起，无论是否明示，均应被视为保密信息。8.3保密期限8.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数]年。9.违约责任9.1违约行为9.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。9.1.2总包方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担9.2.1分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2总包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。9.3违约金9.3.1违约金比例根据违约行为的严重程度确定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为：[具体机构名称]10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的程序提交争议解决申请。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约，经催告后仍不改正。11.1.2总包方严重违约，经催告后仍不改正。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前，双方应书面通知对方。11.2.2解除合同后，双方应立即终止合同约定的权利义务。11.3解除合同后的责任12.合同变更与终止12.1合同变更12.1.1双方同意变更合同的，应书面通知对方，并签订书面变更协议。12.2合同终止12.2.1合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同生效。13.2合同备案13.2.1本合同应向相关管理部门备案。14.其他约定事项14.1其他约定条款14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2其他约定事项说明14.2.1本合同其他约定事项说明如下：[具体说明内容]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、监理、审计等非直接施工方的独立实体或个人。15.1.2第三方不包括分包方和总包方。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订单独的服务协议。15.2.2第三方介入的目的是为了提高工程质量、控制工程进度或协助合同履行。15.3第三方责任15.3.1第三方对其提供的服务承担相应的责任，包括但不限于服务质量、服务期限和保密义务。15.3.2第三方责任不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据服务协议的要求，独立开展工作，并获取约定的服务费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件，以便其履行职责。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整，并对第三方的工作给予必要的支持和协助。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定，向第三方提供施工场地、材料和必要的工作条件。16.2.2乙方应与第三方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由服务协议中约定，最高不超过[具体金额]。17.1.2第三方责任限额不包括因甲乙双方共同违约或不可抗力导致的损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系由服务协议约定，与总包合同和分包合同无关。18.2第三方与乙方的权利义务关系由服务协议约定，与分包合同有关，但不影响分包合同的履行。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后，甲乙双方应按照原合同约定继续履行各自的义务。19.2第三方介入不影响甲乙双方根据合同享有的权利和承担的责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入服务期满或达到终止条件时，服务协议终止。21.争议解决21.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：电力工程分包合作协议详细要求：本附件为双方签订的正式合同文本，应包含所有合同条款和双方签字盖章。附件说明：本附件为合同的主体文件，所有合同变更或补充均应以附件形式附在本附件之后。2.附件2：工程范围与内容说明书详细要求：详细描述电力工程的范围、内容和具体施工要求。附件说明：本附件用于明确工程的具体要求和范围，为施工提供依据。3.附件3：工程进度计划表详细要求：列明工程各阶段的开始和结束日期，以及关键节点的里程碑。附件说明：本附件用于跟踪工程进度，确保工程按计划进行。4.附件4：工程质量保证措施详细要求：详细说明工程质量保证的具体措施和方法。附件说明：本附件用于确保工程质量达到合同要求。5.附件5：款项支付计划表详细要求：列明各款项的支付时间、金额和支付条件。附件说明：本附件用于明确款项支付的时间和条件。6.附件6：保密协议详细要求：双方对合同涉及的秘密信息的保密义务。附件说明：本附件用于保护双方的商业秘密和技术秘密。7.附件7：违约责任及赔偿协议详细要求：详细说明违约行为及相应的责任和赔偿标准。附件说明：本附件用于明确违约责任和赔偿方式。8.附件8：第三方服务协议详细要求：与第三方签订的服务协议，包括服务内容、费用、责任等。附件说明：本附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。1.2总包方未按合同约定支付款项。1.3第三方未按服务协议提供合格服务。1.4甲乙双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准：2.1分包方违约：根据违约程度，赔偿总包方损失，包括但不限于直接经济损失和合理费用。2.2总包方违约：根据违约程度，支付违约金，赔偿分包方损失。2.3第三方违约：第三方根据服务协议承担相应责任，赔偿甲乙双方损失。2.4甲乙双方违约：双方根据违约程度，互相赔偿对方损失。3.违约责任示例：3.1分包方未按期完成工程，延误工期30天，根据合同约定，分包方应支付总包方违约金人民币10万元。3.2总包方未按合同约定支付进度款，逾期支付30天，根据合同约定，总包方应支付违约金，并承担利息损失。3.3第三方提供的服务不符合协议要求，导致工程延误，第三方应赔偿甲乙双方因延误造成的损失。全文完。2024年电力工程分包合作协议模板2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方信息1.2合同签订日期及有效期1.3项目背景及目的2.项目范围及内容2.1项目名称及地点2.2项目规模及建设内容2.3分包工程范围及内容3.合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点及验收5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准及程序6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程款支付方式及时间7.甲方责任及协调7.1甲方责任7.2甲方协调工作8.乙方责任及配合8.1乙方责任8.2乙方配合工作9.争议解决及违约责任9.1争议解决方式9.2违约责任及赔偿10.合同变更及终止10.1合同变更10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限及措施12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项14.1通知及送达方式14.2合同份数及生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方信息（1）甲方（分包方）：名称、地址、法定代表人或负责人、联系电话（2）乙方（承包方）：名称、地址、法定代表人或负责人、联系电话1.2合同签订日期及有效期合同签订日期：____年____月____日合同有效期：自合同签订之日起至____年____月____日止1.3项目背景及目的项目背景：____项目目的：确保电力工程项目的顺利进行，提高工程质量及进度2.项目范围及内容2.1项目名称及地点项目名称：____项目地点：____2.2项目规模及建设内容项目规模：____建设内容：____2.3分包工程范围及内容分包工程范围：____分包工程内容：____3.合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务（1）甲方权利：1.对分包工程的进度、质量、安全等实施监督管理；2.在合同约定的时间内，按照合同约定支付工程款；3.对分包工程进行验收；4.在合同约定的范围内，对乙方提供必要的支持与配合。（2）甲方义务：1.按照合同约定的时间、地点、要求提供施工场地及所需材料；2.对分包工程进行验收，并在验收合格后支付工程款；3.在乙方施工过程中，对乙方进行必要的协调与支持；4.按照合同约定，对乙方进行奖励或处罚。3.2乙方权利与义务（1）乙方权利：1.享有合同约定的工程款；2.对分包工程进行自主施工；3.在甲方提供的施工场地及材料的基础上，完成分包工程。（2）乙方义务：1.严格按照合同约定的时间、地点、质量要求进行施工；2.在施工过程中，确保工程进度、质量和安全；3.按照甲方要求，配合甲方进行工程验收；4.在施工过程中，遵守国家法律法规，不得损害甲方及他人的合法权益。4.工程进度及节点4.1工程进度计划根据项目背景及目的，制定详细的工程进度计划，包括各阶段的时间节点。4.2工程节点及验收工程节点：____验收标准及程序：____5.质量要求及验收标准5.1质量要求分包工程必须符合国家及行业标准，达到甲方要求的质量标准。5.2验收标准及程序验收标准：____验收程序：____6.工程造价及支付方式6.1工程造价根据项目规模及建设内容，确定分包工程造价。6.2工程款支付方式及时间支付方式：____支付时间：____7.甲方责任及协调7.1甲方责任（1）甲方负责协调解决施工过程中遇到的各类问题，确保施工顺利进行；（2）甲方负责对分包工程进行验收，并在验收合格后支付工程款；（3）甲方负责按照合同约定，对乙方进行奖励或处罚。7.2甲方协调工作甲方应与乙方保持密切沟通，及时解决施工过程中的问题，确保工程进度、质量和安全。8.乙方责任及配合8.1乙方责任（1）乙方负责分包工程的施工组织设计、施工方案编制及实施；（2）乙方负责分包工程所需材料、设备的采购、租赁、安装及维护；（3）乙方负责分包工程的施工安全、环境保护及文明施工；（4）乙方负责分包工程的竣工验收，确保工程质量达到合同约定的标准；（5）乙方负责在工程验收合格后，向甲方提供完整的施工资料。8.2乙方配合工作（1）乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告及质量检查记录；（2）乙方应配合甲方进行工程验收，并及时整改验收过程中发现的问题；（3）乙方应按照甲方的要求，参与工程协调会，及时解决施工过程中的问题；（4）乙方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方及他人的合法权益。9.争议解决及违约责任9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2违约责任及赔偿（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；（2）因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金；（3）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并重新进行施工或赔偿损失；（4）任何一方未履行保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。10.合同变更及终止10.1合同变更（1）合同签订后，如因客观原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议；（2）合同变更不影响已履行部分的效力。10.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，经另一方通知后未在合理期限内纠正；（5）法律法规规定的其他合同终止情形。11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。11.2保密期限及措施（1）保密期限：自合同签订之日起至合同终止后____年；（2）保密措施：双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约，经另一方通知后未在合理期限内纠正；（4）法律法规规定的其他合同解除情形。12.2合同终止条件同10.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议双方在履行合同过程中，如需签订补充协议，应经双方协商一致，并作为本合同的组成部分。14.其他约定事项14.1通知及送达方式（1）双方通讯地址、联系人及联系方式应在合同中明确；（2）一方通知对方，应以书面形式发送至对方通讯地址。14.2合同份数及生效日期（1）本合同一式____份，甲乙双方各执____份；（2）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定，参与合同履行、提供专业服务或协助合同履行的任何个人或法人。15.2第三方介入范围（1）提供技术咨询、设计、监理等服务的专业机构；（2）提供材料、设备供应的供应商；（3）提供工程检测、认证等服务的第三方检测机构；（4）提供资金支持或担保的金融机构；（5）其他根据合同约定需要介入的第三方。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序（1）甲乙双方应事先协商确定需要介入的第三方；（2）甲乙双方应与第三方签订相关协议，明确各方的权利义务；（3）第三方应向甲乙双方提供相关资质证明及服务承诺。16.2第三方介入条件（1）第三方介入应有助于合同的有效履行；（2）第三方应具备相应的资质和能力；（3）第三方应遵守国家相关法律法规及合同约定。17.第三方责任及责任限