2024年版：工程建设项目施工期延长合同协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版：工程建设项目施工期延长合同协议书本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工期延长1.4工程建设项目2.合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标文件2.4专用条款2.5通用条款2.6相关法律法规3.施工期延长的原因及条件3.1施工期延长的原因3.2施工期延长的条件3.3施工期延长的申请程序4.施工期延长的期限4.1延长的期限4.2延长期限的计算方式4.3延长期限的起始日期5.施工期延长后的工程价款5.1工程价款的计算方式5.2工程价款的支付方式5.3工程价款的调整方式6.施工期延长对工程质量的影响6.1施工期延长对工程质量的要求6.2施工期延长对工程质量的控制措施7.施工期延长对工程安全的影响7.1施工期延长对工程安全的要求7.2施工期延长对工程安全的控制措施8.施工期延长对工程进度的影响8.1施工期延长对工程进度的要求8.2施工期延长对工程进度的控制措施9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件10.违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任11.争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的泄露后果13.合同的生效、终止与失效13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同的失效条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同协议书约定，委托承包人进行施工期延长的工程建设项目的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同协议书约定，承担施工期延长工程建设项目的一方。1.3施工期延长施工期延长是指因合同约定的原因，导致工程建设项目原定的施工期限需要延长。1.4工程建设项目工程建设项目是指按照本合同协议书约定，由承包人实施的施工期延长的项目。第二条合同文件的组成2.1合同协议书本合同协议书是本合同的主体文件，明确了合同双方的权利和义务。2.2中标通知书中标通知书是发包人通知承包人中标结果的文件，作为本合同的一部分。2.3投标文件投标文件是承包人提交给发包人的，包含施工期延长方案和报价的文件。2.4专用条款专用条款是本合同中针对施工期延长具体情况的特殊约定。2.5通用条款通用条款是本合同中适用于所有工程建设项目的一般性约定。2.6相关法律法规相关法律法规是指本合同签订时，适用的国家法律、法规和政策。第三条施工期延长的原因及条件3.1施工期延长的原因（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等；（2）发包人原因，如设计变更、工程量增减等；（3）承包人原因，如施工方案不合理、施工组织不力等。3.2施工期延长的条件（1）发包人同意延长施工期；（2）承包人提交施工期延长申请，并说明延长的原因和期限；（3）双方协商一致，签订书面延长协议。3.3施工期延长的申请程序承包人在施工期延长条件满足后，应向发包人提交施工期延长申请。发包人在收到申请后，应在约定的时间内予以答复。如发包人同意延长施工期，双方应签订书面延长协议，明确延长的期限等相关事项。第四条施工期延长的期限4.1延长的期限施工期延长的期限根据实际施工期延长原因和情况确定，具体期限在延长协议中约定。4.2延长期限的计算方式（1）以日历天数为计算单位；（2）按照实际施工进度和计划施工进度比较，计算延长的天数；（3）如遇不可抗力等因素导致的施工期延长，按合同约定的不可抗力条款执行。4.3延长期限的起始日期延长期限的起始日期为原合同约定的施工期限结束日期。第五条施工期延长后的工程价款5.1工程价款的计算方式（1）根据延长协议约定的工程量及单价计算；（2）如工程量发生变更，按变更后的工程量和单价计算；（3）工程价款的计算结果作为延长协议的一部分。5.2工程价款的支付方式施工期延长后的工程价款支付方式按照原合同约定的支付方式执行。5.3工程价款的调整方式如施工期延长导致工程成本增加，双方可协商确定工程价款的调整方式。第六条施工期延长对工程质量、安全、进度的影响及控制措施6.1施工期延长对工程质量的影响（1）合理调整施工组织，确保施工进度与质量的平衡；（2）加强施工现场管理，严格按照施工工艺和质量标准施工；（3）加强工程质量检测，确保工程质量符合合同约定。6.2施工期延长对工程安全的影响（1）加强施工现场安全防护，确保施工安全；（2）定期开展安全教育培训，提高施工人员的安全意识；（3）第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件（1）发包人和承包人协商一致，且变更内容不违反国家法律法规；（2）因政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要调整；（3）合同双方同意的其他变更事项。8.2合同解除的条件（1）合同双方协商一致，且符合国家法律法规；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）合同一方严重违约，导致合同无法履行。第九条违约责任9.1发包人的违约责任（1）未按约定支付工程价款；（2）未按约定提供施工条件；（3）因发包人原因导致工程延期。9.2承包人的违约责任（1）未按约定完成工程；（2）工程质量不符合约定；（3）未按约定安全施工。第十条争议解决方式10.1协商解决合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决如协商未果，双方可申请第三方调解机构进行调解。10.3仲裁解决如调解无效，合同双方可约定仲裁机构进行仲裁。10.4诉讼解决如仲裁无效，合同双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同签订、履行过程中产生的，不为公众所知晓的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。11.3保密信息的泄露后果如合同一方泄露保密信息，导致另一方损失的，泄露方应承担赔偿责任。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件本合同自合同双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件（1）合同约定的施工期延长事项完成；（2）合同双方协商一致解除；（3）合同一方违约导致合同解除。12.3合同的失效条件（1）合同双方未履行完毕合同义务；（2）合同双方丧失民事行为能力；（3）合同双方依法解除合同。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的份数本合同一式两份，发包人和承包人各执一份。13.4附件本合同的附件包括中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等。第十四条合同的修改和补充本合同的任何修改和补充都需要合同双方的书面同意，经双方签字盖章后生效。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件（1）合同双方无法协商解决争议；（2）合同双方同意引入第三方进行调解或仲裁；（3）合同一方严重违约，导致合同无法履行，另一方提出引入第三方。第二条第三方介入的方式2.1调解当合同双方发生争议时，可以同意由第三方调解机构进行调解。调解结果对双方具有约束力。2.2仲裁当合同双方发生争议时，可以同意由第三方仲裁机构进行仲裁。仲裁结果对双方具有法律效力。2.3诉讼当合同双方发生争议时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法院判决对双方具有法律效力。第三条第三方机构的选定3.1第三方机构的选定应遵循公平、公正、公开的原则。3.2发包人和承包人应共同协商选定第三方机构。3.3第三方机构应具备相应的资质和经验，能够独立公正地处理争议。第四条第三方机构的职责4.1第三方机构应公正、公平地处理合同双方的争议。4.2第三方机构应保密合同双方的商业秘密。4.3第三方机构应及时作出裁决，并通知合同双方。第五条第三方介入的费用5.1第三方机构的费用应由合同双方协商承担。5.2如一方违约导致合同争议，违约方应承担第三方机构的费用。5.3如双方均有违约行为，双方应按各自的违约程度承担第三方机构的费用。第六条第三方机构的裁决6.1第三方机构作出的裁决是终局性的，合同双方应予以执行。6.2合同双方对第三方机构的裁决有异议的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方机构仅处理合同双方之间的争议，不参与合同的履行。7.2第三方机构作出的裁决不构成对合同其他条款的修改和补充。7.3合同双方应继续履行合同约定的义务，除非有法院判决或仲裁裁决Otherwise。第八条第三方责任限额8.1第三方机构的责任限额应由合同双方在签订合同时约定。（1）第三方机构未能公正、公平地处理争议；（2）第三方机构泄露合同双方的商业秘密；（3）第三方机构未能及时作出裁决。8.3合同双方应根据实际情况确定第三方机构的责任限额，并可在合同中约定。第九条第三方介入的程序9.1合同双方在发生争议时，应尝试协商解决。9.2如协商未果，双方可同意引入第三方进行调解或仲裁。9.3双方应共同选定第三方机构，并签订书面协议。9.4第三方机构在收到双方的争议材料后，应尽快启动调解或仲裁程序。9.5第三方机构在处理争议过程中，应充分听取双方的意见。9.6第三方机构在作出裁决后，应通知合同双方。第十条第三方介入的效力10.1第三方机构作出的裁决对合同双方具有法律效力。10.2合同双方应按照第三方机构的裁决执行，并不得再行提起诉讼或仲裁。10.3第三方机构的裁决不影响合同其他条款的履行。第十一条第三方介入的终止（1）合同双方达成和解；（2）第三方机构作出裁决；（3）合同双方同意终止第三方介入。11.2第三方终止后，合同双方应继续履行合同约定的义务。第十二条第三方机构的更换12.1合同双方在第三方机构介入过程中，如认为该机构无法公正、公平地处理争议，可以提出更换第三方机构。12.2更换第三方机构应遵循公平、公正、公开的原则。12.3合同双方在选定新的第三方机构后，应签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.中标通知书2.投标文件3.专用条款4.通用条款5.施工期延长申请6.施工期延长协议7.工程量清单8.工程设计图纸9.施工方案10.工程质量检测报告11.安全施工方案12.施工现场照片13.工程进度计划14.工程变更申请15.工程变更审批16.工程价款支付凭证17.工程结算报告18.合同解除协议19.仲裁申请书20.调解申请书21.法院起诉状22.保密协议23.第三方介入协议说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为：（1）未按约定支付工程价款：责任认定标准为按逾期支付工程价款总额的日万分之五计算违约金。（2）未按约定提供施工条件：责任认定标准为按因未提供施工条件导致工程延期天数计算违约金。（3）因发包人原因导致工程延期：责任认定标准为按因发包人原因导致工程延期天数计算违约金。2.承包人违约行为：（2）工程质量不符合约定：责任认定标准为按不合格工程量占总工程量的比例计算违约金。（3）未按约定安全施工：责任认定标准为按因未按约定安全施工导致的安全事故损失计算违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.第三方：指除合同双方之外的，被双方同意介入合同争议处理的独立第三方机构。3.调解：指合同双方在争议发生后，由第三方调解机构进行调解，以达成和解的方式解决争议。4.仲裁：指合同双方在争议发生后，由第三方仲裁机构进行仲裁，以作出具有法律效力的裁决的方式解决争议。5.诉讼：指合同双方在争议发生后，向有管辖权的人民法院提起诉讼，以判决的方式解决争议。6.违约金：指合同一方因违约行为给另一方造成损失时，根据违约责任认定标准计算出的赔偿金额。7.工程量清单：指包含工程项目的名称、数量、单位、规格等信息的清单。8.工程设计图纸：指包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等详细设计信息的图纸。9.施工方案：指承包人根据工程设计图纸制定的施工组织计划和施工技术方案。10.工程质量检测报告：指对工程项目的质量进行检测后，出具的包含检测结果和结论的报告。11.安全施工方案：指承包人根据工程项目的特点和施工现场的情况制定的施工安全措施和应急预案。12.施工现场照片：指记录施工现场实际情况的照片，用于证明施工现场的情况和工程进度。13.工程进