2024年水利发电站施工协议标准文本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年水利发电站施工协议标准文本版B版本合同目录一览第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条合同主体2.1甲方名称及地址2.2乙方名称及地址2.3丙方名称及地址第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式第五条工程进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3进度调整第六条工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量争议解决第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理第九条知识产权保护9.1知识产权归属9.2保护措施9.3侵权责任第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条违约责任11.1甲方违约11.2乙方违约11.3丙方违约第十二条争议解决12.1争议方式12.2仲裁机构12.3诉讼管辖第十三条合同的变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除的程序第十四条合同的终止与注销14.1合同终止条件14.2合同注销程序14.3合同终止后的义务履行第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义为本合同所述，“甲方”是指水利发电站项目的业主或其合法授权的代表；“乙方”是指中标的水利发电站施工单位；“丙方”是指与甲方、乙方有合同关系的其他单位或个人。1.2解释本合同中的术语、词语和句子，除非文中另有定义，其含义应按照本条1.1款所述进行解释。第二条合同主体2.1甲方名称及地址甲方名称：X水利发电站项目业主甲方地址：市区路号2.2乙方名称及地址乙方名称：X水利发电站施工单位乙方地址：市区路号2.3丙方名称及地址丙方名称：X材料供应公司丙方地址：市区路号第三条工程概况3.1工程名称本合同所指工程为：X水利发电站施工项目3.2工程地点工程地点：市区河段3.3工程规模工程规模：X兆瓦的水利发电站3.4工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试等。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿元整），按照合同约定的付款条款进行支付。4.2价格调整合同价格不因任何主观或客观因素进行调整，除非合同另有约定。4.3支付方式甲方根据乙方的工程进度，按照合同约定的付款条款分期支付合同价款。支付方式为银行转账。第五条工程进度5.1施工期限本工程的施工期限为个月，自合同签订之日起计算。5.2施工进度计划乙方应按照合同约定的工程内容和施工期限制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。5.3进度调整如因特殊情况导致工程进度需要调整，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行调整。第六条工程质量6.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量符合合同约定。6.3质量争议解决如发生质量争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条安全生产8.1安全生产责任乙方应全面负责本工程的安全生产，确保施工现场的安全管理符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。8.2安全防护措施乙方应制定并落实本工程的安全防护措施，确保施工现场的安全。8.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时采取有效措施，防止事故扩大，并立即报告甲方。第九条知识产权保护9.1知识产权归属本工程所涉及的技术成果、专利和著作权等知识产权，归甲方所有。9.2保护措施乙方应严格执行国家关于知识产权保护的法律法规，保护甲方的知识产权。9.3侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。第十条保密条款10.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后三年内有效。10.3泄密责任如乙方违反保密义务导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第十一条违约责任11.1甲方违约如甲方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。11.2乙方违约如乙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。11.3丙方违约如丙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。第十二条争议解决12.1争议方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2仲裁机构双方约定仲裁机构为X仲裁委员会。12.3诉讼管辖双方约定诉讼管辖地为X人民法院。第十三条合同的变更与解除13.1变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致并书面确认。13.2解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。13.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。第十四条合同的终止与注销14.1合同终止条件合同履行完毕或合同解除后，合同即终止。14.2合同注销程序合同终止后，双方应共同办理合同注销手续。14.3合同终止后的义务履行合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理工程交接手续，并承担相应的后合同义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：水利发电站施工项目详细设计方案附件二：水利发电站施工项目施工图纸附件三：水利发电站施工项目施工进度计划附件四：水利发电站施工项目质量标准和要求附件五：水利发电站施工项目安全生产措施方案附件六：水利发电站施工项目材料和设备供应合同附件七：水利发电站施工项目保密协议附件八：水利发电站施工项目知识产权保护协议附件九：水利发电站施工项目违约责任认定协议附件十：水利发电站施工项目争议解决协议附件一的详细要求：附件二的详细要求：附件三的详细要求：附件四的详细要求：附件五的详细要求：附件六的详细要求：附件七的详细要求：附件八的详细要求：附件九的详细要求：附件十的详细要求：说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定的施工期限完成工程；2.乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程；3.乙方未能按照合同约定的安全生产措施进行施工；4.乙方未能按照合同约定的保密义务进行保密；5.乙方侵犯甲方的知识产权；6.甲方未能按照合同约定的付款条款进行支付；7.甲方未能按照合同约定的提供施工场地和条件；8.丙方未能按照合同约定的供应材料和设备；9.任何一方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定；2.按照合同约定的违约金计算方式进行计算；3.按照合同约定的赔偿范围进行赔偿；4.违约行为导致合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。示例说明：如乙方未能按照合同约定的施工期限完成工程，甲方有权按照合同约定的违约金计算方式向乙方追讨违约金，并要求乙方在规定时间内完成工程。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指水利发电站项目的业主或其合法授权的代表。2.乙方：指中标的水利发电站施工单位。3.丙方：指与甲方、乙方有合同关系的其他单位或个人。4.合同履行：指合同双方按照合同约定的义务进行履行。5.不可抗力：指不能