2025年度基础设施建设项目施工合同履约保证金管理3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基础设施建设项目施工合同履约保证金管理合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，请填写相关方名称）地址：（如有，请填写相关方地址）联系人：（如有，请填写相关方联系人）联系电话：（如有，请填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同系针对2024年度基础设施建设项目施工，为确保工程顺利进行，保障各方权益，依据国家有关法律法规，甲方与乙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，以及甲方发布的招标文件、投标文件和合同专用条款等。三、定义与解释3.1专业属于本合同中的“专业属于”是指乙方在施工过程中，对工程项目的技术、管理、质量、安全等方面的责任和义务。3.2关键词解释（1）“基础设施建设项目”：指由甲方投资建设的，具有公益性质、服务社会的基础设施工程。（2）“施工”：指乙方按照本合同约定，对基础设施建设项目进行施工活动。（3）“履约保证金”：指乙方为保证履行合同义务，向甲方缴纳的一定数额的保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）甲方有权监督乙方施工过程中的质量、安全等工作。（3）甲方有权对乙方违反合同约定的行为进行处理。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件和资料。（2）乙方有权在施工过程中，对工程质量、安全等方面提出合理化建议。（3）乙方有权要求甲方及时支付工程进度款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行的地点为甲方指定的基础设施建设项目施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务，并配合甲方进行工程验收。甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件和资料，并按时支付工程进度款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）工程竣工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应按照合同约定，完成各自的权利和义务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，办理合同解除手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理干净。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理合同终止后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等；（2）工程间接费用：包括管理费、监理费、设计费、保险费等；（3）其他费用：包括合同履约保证金、违约金、滞纳金等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款；（2）乙方应在收到甲方支付通知后，按照合同约定的时间、金额和方式向甲方提供相应的发票和结算单据。7.3支付时间（1）工程款支付时间：甲方应在工程进度达到合同约定的节点后，按照约定的比例和金额支付工程款；（2）履约保证金退还时间：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的履约保证金退还申请之日起十个工作日内，退还乙方履约保证金。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应严格按照合同约定的支付比例和金额进行；（2）乙方应在收到工程款后，按照合同约定的用途使用工程款；（3）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按应付款的千分之五计算；（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；（2）乙方未按合同约定提供合格工程产品的，应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付赔偿金额。赔偿金额的计算方式如下：（1）直接经济损失：按实际损失计算；（2）间接经济损失：按合同约定或双方协商确定的比例计算。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）工程项目的商业秘密；（3）合同履行过程中的商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等；（3）社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决；（3）如因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）政策调整导致工程停工；（3）罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同约定的特定事项；（2）涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对工程项目的监督和管理权；（2）乙方保留在合同履行期间，对施工工艺和质量控制的自主权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，甲方保留调整合同内容的权利；（2）乙方保留在施工过程中，根据实际情况调整施工方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致；（2）修改和补充的内容，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方应按照甲方要求，配合完成相关手续。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会，共同解决施工过程中的问题；（2）双方应相互提供必要的资料和条件，确保施工顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就基础设施建设项目施工的完整协议，任何一方不得以任何形式对合同内容进行修改。16.3增减条款本合同的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式签订。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）日期：（请填写合同签订日期）甲方（建设单位）：（签字）乙方（施工单位）：（签字）附件及其他说明解释一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.施工图纸及技术规范4.工程量清单5.付款进度计划6.履约保证金缴纳凭证7.不可抗力事件证明文件8.争议解决协议9.合同修改和补充协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付工程款；b.未按合同约定提供施工条件；c.未按合同约定进行工程验收。乙方违约：a.未按合同约定完成工程任务；b.未按合同约定提供合格工程产品；c.未按合同约定进行施工过程中的质量、安全管理。2.违约行为的认定：违约行为的认定应以合同约定为准，并结合实际情况进行判断。甲方和乙方应各自承担因违约行为给对方造成的损失。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等内容。2.建筑法：调整建筑活动的法律规范，包括建筑许可、建筑市场管理、建筑工程质量管理等内容。3.招标投标法：调整招标投标活动的法律规范，包括招标投标的范围、程序、监督等内容。4.不可抗力：指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.履约保证金：为保证合同履行，由乙方缴纳的一定数额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按合同约定完成工程任务。解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方尽快完成工程任务，如协商不成，甲方可依法要求乙方承担违约责任。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并向甲方报告，甲方有权要求乙方承担相应的责任。4.问题：发生不可抗力事件。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。5.问题：合同修改和补充。解决办法：双方应按照合同约定，协商一致后以书面形式进行修改和补充。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：[请填写第三方名称]2.第三方地址：[请填写第三方地址]3.第三方联系人：[请填写第三方联系人]4.第三方联系电话：[请填写第三方联系电话]第三方责任：（1）第三方应承担合同中约定的第三方责任，包括但不限于提供专业咨询、技术支持、材料供应等。（2）第三方应保证其提供的咨询、技术支持、材料等符合国家相关标准和要求。第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。第三方义务：（1）第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成相关工作。（2）第三方应配合甲方和乙方进行工程验收，确保工程质量。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付工程款。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。c.乙方有权在施工过程中，对工程质量、安全等方面提出合理化建议。2.乙方利益条款：a.乙方有权在工程完成后，获得相应的工程款。b.乙方有权在合同终止后，要求甲方退还履约保证金。c.乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任。3.甲方的违约及限制条款：a.甲方的违约行为包括但不限于未按合同约定支付工程款、未按合同约定提供施工条件等。b.甲方的违约责任包括支付违约金、赔偿乙方损失等。c.甲方在合同履行期间，不得无理限制乙方的施工权利。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：a.甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督。b.甲方可要求乙方按照合同约定完成工程任务。c.甲方可要求乙方在施工过程中，遵守国家相关法律法规。2.甲方的利益条款：a.甲方可获得工程项目的所有权和使用权。b.甲方可从工程项目的运营中获得收益。c.甲方可要求乙方在合同终止后，退还履约保证金。3.乙方的违约及限制条款：a.乙方的违约行为包括但不限于未按合同约定完成工程任务、未按合同约定提供合格工程产品等。b.乙方的违约责任包括支付违约金、赔偿甲方损失等。c.乙方在合同履行期间，不得无理拖延工程进度或降低工程质量。全文完。2024年度基础设施建设项目施工合同履约保证金管理1本合同目录一览1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额1.2保证金支付比例1.3保证金支付方式2.保证金退还条件及程序2.1退还条件2.2退还程序2.3退还时间3.保证金利息计算及支付3.1利息计算方法3.2利息支付方式3.3利息支付时间4.保证金账户管理4.1账户设立4.2账户使用4.3账户变更5.保证金账户资金用途5.1允许用途5.2禁止用途6.保证金账户资金监管6.1监管机构6.2监管方式6.3监管责任7.保证金账户资金变动通知7.1通知内容7.2通知方式7.3通知时间8.保证金账户资金审计8.1审计机构8.2审计内容8.3审计程序9.保证金账户资金纠纷处理9.1纠纷处理机构9.2纠纷处理程序9.3纠纷处理结果10.保证金账户资金安全责任10.1安全责任主体10.2安全责任内容10.3安全责任追究11.保证金账户资金保密11.1保密内容11.2保密措施11.3违约责任12.保证金账户资金变更及终止12.1变更条件12.2变更程序12.3终止条件12.4终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额本合同履约保证金总额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。1.2保证金支付比例保证金支付比例为合同总价的5%。1.3保证金支付方式承包人应在签订合同后5个工作日内，将保证金以银行转账方式支付至发包人指定的保证金专用账户。2.保证金退还条件及程序2.1退还条件（1）工程按合同约定全部完成并经验收合格；（2）承包人已按照合同约定支付了全部工程款；（3）承包人已履行完毕合同约定的其他义务。2.2退还程序（1）承包人向发包人提交退还保证金的书面申请；（2）发包人在收到申请后15个工作日内审核，确认无误后办理退还手续；（3）保证金退还至承包人指定的账户。2.3退还时间保证金退还时间不晚于承包人提交退还申请后的30个工作日内。3.保证金利息计算及支付3.1利息计算方法保证金利息按中国人民银行同期存款利率计算，按年计息。3.2利息支付方式保证金利息随保证金退还一并支付。3.3利息支付时间利息支付时间与保证金退还时间相同。4.保证金账户管理4.1账户设立发包人应在合同签订后5个工作日内，设立保证金专用账户。4.2账户使用保证金账户仅用于存储和管理本合同项下的保证金，不得挪作他用。4.3账户变更账户变更需双方书面同意，并办理相应的变更手续。5.保证金账户资金用途5.1允许用途（1）用于工程履约过程中可能发生的违约责任；（2）用于工程维修、保养等必要支出。5.2禁止用途（1）用于偿还承包人其他债务；（2）用于支付承包人工资、奖金等；（3）用于支付其他与工程履约无关的支出。6.保证金账户资金监管6.1监管机构保证金账户资金监管由发包人指定的第三方监管机构负责。6.2监管方式监管机构通过定期审计、现场检查等方式对保证金账户资金进行监管。6.3监管责任监管机构对保证金账户资金的安全、合规使用承担监管责任。7.保证金账户资金变动通知7.1通知内容（1）保证金账户资金变动情况；（2）变动原因；（3）变动后的余额。7.2通知方式（1）书面通知；（2）电子邮件；（3）其他双方约定的通知方式。7.3通知时间（1）账户资金发生变动时；（2）每月末；（3）合同约定的其他时间。8.保证金账户资金审计8.1审计机构审计机构由双方共同协商选定，具备相关资质和经验的会计师事务所。8.2审计内容（1）保证金账户资金的真实性、合规性；（2）保证金账户资金的使用情况；（3）保证金账户资金管理的合规性。8.3审计程序（1）审计机构制定审计计划；（2）审计机构对保证金账户进行现场审计；（3）审计机构提交审计报告；（4）双方对审计报告进行确认。9.保证金账户资金纠纷处理9.1纠纷处理机构纠纷处理机构由双方共同协商选定，如仲裁委员会。9.2纠纷处理程序（1）双方书面提交纠纷处理申请；（2）纠纷处理机构受理并组成仲裁庭；（3）仲裁庭进行调查、取证；（4）仲裁庭作出裁决。9.3纠纷处理结果仲裁裁决为终局裁决，双方应遵照执行。10.保证金账户资金安全责任10.1安全责任主体发包人和承包人均对保证金账户资金的安全承担责任。10.2安全责任内容（1）发包人负责保证金账户的设立、管理和监管；（2）承包人负责按照合同约定支付和退还保证金。10.3安全责任追究如因发包人或承包人原因导致保证金账户资金损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。11.保证金账户资金保密11.1保密内容保证金账户信息及资金变动情况为保密信息。11.2保密措施（1）双方应采取保密措施，防止保密信息泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方透露保密信息。11.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任。12.保证金账户资金变更及终止12.1变更条件（1）双方书面同意；（2）符合法律法规及合同约定的变更条件。12.2变更程序（1）提出变更申请；（2）双方协商一致；（3）签订变更协议；（4）办理变更手续。12.3终止条件（1）合同终止；（2）保证金退还条件满足；（3）法律法规规定的其他终止条件。12.4终止程序（1）提出终止申请；（2）双方协商一致；（3）签订终止协议；（4）办理终止手续。13.违约责任13.1违约情形（1）未按合同约定支付保证金；（2）未按合同约定退还保证金；（3）违反保证金账户资金使用规定；（4）其他违反合同约定的行为。13.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约责任追究违约责任追究按法律法规及合同约定执行。14.合同争议解决14.1争议解决方式（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。14.2争议解决机构争议解决机构由双方共同协商选定，如仲裁委员会。14.3争议解决程序按照争议解决机构的规定和程序进行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方定义本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，根据合同约定或经双方同意，介入保证金账户管理、资金监管、审计、纠纷处理等活动的独立法人或其他组织。1.2第三方类型（1）保证金账户托管银行；（2）保证金账户监管机构；（3）会计师事务所；（4）仲裁委员会；（5）其他经双方同意的第三方。2.第三方介入的条件及程序2.1介入条件（1）合同中明确约定需要第三方介入；（2）双方书面同意第三方介入；（3）第三方具备相关资质和经验。2.2介入程序（1）提出第三方介入申请；（2）双方协商确定第三方；（3）签订第三方介入协议；（4）办理第三方介入手续。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所指的第三方责任限额，是指第三方在合同履行过程中，因自身原因导致保证金账户资金损失的最高赔偿金额。3.2责任限额确定（1）根据第三方类型和资质，确定责任限额；（2）责任限额不得低于保证金总额的10%；（3）责任限额在第三方介入协议中明确约定。4.第三方责任范围4.1责任范围定义本合同所指的第三方责任范围，是指第三方在合同履行过程中，因自身原因导致保证金账户资金损失所应承担的责任。4.2责任范围界定（1）第三方在履行职责过程中，因疏忽、过失、违规等行为导致的资金损失；（2）第三方违反合同约定或法律法规导致的资金损失；（3）第三方未按约定履行监管职责导致的资金损失。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1发包人与第三方（1）发包人负责对第三方进行监督和指导；（2）第三方应按照合同约定和法律法规履行职责；（3）发包人有权要求第三方提供必要的证明材料。5.2承包人与第三方（1）承包人应积极配合第三方的工作；（2）第三方有权对承包人的保证金账户资金使用情况进行调查；（3）承包人有权要求第三方提供必要的调查结果。5.3第三方与其他方（1）第三方应保持独立性，不得偏袒任何一方；（2）第三方应公平、公正地履行职责；（3）第三方与其他方之间发生争议，应通过协商或法律途径解决。6.第三方介入后的合同修改6.1修改内容（1）明确第三方介入的具体事项；（2）明确第三方责任限额；（3）明确第三方与其他各方的责权利划分。6.2修改程序（1）提出合同修改申请；（2）双方协商确定修改内容；（3）签订合同修改协议；（4）办理合同修改手续。7.第三方介入后的合同执行7.1执行原则（1）合同约定优先；（2）法律法规为准；（3）公平、公正、诚信。7.2执行责任（1）第三方应按照合同约定和法律法规履行职责；（2）发包人和承包人应按照合同约定配合第三方工作；（3）任何一方违反合同约定或法律法规，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.保证金账户管理协议详细要求：协议应明确保证金账户的设立、管理、资金使用、监管等内容。说明：本协议由发包人与指定的银行签订，确保保证金账户资金的安全和合规使用。2.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体事项、责任范围、责任限额、权利义务等。说明：本协议由发包人与第三方签订，确保第三方在介入过程中的职责和权益。3.保证金账户审计报告详细要求：报告应详细记录审计过程、审计结果、审计发现及建议。说明：由第三方审计机构出具，用于评估保证金账户资金管理的合规性和安全性。4.保证金账户资金变动记录详细要求：记录应包括资金变动时间、金额、原因、相关责任人等信息。说明：用于跟踪保证金账户资金变动情况，确保资金使用的透明性。5.保证金账户资金纠纷处理报告详细要求：报告应详细记录纠纷处理过程、处理结果、处理依据等。说明：由纠纷处理机构出具，用于明确纠纷责任和赔偿事宜。6.保证金账户资金安全责任认定书详细要求：认定书应明确各方的安全责任、责任追究标准等。说明：用于明确保证金账户资金安全责任，确保各方履行责任。7.保证金账户资金保密协议详细要求：协议应明确保密内容、保密措施、违约责任等。说明：确保保证金账户信息及资金变动情况不被泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定支付保证金责任认定标准：承包人未在约定时间内支付保证金，视为违约。示例：承包人应在签订合同后5个工作日内支付保证金，逾期未支付，视为违约。2.未按合同约定退还保证金责任认定标准：发包人未在约定时间内退还保证金，视为违约。示例：承包人完成工程后，发包人应在30个工作日内退还保证金，逾期未退还，视为违约。3.违反保证金账户资金使用规定责任认定标准：未经双方同意，擅自使用保证金账户资金，视为违约。示例：未经发包人同意，承包人使用保证金账户资金偿还其他债务，视为违约。4.未按约定履行监管职责责任认定标准：第三方未按约定履行监管职责，导致保证金账户资金损失，视为违约。示例：第三方监管机构未及时发现并制止违规操作，导致保证金账户资金损失，视为违约。5.提供虚假信息责任认定标准：任何一方提供虚假信息，导致合同履行受阻或损失，视为违约。示例：承包人提供虚假工程进度报告，导致发包人遭受损失，视为违约。全文完。2024年度基础设施建设项目施工合同履约保证金管理2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同有效期4.合同金额5.合同双方基本信息二、保证金管理原则1.保证金收取原则2.保证金退还原则3.保证金用途三、保证金收取1.保证金比例2.保证金支付方式3.保证金缴纳期限4.保证金缴纳程序四、保证金支付1.保证金支付方式2.保证金支付程序3.保证金支付时间五、保证金退还1.保证金退还条件2.保证金退还程序3.保证金退还时间六、保证金监管1.监管机构2.监管方式3.监管职责七、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限九、合同变更与解除1.合同变更2.合同解除3.合同解除条件十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十二、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达方式十三、其他约定1.合同附件2.合同附件内容3.合同附件效力十四、合同签署与生效1.合同签署2.合同生效条件3.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度基础设施建设项目施工合同履约保证金管理2.合同签订日期：____年__月__日3.合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日4.合同金额：人民币____元5.合同双方基本信息：甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________二、保证金管理原则1.保证金收取原则：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。按照公平、合理、透明的原则收取。2.保证金退还原则：在合同履行完毕且无违约行为的情况下，乙方有权要求退还保证金。甲方应在收到乙方提出退还保证金的申请后____个工作日内退还。3.保证金用途：作为乙方履行合同义务的担保。用于赔偿因乙方违约给甲方造成的损失。三、保证金收取1.保证金比例：合同金额的____%。2.保证金支付方式：人民币现金或银行转账。3.保证金缴纳期限：合同签订后____个工作日内。4.保证金缴纳程序：乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内缴纳保证金。甲方收到保证金后，出具收据作为凭证。四、保证金支付1.保证金支付方式：人民币现金或银行转账。2.保证金支付程序：乙方在合同履行过程中，如需使用保证金，应向甲方提出书面申请。甲方审核无误后，按照乙方申请的金额支付。3.保证金支付时间：自收到乙方申请后____个工作日内。五、保证金退还1.保证金退还条件：合同履行完毕且无违约行为。乙方无未了事项或未清偿债务。2.保证金退还程序：乙方在合同履行完毕后，向甲方提出退还保证金的申请。甲方在收到申请后，核实无误后退还保证金。3.保证金退还时间：自收到乙方申请后____个工作日内。六、保证金监管1.监管机构：______。2.监管方式：定期审计、现场检查等。3.监管职责：对保证金的使用进行监督。确保保证金的安全。防止保证金被挪用或滥用。七、违约责任1.违约情形：乙方未按照合同约定履行义务。乙方在施工过程中造成工程质量问题。乙方在施工过程中发生安全事故。2.违约责任承担：乙方应承担相应的违约责任。甲方有权扣除部分或全部保证金作为违约赔偿。3.违约赔偿：乙方应按照合同约定赔偿甲方因违约造成的损失。甲方有权要求乙方支付违约金。八、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决。协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决程序：提交仲裁申请书，并按照仲裁委员会的要求支付仲裁费用。仲裁委员会在收到仲裁申请书后，组织仲裁庭进行审理。3.争议解决期限：自争议发生之日起____个月内解决。九、合同变更与解除1.合同变更：合同任何一方不得擅自变更合同内容。合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同解除：合同双方协商一致，可以解除合同。因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除。合同解除条件：甲方违约，乙方有权解除合同。乙方违约，甲方有权解除合同。3.合同解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工作。合同解除后，乙方应退还甲方保证金。十、合同终止1.合同终止条件：合同履行完毕。合同解除。合同期限届满。2.合同终止程序：双方应按照合同约定办理合同终止手续。合同终止后，双方应相互确认合同终止的效力。3.合同终止后的处理：双方应清理合同项下的债权债务。合同终止后，双方应妥善处理合同标的物。十一、保密条款1.保密内容：合同内容、技术秘密、商业秘密等。2.保密期限：合同终止后____年内。3.保密责任：双方应对保密内容严格保密，不得泄露给任何第三方。十二、通知与送达1.通知方式：书面通知、电子邮件、传真等。2.送达地址：甲方：____________________乙方：____________________3.送达方式：邮寄、专人送达、电子送达等。十三、其他约定1.合同附件：附件一：合同履行计划附件二：工程质量标准附件三：安全生产措施2.合同附件内容：附件内容作为合同不可分割的部分，具有同等法律效力。3.合同附件效力：附件内容与合同具有同等法律效力。十四、合同签署与生效1.合同签署：双方代表在本合同上签字或盖章。2.合同生效条件：合同双方签字或盖章后生效。3.合同生效日期：合同双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方项目管理权甲方有权对项目的施工进度、质量、安全进行全过程管理。甲方应定期组织现场巡查，对施工情况进行监督。2.设计变更管理甲方有权根据工程实际情况提出设计变更。乙方应在收到设计变更通知后____个工作日内提出意见，否则视为同意。3.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方指定进行采购。甲方指定的材料供应商应具备相应资质，保证材料质量。4.甲方支付进度款甲方应按照合同约定，在规定的时间内支付进度款。若甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。5.甲方责任承担甲方对项目的整体规划、设计、施工质量承担责任。甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量事故等责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工计划制定权乙方有权根据工程实际情况制定施工计划。乙方应将施工计划报送甲方审批，甲方应在____个工作日内审