2024年二零二四年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同管理3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同管理本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址1.5许可证及资质证书2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同工期3.1施工工期3.2工期延误责任3.3工期调整4.工程质量标准4.1质量标准要求4.2质量检验与验收4.3质量保证期5.工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.工程造价6.1工程造价确定6.2工程量清单6.3工程结算6.4价格调整7.付款方式7.1付款进度7.2付款条件7.3付款方式7.4逾期付款责任8.甲方责任8.1提供场地及设施8.2甲方配合工作8.3甲方验收责任9.乙方责任9.1施工组织设计9.2施工人员及设备9.3施工安全9.4施工质量9.5施工进度10.施工安全与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护责任10.3安全生产措施11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效日期14.4合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方：新型建筑材料研发与应用建设工程有限公司1.1.2乙方：建筑工程施工有限公司1.2法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3联系方式1.4注册地址1.4.1甲方注册地址：省市区街道号1.4.2乙方注册地址：省市区街道号1.5许可证及资质证书1.5.1甲方持有《建筑工程施工许可证》和《建筑企业资质证书》1.5.2乙方持有《建筑工程施工许可证》和《建筑企业资质证书》2.合同标的2.1项目名称2.1.1新型建筑材料研发与应用建设工程2.2项目地点2.2.1省市区街道2.3项目规模2.3.1总建筑面积：10,000平方米2.3.2总投资额：5,000万元2.4项目内容2.4.1土建工程2.4.2安装工程2.4.3装饰装修工程3.合同工期3.1施工工期3.1.1计划开工日期：2024年1月1日3.1.2计划竣工日期：2025年12月31日3.2工期延误责任3.2.1甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任3.2.2乙方原因导致的工期延误，由乙方承担相应责任3.3工期调整3.3.1因不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，经双方协商一致，可调整工期4.工程质量标准4.1质量标准要求4.1.1符合国家及行业相关质量标准4.1.2达到甲方设计要求4.2质量检验与验收4.2.1乙方应按照国家及行业相关标准进行质量检验4.2.2甲方应按照合同约定进行质量验收4.3质量保证期4.3.1土建工程：2年4.3.2安装工程：1年4.3.3装饰装修工程：1年5.工程进度5.1进度计划5.1.1乙方应按照合同约定的进度计划进行施工5.1.2进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点及质量要求5.2进度调整5.2.1因不可抗力或其他非乙方原因导致的进度延误，经双方协商一致，可调整进度计划5.3进度延误责任5.3.1乙方原因导致的进度延误，由乙方承担相应责任6.工程造价6.1工程造价确定6.1.1工程造价根据甲方提供的工程量清单及市场行情确定6.1.2工程量清单由双方共同编制6.2工程量清单6.2.1土建工程量清单6.2.2安装工程量清单6.2.3装饰装修工程量清单6.3工程结算6.3.1工程结算按照合同约定的结算方式及程序进行6.3.2结算完成后，乙方应在15日内向甲方提交结算报告6.4价格调整6.4.1因市场行情变化导致的材料价格波动，按合同约定进行调整7.付款方式7.1付款进度7.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付20%7.1.2进度款：按月进度支付，每月支付上一个月已完成工程量的80%7.1.3结算款：工程竣工验收合格后支付结算款的95%7.1.4尾款：工程保修期满后支付尾款的5%7.2付款条件7.2.1甲方在收到乙方提交的合法发票及结算报告后，应按约定支付款项7.2.2乙方提供的发票及结算报告应真实、完整、合法7.3付款方式7.3.1付款方式为银行转账7.3.2甲方应在付款前通知乙方收款账户信息7.4逾期付款责任7.4.1甲方逾期付款，应按每日千分之五支付违约金8.甲方责任8.1提供场地及设施8.1.1甲方应确保施工场地平整、安全，满足施工要求8.1.2甲方应提供必要的施工设施和设备，包括但不限于临时用电、用水、排水设施8.2甲方配合工作8.2.1甲方应按照乙方施工计划提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术资料、现场协调等8.2.2甲方应在乙方施工过程中提供必要的协助，确保施工顺利进行8.3甲方验收责任8.3.1甲方应按照合同约定的时间和质量标准对完成的工程进行验收8.3.2甲方验收合格后，应在验收报告上签字确认9.乙方责任9.1施工组织设计9.1.1乙方应根据工程特点、施工条件和技术要求编制施工组织设计9.1.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等内容9.2施工人员及设备9.2.1乙方应配备合格的施工人员，并对其施工技能进行培训9.2.2乙方应确保施工设备完好，并按照规定进行维护保养9.3施工安全9.3.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全9.3.2乙方应制定安全生产措施，预防和控制安全事故的发生9.4施工质量9.4.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工9.4.2乙方应确保施工质量符合合同约定的标准9.5施工进度9.5.1乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务9.5.2乙方应定期向甲方报告施工进度情况10.施工安全与环境保护10.1安全生产责任10.1.1乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任10.1.2乙方应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患10.2环境保护责任10.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工对环境的影响10.2.2乙方应制定环境保护措施，并确保其有效实施10.3安全生产措施10.3.1乙方应制定施工现场的安全生产措施，包括但不限于安全防护、警示标志、应急预案等11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应在30日内进行协商11.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地，即省市区12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同12.2合同解除程序12.2.1合同解除需提前30日通知对方12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定进行结算12.3合同终止条件12.3.1工程竣工验收合格，合同目的实现12.3.2双方协商一致解除合同12.4合同终止程序12.4.1合同终止后，双方应按照合同约定进行结算13.违约责任13.1违约行为13.1.1任何一方未按合同约定履行义务13.1.2任何一方违反合同约定，造成对方损失的13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成，可向人民法院提起诉讼14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行义务14.2合同终止条件14.2.1合同约定的终止条件实现14.2.2双方协商一致解除合同14.3合同生效日期14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同终止日期14.4.1合同约定的终止日期或实际终止日期第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，非甲乙双方的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设计单位等。15.2聘用与责任15.2.2第三方在合同中的责任和义务由其与甲乙双方签订的相应协议或合同约定。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入程序16.1.1甲乙双方同意第三方介入前，应书面通知对方，并明确第三方的角色、职责和权限。16.1.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同协商，确保第三方的工作与合同要求相符。16.2第三方介入的期限16.2.1第三方介入的期限应根据其职责和工作内容确定，并在相关协议或合同中明确。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受影响时，对甲乙双方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在聘请第三方时协商确定，并在相关协议或合同中明确。17.2.2责任限额应考虑第三方的资质、经验、服务范围等因素。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系，其与甲乙双方的关系通过各自的协议或合同确定。18.2第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定，并对甲乙双方承担相应的责任。19.第三方的工作职责19.1监理单位19.1.1监理单位应按照合同约定对施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度符合要求。19.1.2监理单位应定期向甲乙双方提交监理报告，并对发现的问题提出整改建议。19.2咨询机构19.2.1咨询机构应提供专业的技术咨询服务，协助甲乙双方解决施工过程中遇到的技术难题。19.2.2咨询机构应根据甲乙双方的要求，提供相应的技术方案和建议。19.3检测机构19.3.1检测机构应按照合同约定对施工材料、产品进行检测，确保其质量符合要求。19.3.2检测机构应出具检测报告，并对检测结果负责。19.4设计单位19.4.1设计单位应根据合同约定进行工程设计，并确保设计方案的合理性和可行性。19.4.2设计单位应按照甲乙双方的要求，提供设计变更服务。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方的工作内容、责任和权利应与其与甲乙双方签订的协议或合同明确。20.2第三方的工作成果和责任应由其自行承担，不涉及甲乙双方的直接责任。20.3第三方在执行工作时，应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保工作质量和安全。20.4第三方在合同执行过程中，如因自身原因导致合同履行受影响，应向甲乙双方承担相应的责任。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在协议或合同中明确。21.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算，并解除与第三方之间的协议或合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的工程图纸及技术资料1.1要求：图纸及技术资料应完整、清晰，符合国家及行业相关标准。1.2说明：图纸及技术资料是乙方施工的重要依据，甲方应在合同签订前提供。2.乙方提交的施工组织设计2.1要求：施工组织设计应详细说明施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等内容。2.2说明：施工组织设计是乙方施工的指导文件，应确保施工的顺利进行。3.施工进度计划表3.1要求：进度计划表应包括各阶段施工内容、时间节点及质量要求。3.2说明：进度计划表是双方监督施工进度的重要依据。4.工程量清单4.1要求：工程量清单应详细列出各分项工程的工程量、单价和总价。4.2说明：工程量清单是工程结算的重要依据。5.施工合同5.1要求：施工合同应包括双方的权利、义务、责任、违约责任等内容。5.2说明：施工合同是双方合作的法律基础。6.验收报告6.1要求：验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。6.2说明：验收报告是工程验收的重要文件。7.付款凭证7.1要求：付款凭证应包括付款时间、金额、收款人等信息。7.2说明：付款凭证是双方财务结算的重要依据。8.保修证书8.1要求：保修证书应包括保修期限、保修范围、保修方式等内容。8.2说明：保修证书是乙方对工程提供保修服务的承诺。9.第三方出具的检测报告9.1要求：检测报告应包括检测时间、检测内容、检测结果、检测单位等信息。9.2说明：检测报告是确保工程质量的重要依据。10.争议解决协议10.1要求：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决程序等内容。10.2说明：争议解决协议是双方解决争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约1.1.1未按合同约定提供施工场地及设施1.1.2未按合同约定支付工程款1.1.3未按合同约定进行验收1.2乙方违约1.2.1未按合同约定完成施工任务1.2.2施工质量不符合合同约定1.2.3工程进度延误1.3第三方违约1.3.1未按合同约定履行职责1.3.2检测结果不准确1.3.3未能提供有效的咨询服务2.责任认定标准2.1甲方违约责任2.1.1甲方应承担因违约行为导致的工程延误和损失，并支付违约金。2.1.2甲方应赔偿因违约行为给乙方造成的直接经济损失。2.2乙方违约责任2.2.1乙方应承担因违约行为导致的工程延误和损失，并支付违约金。2.2.2乙方应赔偿因违约行为给甲方造成的直接经济损失。2.3第三方违约责任2.3.1第三方应承担因违约行为导致的工程延误和损失，并支付违约金。2.3.2第三方应赔偿因违约行为给甲乙双方造成的直接经济损失。3.违约示例说明3.1甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方施工进度延误，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因延误造成的直接经济损失。3.2乙方施工质量不符合合同约定，导致工程返工，乙方应承担返工费用，并支付违约金。3.3第三方检测报告不准确，导致甲方误判工程质量，第三方应承担由此造成的损失，并支付违约金。全文完。2024年二零二四年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同管理1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点6.合同有效期7.合同总金额8.合同支付方式9.合同违约责任10.合同争议解决方式二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求6.项目安全要求7.项目环境保护要求8.项目进度要求9.项目验收标准三、新型建筑材料研发与应用1.研发目标2.研发内容3.研发进度4.研发成果转化5.研发经费投入6.研发成果产权归属四、建设工程施工1.施工范围2.施工内容3.施工方法4.施工进度5.施工质量6.施工安全7.施工环境保护8.施工资料管理五、材料供应1.材料种类2.材料质量要求3.材料供应方式4.材料供应进度5.材料价格6.材料验收标准六、施工监理1.监理单位2.监理内容3.监理职责4.监理程序5.监理费用6.监理违约责任七、合同变更1.变更范围2.变更程序3.变更内容4.变更费用5.变更通知八、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任九、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任十、知识产权保护1.知识产权归属2.知识产权保护措施3.知识产权侵权责任十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十二、其他约定1.不可抗力2.风险分担3.合同附件十三、合同附件1.项目概况2.施工图纸3.材料清单4.监理方案5.附件一：新型建筑材料研发与应用方案6.附件二：建设工程施工方案十四、合同生效与解除1.合同生效条件2.合同解除条件3.合同解除程序合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年二零二四年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：2024年____月____日4.合同签订双方：甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________5.合同签订地点：_________________6.合同有效期：自2024年____月____日至2025年____月____日7.合同总金额：人民币____元整8.合同支付方式：1.预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总金额的____%2.进度款：按施工进度分阶段支付，每次支付合同总金额的____%3.结算款：工程验收合格后____个工作日内支付合同总金额的____%4.保修金：合同总金额的____%，在保修期满后____个工作日内无息退还9.合同违约责任：1.甲方违约责任：a.未能按时支付款项的，应支付____%的违约金。b.未按合同约定提供施工条件或变更设计未及时通知乙方的，应承担相应责任。2.乙方违约责任：a.未能按时完成工程的，应支付____%的违约金。b.工程质量不符合合同约定的，应负责返工、修复或赔偿损失。10.合同争议解决方式：协商解决，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。二、项目概况1.项目名称：_________________2.项目地点：_________________3.项目规模：_________________4.项目工期：自2024年____月____日至2025年____月____日5.项目质量要求：符合国家及行业标准，达到设计要求6.项目安全要求：严格执行国家及地方安全生产法规，确保施工安全7.项目环境保护要求：遵守国家及地方环境保护法规，减少施工对环境的影响8.项目进度要求：按合同约定的时间节点完成各阶段工程9.项目验收标准：符合国家及行业标准，满足设计要求三、新型建筑材料研发与应用1.研发目标：_________________2.研发内容：_________________3.研发进度：_________________4.研发成果转化：_________________5.研发经费投入：人民币____元整6.研发成果产权归属：_________________四、建设工程施工1.施工范围：_________________2.施工内容：_________________3.施工方法：_________________4.施工进度：_________________5.施工质量：_________________6.施工安全：_________________7.施工环境保护：_________________8.施工资料管理：_________________五、材料供应1.材料种类：_________________2.材料质量要求：_________________3.材料供应方式：_________________4.材料供应进度：_________________5.材料价格：_________________6.材料验收标准：_________________六、施工监理1.监理单位：_________________2.监理内容：_________________3.监理职责：_________________4.监理程序：_________________5.监理费用：人民币____元整6.监理违约责任：_________________七、合同变更1.变更范围：_________________2.变更程序：_________________3.变更内容：_________________4.变更费用：_________________5.变更通知：_________________八、合同解除1.解除条件：a.双方协商一致，且不违反法律法规的约定。b.因不可抗力导致合同无法履行。c.一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施或拒绝补救。2.解除程序：a.双方书面通知对方解除合同。b.解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。3.解除责任：a.因不可抗力解除合同的，双方互不承担责任。b.因一方违约解除合同的，违约方应承担相应的违约责任。九、合同终止1.终止条件：a.合同约定的工期届满，且工程验收合格。b.双方协商一致终止合同。c.因不可抗力导致合同无法履行。2.终止程序：a.双方书面确认合同终止。b.终止合同后，双方应按照合同约定进行结算。3.终止责任：a.因不可抗力终止合同的，双方互不承担责任。b.因一方违约终止合同的，违约方应承担相应的违约责任。十、知识产权保护1.知识产权归属：a.甲方拥有新型建筑材料的知识产权。b.乙方在施工过程中产生的技术成果，归乙方所有。2.知识产权保护措施：a.双方应采取必要的措施保护知识产权。b.未经对方同意，不得擅自使用对方的知识产权。3.知识产权侵权责任：a.任何一方发现侵权行为，应及时通知对方。b.受害方有权要求侵权方承担相应的法律责任。十一、保密条款1.保密内容：a.合同内容及双方商业秘密。2.保密期限：a.自合同签订之日起____年。3.保密责任：a.双方应严格保守保密，不得向任何第三方泄露。十二、其他约定1.不可抗力：a.因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.风险分担：a.因不可抗力导致合同无法履行，双方按比例分担风险。3.合同附件：a.合同附件作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。十三、合同附件1.项目概况2.施工图纸3.材料清单4.监理方案5.附件一：新型建筑材料研发与应用方案6.附件二：建设工程施工方案十四、合同生效与解除1.合同生效条件：a.双方签字盖章后生效。2.合同解除条件：a.合同约定的解除条件成立。3.合同解除程序：a.双方书面通知对方解除合同。甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________甲方（建设单位）代表签字：_________________日期：____年____月____日乙方（施工单位）代表签字：_________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导设计变更说明：甲方有权根据项目进展和实际需求，提出设计变更。乙方应在接到变更通知后____个工作日内提供变更后的施工方案和费用估算。2.甲方提供施工图纸和资料说明：甲方应按合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸和技术资料，确保乙方能够按时开工。3.甲方监督施工过程说明：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方进行的监督检查。4.甲方支付进度款说明：甲方应按合同约定的时间和比例支付进度款。如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。5.甲方承担不可抗力风险说明：在不可抗力事件发生时，甲方应承担由此产生的额外费用，并确保乙方能够继续施工。6.甲方提供施工场地说明：甲方应确保施工场地具备施工条件，包括道路、水电、通讯等基础设施的接入。7.甲方协调相关手续说明：甲方应负责协调办理施工所需的各种审批手续，包括土地使用、环境保护、安全许可等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导施工方案说明：乙方有权根据工程实际情况，制定合理的施工方案，包括施工顺序、施工方法、材料使用等。2.乙方负责施工进度说明：乙方应确保按合同约定的时间节点完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。3.乙方保证施工质量说明：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到合同要求。4.乙方负责施工安全说明：乙方应制定完善的安全生产制度，确保施工现场安全，防止事故发生。5.乙方负责材料采购说明：乙方有权选择合适的材料供应商，确保材料质量符合合同要求。6.乙方负责施工资料整理说明：乙方应按照合同约定，整理和保存施工过程中的各类资料，包括施工记录、验收报告等。7.乙方承担不可抗力风险说明：在不可抗力事件发生时，乙方应采取措施减轻损失，并尽快恢复施工。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介职责说明：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，监督合同执行，确保项目顺利进行。2.第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲乙双方按合同约定分摊，具体费用标准和支付方式在合同中明确。3.第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲乙双方提交项目进展报告，包括施工进度、质量状况、资金使用情况等。4.第三方中介责任说明：第三方中介应承担因自身原因导致项目延误或损失的责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。5.第三方中介更换说明：如甲乙双方对第三方中介的工作不满意，可协商更换中介机构，并书面通知对方。6.第三方中介保密说明：第三方中介应遵守合同保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。7.第三方中介争议解决说明：甲乙双方与第三方中介之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目概况2.施工图纸3.材料清单4.监理方案5.附件一：新型建筑材料研发与应用方案6.附件二：建设工程施工方案7.第三方中介资质证明8.不可抗力事件证明9.设计变更通知书10.施工进度报告11.质量检验报告12.工程验收报告13.资金支付凭证14.违约金支付凭证15.争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付款项。b.乙方未按时完成工程。c.乙方施工质量不符合合同要求。d.双方未按照合同约定进行设计变更。2.违约行为的认定：a.甲方未按时支付款项，以银行转账记录为准。b.乙方未按时完成工程，以施工日志和进度报告为准。c.乙方施工质量不符合合同要求，以质量检验报告为准。d.双方未按照合同约定进行设计变更，以书面通知为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。3.仲裁：指当事人根据他们之间达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.保密条款：指合同中关于保守商业秘密的条款，要求当事人不得泄露对方的商业秘密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付进度款。解决办法：乙方可暂停施工，并书面通知甲方，要求甲方支付违约金。2.问题：乙方施工质量不符合要求。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并承担由此产生的费用。3.问题：第三方中介工作不力。解决办法：甲乙双方可协商更换中介机构，并书面通知对方。五、所有应用场景：1.新型建筑材料研发与应用项目。2.建设工程施工项目。3.需要第三方中介进行协调和监督的项目。4.需要明确违约责任和争议解决方式的项目。全文完。2024年二零二四年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同管理2合同编号_________一、合同主体1.甲方（新型建筑材料研发与应用建设工程施工方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（新型建筑材料研发与应用建设工程委托方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方根据国家新型建筑材料研发与应用政策，为满足市场需求，委托乙方进行新型建筑材料研发与应用建设工程施工。为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在新型建筑材料研发与应用建设工程施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，提高工程质量，实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）新型建筑材料：指在材料性能、生产工艺、环保等方面具有创新性的建筑材料。（2）研发与应用：指对新型建筑材料进行研发，并在实际工程中应用。3.2关键词解释（1）施工：指按照设计要求，使用新型建筑材料进行建筑工程的建造活动。（2）合同管理：指对新型建筑材料研发与应用建设工程施工过程中的合同履行情况进行监督、协调和管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行新型建筑材料研发与应用建设工程施工。（2）甲方有义务提供施工所需的场地、设施、设备等条件。（3）甲方有义务对施工过程中的安全问题进行监督，确保施工安全。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、设施、设备等条件。（2）乙方有义务按照甲方要求进行新型建筑材料研发与应用建设工程施工。（3）乙方有义务保证施工质量，确保工程质量达到国家规定标准。（4）乙方有义务按照合同约定，对施工过程中的安全问题进行管理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。5.2合同履行地点新型建筑材料研发与应用建设工程施工地点：_________________________5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，在合同约定的地点进行新型建筑材料研发与应用建设工程施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）出现不可抗力因素导致合同无法履行。6.3终止程序（1）出现终止条件时，双方应协商一致，签订终止协议；（2）终止协议签订后，双方应按照协议约定处理相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算；（2）终止合同后，双方应妥善处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费等。（2）管理费：包括项目管理、现场管理、质量监督等费用。（3）税费：根据国家税法规定，应由乙方承担的税费。（4）其他费用：合同履行过程中发生的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付费用。（2）乙方应提供合法的税务发票，作为甲方支付费用的凭证。7.3支付时间（1）施工费：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。（2）管理费：在合同签订后，甲方一次性支付乙方管理费。（3）税费：乙方在取得合法税务发票后，甲方应在10个工作日内支付税费。7.4支付条款（1）甲方应严格按照合同约定的时间和方式支付费用。（2）如因甲方原因导致费用支付延迟，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用总额的1%。（2）甲方未能按时提供施工所需场地、设施、设备的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未能按照合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定。（2）赔偿金额应通过银行转账方式支付，支付凭证为合法的税务发票。九、保密条款9.1保密内容（1）新型建筑材料的研发技术、生产工艺、产品配方等商业秘密。（2）合同履行过程中涉及的商业信息、技术数据等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）战争：包括军事行动、战争状态等。（3）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件发生期间，双方应暂停合同履行。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复正常合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工无法进行；（2）政策调整导致新型建筑材料无法采购；（3）战争导致工程中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。（2）如需转让，双方应协商一致，签订转让协议。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益的项目；（2）涉及商业秘密的项目；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确规定的权利，双方均保留。（2）任何一方未经对方同意，不得擅自放弃或转让其在本合同项下的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对新型建筑材料研发与应用建设工程施工过程进行监督的权利。（2）乙方保留对新型建筑材料研发与应用建设工程施工质量进行检验的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力（1）经双方签署的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充协议的生效日期，自双方签署之日起。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互协作，确保新型建筑材料研发与应用建设工程施工顺利进行。（2）在施工过程中，如遇特殊情况，双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时沟通、协商，共同处理施工过程中的问题。（2）双方应提供必要的协助，确保施工进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方就新型建筑材料研发与应用建设工程施工事宜的完整协议，取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得增减本合同条款。（2）任何增减条款均应以书面形式签订，作为本合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方（新型建筑材料研发与应用建设工程施工方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（新型建筑材料研发与应用建设工程委托方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________见证人（如有）：签字：_________________________日期：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的场地、设施、设备清单。2.乙方提供的施工方案及施工组织设计。3.新型建